居民小区伸缩缝施工合同

居民小区伸缩缝施工合同合同编号：__________合同各方：鉴于甲方拥有位于__________的居民小区的物业权益，且该小区部分建筑存在伸缩缝问题，影响建筑安全与美观；鉴于乙方具备相关施工资质，有能力完成甲方所需的伸缩缝施工工程；甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方小区伸缩缝施工工程达成如下协议：一、工程内容1.1乙方负责对甲方位于__________的居民小区进行伸缩缝施工，具体施工范围包括但不限于：__________。1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准及相关规定。二、工程期限2.1本工程计划开工日期为__________，计划竣工日期为__________。2.2乙方应确保工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量及验收3.1乙方应保证工程质量，确保施工过程中不出现质量问题。如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。3.2工程完工后，甲方应组织验收，乙方应配合甲方进行验收。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。四、工程款项4.1双方同意，本工程的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方支付工程款项的方式分为三次，分别为：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（3）工程完工并通过验收后，支付合同总额的40%。4.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付工程款项。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2如乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担修复费用及甲方因此遭受的损失。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸2.乙方资质证明文件3.工程验收标准及规范4.工程款项支付证明文件5.违约金计算公式及相关规定6.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，或工程出现质量问题。2.乙方未按约定提供施工图纸、技术要求等必要信息。3.甲方未按约定时间支付工程款项。4.甲方未提供必要的施工场地、设备、材料等。5.双方未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指居民小区的物业权益人。2.乙方：指具备相关施工资质的企业或个人。3.伸缩缝：指为防止建筑物因温度变化、地震等因素而产生的裂缝，而在建筑物的某些部位设置的缝隙。4.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。5.工程验收：指工程完工后，甲方对乙方施工质量的检查、测试和评估。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如确需延期，乙方应承担相应的违约责任。2.工程质量问题：乙方应立即进行修复，并承担修复费用。如问题严重，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。3.工程款项支付：甲方应按照约定时间支付工程款项。如甲方逾期支付，乙方有权终止合同，并要求甲方支付违约金。4.施工场地、设备、材料等问题：甲方应提供必要的施工条件。如甲方未能提供，乙方有权终止合同，并要求甲方赔偿损失。五