建筑保温三方施工合同范本

建筑保温三方施工合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：乙方（施工方）：丙方（材料供应方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方房屋建筑保温工程项目的施工事宜，经友好协商，达成一致，订立本合同。一、工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程总价：__________1.5工程描述：本工程包括但不限于建筑外墙保温层施工、保温材料供应、施工期间的技术支持及施工后的售后服务等。二、合同主体2.1甲方（委托方）：（1）名称：__________（2）地址：__________（3）联系人：__________（4）联系电话：__________2.2乙方（施工方）：（1）名称：__________（2）地址：__________（3）联系人：__________（4）联系电话：__________2.3丙方（材料供应方）：（1）名称：__________（2）地址：__________（3）联系人：__________（4）联系电话：__________三、合同条款3.1乙方向甲方承诺，按照合同约定的内容、标准、进度和要求完成本工程的施工。3.2丙方向甲方承诺，按照合同约定的内容、标准、进度和要求供应保温材料。3.3甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程进度款和尾款。3.4甲方应按照合同约定的时间和方式向丙方支付材料款。3.5甲乙丙三方应严格遵守国家法律法规，执行合同约定的各项条款，确保工程质量和安全。四、合同价格4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方向甲方提供工程预算书，经甲方确认后作为合同附件。4.3丙方向甲方提供材料报价单，经甲方确认后作为合同附件。五、工程进度和质量5.1乙方应按照合同约定的工程进度完成施工，如有延期，应按约定向甲方支付违约金。5.2乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求，如出现质量问题，乙方应负责及时修复并承担相应责任。5.3丙方应保证供应的保温材料符合国家相关标准和甲方要求，如出现质量问题，丙方应负责及时更换并承担相应责任。六、合同的变更和解除6.1合同履行过程中，如需变更或解除合同，必须经甲乙丙三方协商一致，并签订书面协议。6.2合同变更或解除后，甲乙丙三方应按照协议约定的方式处理合同涉及的款项和事项。七、违约责任7.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2乙方向甲方支付的违约金为合同总价款的__________%。7.3丙方向甲方支付的违约金为合同总价款的__________%。八、争议解决8.1合同履行过程中发生的争议，甲乙丙三方应协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2争议解决过程中，甲乙丙三方应继续履行合同约定的义务，除非经法院判决或者仲裁机构裁决暂停履行。九、其他约定9.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程完工并验收合格之日止。9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。9.3本合同未尽事宜，可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________丙方（材料供应方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程预算书2.材料报价单3.保温材料样品及相关检测报告4.施工方案及施工图纸5.工程进度计划表6.质量保证书7.安全施工保证书8.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的内容和标准完成工程的，属于违约行为。2.乙方未按照合同约定的进度完成工程的，属于违约行为。3.丙方未按照合同约定的时间和要求供应材料的，属于违约行为。4.甲方未按照合同约定的时间和方式支付款项的，属于违约行为。5.任何一方违反合同约定的其他义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑保温工程：指采用保温材料对建筑物外墙进行保温处理的施工工程。2.合同履行：指合同各方按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的违约赔偿金。4.质量问题：指工程质量不符合国家相关标准和甲方要求的情况。5.工程进度款：指甲方按照乙方完成的工程进度支付的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.材料质量问题：丙方应及时更换不合格的材料，并承担相应责任。3.支付款项问题：甲方应按照合同约定的时间和方式支付款项，如发生支付困难，应及时与乙方和丙方协商解决。4.工程质量争议：可由专业机构进行检测，并根据检测结果承担相应责任。5.合同变更或解除：需甲乙丙三方协商一致，并签订书面协议。五、所有应用场景：1.适用于各