2024年度建筑工程设计合同：设计单位与施工单位之间的建筑工程设计协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程设计合同：设计单位与施工单位之间的建筑工程设计协议。1本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的时间、地点1.3双方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设标准3.设计内容与范围3.1设计内容概述3.2设计范围界定3.3设计深度要求4.设计进度安排4.1设计阶段划分4.2各设计阶段起止时间4.3设计进度保证措施5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额5.2费用构成及计算方法5.3费用支付方式及时间6.设计成果交付6.1设计成果交付方式6.2设计成果交付时间6.3设计成果验收标准7.设计变更与调整7.1设计变更范围7.2设计变更程序7.3设计变更费用8.设计质量保证8.1设计质量标准8.2质量保证措施8.3质量责任追究9.保密条款9.1保密内容9.2保密义务9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效、变更、解除与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件12.4合同终止条件13.合同解除与终止后的处理13.1设计成果移交13.2设计费用结算13.3违约责任处理14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数14.4合同签署第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的时间：2024年3月15日1.3合同订立的地点：北京市朝阳区1.4设计单位：建筑设计研究院1.5施工单位：建筑工程有限公司1.6双方基本信息：1.6.1设计单位名称：建筑设计研究院1.6.2设计单位地址：北京市朝阳区路号1.6.3设计单位联系人：1.6.4设计单位联系电话：01056781.6.5施工单位名称：建筑工程有限公司1.6.6施工单位地址：北京市朝阳区路号1.6.7施工单位联系人：1.6.8施工单位联系电话：01087654321第二条工程概况2.1工程名称：住宅小区2.2工程地点：北京市朝阳区街道2.3工程规模：占地面积50000平方米，总建筑面积100000平方米2.4工程类型：住宅小区2.5工程建设标准：按照国家标准和行业规范执行第三条设计内容与范围3.1设计内容概述：3.1.1建筑设计3.1.2结构设计3.1.3水电设计3.1.4环境设计3.2设计范围界定：3.2.1建筑设计：包括总体设计、建筑设计方案、建筑施工图等3.2.2结构设计：包括结构方案、结构施工图等3.2.3水电设计：包括给排水设计、电气设计、暖通空调设计等3.2.4环境设计：包括景观设计、绿化设计等3.3设计深度要求：3.3.1建筑设计：达到初步设计和施工图设计深度3.3.2结构设计：达到初步设计和施工图设计深度3.3.3水电设计：达到初步设计和施工图设计深度3.3.4环境设计：达到初步设计和施工图设计深度第四条设计进度安排4.1设计阶段划分：4.1.1初步设计4.1.2施工图设计4.1.3施工配合4.2各设计阶段起止时间：4.2.1初步设计：2024年3月16日至2024年4月15日4.2.2施工图设计：2024年4月16日至2024年5月15日4.2.3施工配合：2024年5月16日至2024年12月31日4.3设计进度保证措施：4.3.1设立设计进度计划4.3.2定期召开设计进度会议4.3.3对设计进度进行跟踪和监督第五条设计费用及支付方式5.1设计费用总额：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）5.2费用构成及计算方法：5.2.1设计人员费用5.2.2设计资料费用5.2.3设计审核费用5.2.4设计变更费用5.3费用支付方式及时间：5.3.1首付款：合同签订后5个工作日内支付总额的30%5.3.2进度款：各设计阶段完成后支付相应费用的50%5.3.3尾款：设计成果全部交付并经双方验收合格后5个工作日内支付剩余的20%第六条设计成果交付6.1设计成果交付方式：电子版和纸质版6.2设计成果交付时间：6.2.1初步设计成果：2024年4月16日6.2.2施工图设计成果：2024年5月16日6.2.3施工配合成果：2024年5月16日至2024年12月31日6.3设计成果验收标准：6.3.1符合国家相关标准和规范6.3.2符合设计合同约定的内容和要求6.3.3设计成果完整、清晰、准确第七条设计变更与调整7.1设计变更范围：包括但不限于设计方案、施工图设计、施工过程中发生的变更7.2设计变更程序：7.2.1设计变更申请：由施工单位提出变更申请，并说明变更原因、变更内容等7.2.2设计变更审批：由设计单位进行审核，对变更的合理性和必要性进行评估，并给出审批意见7.2.3设计变更实施：经双方确认的设计变更，由设计单位进行设计变更工作7.3设计变更费用：7.3.1设计变更费用按实际发生计算7.3.2设计变更费用由施工单位承担，设计单位可根据变更工作量和难度收取相应费用第八条设计质量保证8.1设计质量标准：8.1.1符合国家现行建筑标准、规范和设计深度要求8.1.2确保结构安全可靠、功能合理、美观大方8.1.3满足施工、使用和维护的要求8.2质量保证措施：8.2.1设计单位应建立完善的质量管理体系8.2.2设计人员应具备相应的资格和能力8.2.3设计过程应进行严格的审核和控制8.2.4设计成果应进行自检和互检8.3质量责任追究：8.3.1如因设计质量问题导致工程质量事故，设计单位应承担相应的法律责任8.3.2施工单位发现设计问题应立即通知设计单位，设计单位应及时整改8.3.3双方应共同配合，确保工程质量第九条保密条款9.1保密内容：9.1.1双方的商业秘密9.1.2工程设计图纸、技术资料等9.1.3双方在合同履行过程中知悉的对方信息9.2保密义务：9.2.1双方应对保密内容严格保密，不得向任何第三方泄露9.2.2双方应采取必要措施，防止保密内容泄露9.3违约责任：9.3.1如因泄露保密内容导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任第十条违约责任10.1违约情形：10.1.1设计单位未按约定时间完成设计工作10.1.2设计单位未按约定质量完成设计工作10.1.3施工单位未按设计要求进行施工10.1.4双方未按约定支付费用10.2违约责任承担：10.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿计算：10.3.1违约金按合同金额的一定比例计算10.3.2损失赔偿按实际损失计算第十一条争议解决11.1争议解决方式：11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构：11.2.1双方可约定仲裁机构解决争议11.3争议解决程序：11.3.1争议发生后，双方应尽快协商解决11.3.2如协商不成，任何一方可向约定的争议解决机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼第十二条合同生效、变更、解除与终止12.1合同生效条件：12.1.1双方签署合同12.1.2双方按照合同约定支付首付款12.2合同变更程序：12.2.1双方协商一致，签订书面变更协议12.3合同解除条件：12.3.1合同约定的解除条件成就12.3.2双方协商一致解除合同12.4合同终止条件：12.4.1合同约定的终止条件成就12.4.2设计工作完成，合同目的实现第十三条合同解除与终止后的处理13.1设计成果移交：13.1.1合同解除或终止后，设计单位应将已完成的全部设计成果移交给施工单位13.2设计费用结算：13.2.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行设计费用的结算13.3违约责任处理：13.3.1如因一方违约导致合同解除或终止，违约方应承担相应的违约责任第十四条其他约定事项14.1法律适用：14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.2合同附件：14.2.1本合同附件包括但不限于设计合同、设计图纸、技术资料等14.3合同份数：14.3.1本合同一式两份，双方各执一份14.4合同签署：14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念与界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同选择或邀请，参与本合同相关事务的独立法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于：监理单位、咨询机构、评估机构、审计机构、中介方等。2.第三方的责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。2.2第三方的责任限额应包括但不限于：因第三方责任导致的设计、施工、监理等工作的延误、错误、缺陷、损失等。2.3第三方的责任限额不得超过其提供的担保金额或约定的赔偿上限。3.第三方的责权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的职责。3.1.2第三方因自身原因导致的工作失误，应承担相应的责任。3.1.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.2.2第三方有权对设计、施工、监理等工作进行监督和检查。3.2.3第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。4.第三方介入的程序4.1第三方介入前，甲乙双方应共同协商确定第三方的职责、权限和责任限额。4.2第三方介入后，甲乙双方应将第三方的职责、权限和责任限额通知对方。4.3第三方介入期间，甲乙双方应保持与第三方的沟通，确保第三方的职责得到有效履行。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方与甲方的关系基于合同约定，甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。5.1.2第三方应向甲方提供独立、客观的服务，不得受甲方影响。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方与乙方的关系基于合同约定，乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。5.2.2第三方应向乙方提供独立、客观的服务，不得受乙方影响。5.3第三方与甲乙双方共同的责任划分：5.3.1第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方的原因导致工作失误，甲乙双方应共同承担相应责任。5.3.2第三方在履行职责过程中，如因不可抗力导致工作失误，甲乙双方应根据实际情况分担责任。6.第三方介入协议6.1甲乙双方应与第三方签订第三方介入协议，明确第三方的职责、权限、责任限额和服务费用等内容。6.2第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方和第三方协商一致。7.2第三方介入协议的解除需符合合同约定或法律法规规定。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议，甲乙双方应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计合同详细要求：合同中约定的设计内容、范围、进度、费用、交付标准等。说明：设计合同是本合同的核心附件，明确了设计单位的工作职责和权利义务。2.设计图纸与技术资料详细要求：包括初步设计图纸、施工图设计图纸、技术资料、设计说明等。说明：设计图纸和技术资料是设计工作的成果，是施工和监理的重要依据。3.第三方介入协议详细要求：明确第三方的职责、权限、责任限额和服务费用等内容。说明：第三方介入协议是本合同的附加协议，用于规范第三方在合同中的行为。4.设计进度计划详细要求：各设计阶段的起止时间、工作内容、责任人等。说明：设计进度计划是确保设计工作按时完成的重要文件。5.设计费用结算表详细要求：各阶段设计费用的支付金额、时间、方式等。说明：设计费用结算表是双方结算设计费用的依据。6.设计变更记录详细要求：变更内容、原因、审批结果、变更费用等。说明：设计变更记录是设计过程中出现变更的记录，用于后续的费用结算和责任追究。7.设计成果验收报告详细要求：验收时间、验收人员、验收结果、存在问题等。说明：设计成果验收报告是设计成果交付后，双方确认设计质量的文件。8.合同签订文件详细要求：合同签署日期、双方签字盖章等。说明：合同签订文件是证明合同成立和生效的法律文件。说明二：违约行为及责任认定：1.设计单位违约行为及责任认定违约行为：未按约定时间完成设计工作。责任认定标准：每延误一天，按合同总金额的1%支付违约金。示例：若设计单位未按约定时间完成设计工作，延误5天，则应支付违约金人民币5000元。2.施工单位违约行为及责任认定违约行为：未按设计要求进行施工。责任认定标准：造成工程质量问题的，施工单位应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。示例：若施工单位未按设计要求施工导致工程质量问题，需承担修复费用人民币10000元。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。示例：若第三方未按约定履行监理职责，导致工程延误，需赔偿损失人民币20000元。4.甲乙双方违约行为及责任认定违约行为：未按约定支付费用。责任认定标准：每逾期一天，按未支付费用金额的1%支付违约金。示例：若甲方未按约定支付设计费用，逾期10天，则应支付违约金人民币1000元。5.争议解决违约行为及责任认定违约行为：未按约定方式解决争议。责任认定标准：争议解决过程中，任何一方未履行协商、仲裁或诉讼义务，应承担违约责任。示例：若甲方未按约定提起诉讼，则视为放弃争议解决权利。全文完。2024年度建筑工程设计合同：设计单位与施工单位之间的建筑工程设计协议。2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1设计单位信息1.2施工单位信息2.设计项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.设计服务内容3.1设计阶段3.2设计范围3.3设计标准4.设计成果交付4.1成果形式4.2成果提交时间4.3成果审核5.设计费用5.1费用总额5.2费用构成5.3付款方式5.4付款时间6.设计进度安排6.1设计阶段时间安排6.2设计节点时间安排6.3设计延期处理7.设计变更7.1变更申请7.2变更审核7.3变更费用8.设计质量保证8.1质量标准8.2质量检测8.3质量责任9.设计保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务9.3保密责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.合同解除13.1解除情形13.2解除程序13.3解除后的责任14.其他约定14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1设计单位信息1.1.1设计单位名称：________1.1.2设计单位法定代表人：________1.1.3设计单位地址：________1.1.4设计单位联系电话：________1.1.5设计单位电子邮箱：________1.2施工单位信息1.2.1施工单位名称：________1.2.2施工单位法定代表人：________1.2.3施工单位地址：________1.2.4施工单位联系电话：________1.2.5施工单位电子邮箱：________2.设计项目概述2.1项目名称：________2.2项目地点：________2.3项目规模：________（如：建筑面积、占地面积等）2.4项目类型：________（如：住宅、商业、公共建筑等）3.设计服务内容3.1设计阶段：包括初步设计、施工图设计等3.2设计范围：________（详细列出设计服务所包含的内容）3.3设计标准：按照国家相关标准及行业标准执行4.设计成果交付4.1成果形式：包括纸质文件和电子文件4.2成果提交时间：设计阶段完成后____个工作日内4.3成果审核：施工单位收到设计成果后____个工作日内完成审核5.设计费用5.1费用总额：________5.2费用构成：包括但不限于设计费、图纸打印费、差旅费等5.3付款方式：________（如：银行转账、支票等）5.4付款时间：设计阶段完成后____个工作日内支付6.设计进度安排6.1设计阶段时间安排：初步设计____个工作日，施工图设计____个工作日6.2设计节点时间安排：每个设计阶段设定具体节点时间，确保设计进度6.3设计延期处理：如因设计单位原因导致设计延期，需提前____个工作日通知施工单位，并承担相应责任7.设计变更7.1变更申请：施工单位需在收到设计成果后____个工作日内提出变更申请7.2变更审核：设计单位在收到变更申请后____个工作日内完成审核7.3变更费用：变更费用按实际发生计算，由双方协商确定8.设计质量保证8.1质量标准8.1.1设计成果应符合国家现行有关标准、规范和设计深度要求。8.1.2设计成果应满足施工和使用的功能要求，确保工程质量和使用安全。8.2质量检测8.2.1设计成果完成后，设计单位应自行组织质量检测。8.2.2施工单位应在施工过程中对设计成果进行必要的质量检验。8.3质量责任8.3.1设计单位对设计成果的质量承担全部责任。8.3.2如因设计错误导致工程出现质量问题，设计单位应承担相应的修复和赔偿责任。9.设计保密条款9.1保密信息范围9.1.1本合同中涉及的保密信息包括但不限于设计图纸、技术资料、商业秘密等。9.2保密义务9.2.1双方应采取必要措施保护对方的保密信息。9.2.2在合同有效期内及合同终止后，双方均不得泄露对方的保密信息。9.3保密责任9.3.1如因一方泄露保密信息造成对方损失的，泄露方应承担赔偿责任。10.违约责任10.1违约情形10.1.1设计单位未按约定时间提交设计成果。10.1.2施工单位未按约定时间支付设计费用。10.1.3双方违反保密条款。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。10.2.2违约方应支付违约金，违约金的计算方式按合同约定。10.3违约赔偿10.3.1如违约行为造成对方重大损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2争议解决机构11.2.1如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序11.3.1争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。12.合同生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署本合同并经双方签字盖章后生效。12.2合同变更程序12.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署。12.3合同终止条件12.3.1合同履行完毕。12.3.2双方协商一致解除合同。12.3.3因不可抗力导致合同无法履行。13.合同解除13.1解除情形13.1.1一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正。13.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行。13.2解除程序13.2.1解除合同需以书面形式通知对方。13.3解除后的责任13.3.1解除合同后，双方应承担相应的责任。14.其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于：设计合同附件、保密协议等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或同意参与合同相关活动或提供服务的个人或法人实体。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是以中介、顾问、监理、检测、认证等任何形式。15.3第三方介入程序15.3.1甲方或乙方需提前____个工作日向对方书面告知第三方介入的意向及第三方的基本信息。15.3.2双方应共同与第三方签订相关协议，明确第三方的职责、权利和义务。16.第三方职责16.1第三方职责范围16.1.1第三方应根据合同约定及双方要求，提供专业服务。16.1.2第三方的服务内容应与合同约定的设计服务内容相一致。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据合同约定及双方要求，获取必要的信息和数据。16.2.2第三方有权对设计成果进行必要的审查和评估。16.3第三方义务16.3.1第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。16.3.2第三方应保守合同双方的商业秘密和保密信息。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方的责任限额由双方在第三方协议中约定，最高不超过合同总金额的____%。17.1.2第三方责任限额不包括因设计错误导致的工程损失。17.2责任承担17.2.1若第三方在履行职责过程中发生违约行为，导致合同双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。17.2.2若第三方责任超出其责任限额，超出部分由合同双方根据实际情况协商承担。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方的关系由第三方协议约定，甲方应向第三方提供必要的信息和协助。18.1.2第三方应向甲方报告工作进展及存在问题。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方的关系由第三方协议约定，乙方应向第三方提供必要的信息和协助。18.2.2第三方应向乙方报告工作进展及存在问题。18.3第三方与合同双方的关系18.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守合同约定，不得损害合同双方的合法权益。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1合同履行完毕。19.1.2双方协商一致终止第三方介入。19.1.3第三方协议约定的其他终止条件。19.2第三方介入终止后的处理19.2.2合同双方应按照合同约定处理与第三方相关的后