建筑装饰模板施工合同

建筑装饰模板施工合同合同编号：__________建筑装饰模板施工合同鉴于：1.业主为进行建筑装饰工程，需要使用模板进行施工；2.施工方具备模板施工的资质和经验，愿意承担该项工程的模板施工；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条施工内容2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成模板的制作、安装和拆除工作。2.2施工方应保证模板的制作质量，确保模板的稳定、安全、平整、美观。2.3施工方应按照工程进度要求，按时完成模板施工工作。第三条施工期限3.1施工方应在本合同约定的施工期限内完成模板施工工作。3.2施工期限自甲方通知乙方进场施工之日起计算。第四条质量标准4.1施工方应按照国家和行业的有关标准、规范进行模板施工。4.2施工方应接受甲方、监理单位的检查和监督，对检查发现的问题及时整改。4.3工程验收时，施工方应提供完整的施工资料和验收资料。第五条合同价格5.1双方本着公平合理的原则，协商确定本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2合同价格包括模板制作、安装、拆除的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、运输费、管理费、利润等。5.3合同价格不变，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可另行协商调整。第六条支付方式6.1双方约定，本合同的支付方式为分阶段支付。6.2业主应在施工方完成合同约定的施工内容后，按照约定的比例支付合同价款。6.3业主支付的价款，施工方应开具正规发票。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的__________%。7.3业主未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：已支付合同价款的__________%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格，合同价款支付完毕后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.验收资料5.施工资质证明6.施工许可证7.合同价款明细表8.材料清单9.机械设备清单10.人员名单二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成施工：指施工方未按照本合同约定的施工期限完成模板施工工作。2.业主未按照约定时间支付合同价款：指业主未按照本合同约定的支付方式及时支付合同价款。3.施工质量不符合约定：指施工方完成的模板施工质量不符合本合同约定的质量标准。4.施工方未接受检查和监督：指施工方在施工过程中，未接受甲方、监理单位的检查和监督。三、法律名词及解释：1.甲方：指本合同的一方，建筑装饰工程的委托方。2.乙方：指本合同的一方，承担模板施工工作的施工方。3.施工期限：指施工方完成本合同约定的施工内容的期限。4.合同价款：指双方约定的本合同的价格，包括模板制作、安装、拆除的全部费用。5.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工进度，根据实际情况重新约定施工期限。2.施工质量问题：解决办法：施工方应及时整改，重新施工，直至符合质量要求。3.材料价格上涨：解决办法：双方协商调整合同价格，按实结算。4.政策调整：解决办法：双方协商调整合同价款，按实结算。5.支付纠纷：解决办法：双方核实已完成的施工内容，按约定比例支付合同价款。五、所有应用场景：1.建筑装饰工程中的模板施工。2.