2025建设工程施工合同（示范文本）

合同编号：合同各方：甲方：（全称名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程预算：第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成施工任务。第三条工期3.1工程开工日期：年月日。3.2工程竣工日期：年月日。3.3乙方应按照约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照约定的质量标准完成施工任务。4.2工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到约定质量标准。第五条支付方式5.1甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同款项。5.2乙方应提供等额的发票，以便甲方进行报销。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。6.2甲方未按照约定支付合同款项的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。8.2双方在合同履行过程中，应遵守职业道德，不得行贿、受贿。8.3双方应保守合同和工程相关的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2双方同意，合同的变更和解除应书面签订，并经双方签字（或盖章）确认。第十条合同附件本合同附件包括但不限于：1.工程图纸2.工程量清单3.质量标准和要求4.付款计划甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的实体，具备签订和履行合同的能力。解决办法：核实双方的营业执照、资质证书等相关文件。2.工程质量：关注工程质量标准及验收标准，确保工程质量符合约定及国家相关法律法规。解决办法：明确质量标准，参照国家相关法律法规和行业标准进行验收。3.工期：约定明确的工期，并约定延期违约责任。解决办法：合理制定施工计划，确保按期完成工程。4.合同价格：明确合同总价，并根据工程实际情况进行调整。解决办法：详细列明工程量清单，合理预估工程成本。5.付款方式：约定清晰的付款进度和付款条件，确保双方权益。解决办法：明确付款计划，并根据工程进度和质量情况进行支付。6.违约责任：约定明确的违约责任，确保双方在合同履行过程中遵循约定。解决办法：依法行使合同解除权、索赔权等权利。7.争议解决：约定争议解决方式，确保在发生争议时能够顺利解决。解决办法：协商解决或向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.合同的生效、变更和解除：明确合同的生效条件、变更条件和解除条件。解决办法：依法签订书面协议，并经双方确认。法律名词及名词解释：1.合同法：是指调整合同关系及合同履行过程中产生的法律关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑施工、建筑安装、建筑工程质量、安全等方面的法律规范总称。3.法人：是指依法成立，具有独立法人财产，独立承担民事责任的组织。4.营业执照：是企业合法开展经营活动的身份证明文件。5.资质证书：是指施工单位具备特定施工资质的证明文件。6.违约责任：是指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的法律责任。7.工期延期：是指合同约定的工程竣工日期后，实际竣工日期延后的情况。8.质量标准：是指工程质量应符合的国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。9.付款进度：是指根据工程进度、质量情况等因素，按照约定的时间节点进行付款。10.争议解决：是指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、市政工程等。2.适用于施工单位与业主（或委托方）之间就施工服务达成的一致协议。补充条款：1.环境保护：双方应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中对环境的影响降到最低。如乙方造成环境污染，应承担相应的赔偿责任。2.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，确保施工过程中的安全生产。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。3.知识产权：双方应对合同和工程相关的知识产权予以保护，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。4.保密条款：双方应对合同和工程相关的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。如违反保密义务，违约方应承担相应的赔偿责任。5.法律适用和争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。附件列表：