道路拓宽简易施工合同

道路拓宽简易施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）地址：联系方式：代表人：乙方：（全称名称）地址：联系方式：代表人：一、工程概况1.1工程名称：__________道路拓宽工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：道路拓宽、路面铺设、交通设施安装等1.5工程总投资：__________元二、合同价格2.1双方确认，本合同工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价已包含施工所需材料、设备、人工、管理、税费等全部成本，并保证工程质量达到约定的标准。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的40%。三、施工期限3.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程量和质量标准，自合同签订之日起__________日内完成施工。3.2乙方如因不可抗力等特殊情况导致施工延期，应提前向甲方书面报告，并采取措施减少损失。甲方同意乙方的延期申请后，工期相应顺延。四、工程质量4.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格标准：（1）工程实体质量符合设计文件和施工技术标准要求；（2）工程功能测试合格；（3）安全生产、环保、消防等配套设施齐全、合格。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收合格标准。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×0.5%×逾期天数。5.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、整改，并按照实际发生的费用向乙方追偿。5.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付价款×0.5%×逾期天数。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整的工程资料后终止。7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签名）：__________代表人（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单和材料规格3.乙方资质证明文件4.安全生产和环保措施方案5.工程验收标准和程序6.支付凭证和进度报告7.变更订单和补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，需支付违约金。2.乙方工程质量未达到约定标准，需整改并赔偿。3.甲方未按约定时间支付价款，需支付违约金。4.甲方未按约定提供施工条件或干涉正常施工，需承担相应责任。5.不可抗力因素导致工期延期，需提供证明文件并顺延工期。三、法律名词及解释：1.甲方：指道路拓宽项目的业主。2.乙方：指具有相应资质和能力的路面施工企业。3.工程总价款：指完成整个工程所需支付的金额。4.违约金：指一方违反合同约定需支付给另一方的经济赔偿。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前报告并提供解决方案，甲方应合理顺延工期。2.工程质量问题：乙方应立即整改，必要时甲方可请第三方检测机构进行评估。3.支付纠纷：双方应按照合同约定的支付方式和时间履行，如有争议可通过协商解决。4.合同变更：如需变更合同内容，双方应签订补充协议并注明变更事项。5.争议解决：双方可先协商解决，协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为道路拓宽项目业主，乙方为具备路面施工资质的企业之间的合作。2.用于规范双方在道路拓宽工程中的权利、义务