2024年度城市轨道交通施工合同补充条款2篇_第1页
2024年度城市轨道交通施工合同补充条款2篇_第2页
2024年度城市轨道交通施工合同补充条款2篇_第3页
2024年度城市轨道交通施工合同补充条款2篇_第4页
2024年度城市轨道交通施工合同补充条款2篇_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市轨道交通施工合同补充条款本合同目录一览1.补充条款概述1.1补充条款的适用范围1.2补充条款的生效日期1.3补充条款的修改程序2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及类型2.3工程进度计划3.施工组织与管理3.1施工单位资质要求3.2施工单位管理职责3.3施工现场管理要求4.施工进度与质量4.1施工进度要求4.2施工质量标准4.3质量验收程序5.工程造价与支付5.1工程造价组成5.2工程造价调整5.3工程款支付方式6.风险管理6.1风险识别与评估6.2风险防范措施6.3风险责任承担7.合同变更与解除7.1合同变更程序7.2合同解除条件7.3合同解除程序8.违约责任8.1违约行为类型8.2违约责任承担8.3违约纠纷解决方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同附件10.1附件一:工程量清单10.2附件二:施工图纸10.3附件三:其他相关文件11.合同解除后的处理11.1合同解除后的工程结算11.2合同解除后的责任承担11.3合同解除后的其他事宜12.合同终止后的后续处理12.1合同终止后的工程验收12.2合同终止后的责任承担12.3合同终止后的其他事宜13.保密条款13.1保密信息的范围13.2保密信息的保护措施13.3违反保密条款的责任14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.补充条款概述1.1补充条款的适用范围:本补充条款适用于2024年度城市轨道交通施工合同,作为原合同的重要组成部分,与本合同具有同等法律效力。1.2补充条款的生效日期:本补充条款自双方签字盖章之日起生效。1.3补充条款的修改程序:对本补充条款的修改,必须经双方协商一致,并以书面形式进行。2.工程概况2.1工程名称及地点:市轨道交通号线工程,位于市区。2.2工程规模及类型:本工程为城市轨道交通,全长公里,共设个站点。2.3工程进度计划:根据工程实际情况,施工进度计划如下:月日前完成土建工程,月日前完成安装工程,月日前完成系统调试。3.施工组织与管理3.1施工单位资质要求:施工单位须具备国家建设行政主管部门核发的相应等级的施工总承包资质。3.2施工单位管理职责:施工单位应按照合同要求,建立健全施工现场管理制度,确保施工质量和安全。3.3施工现场管理要求:施工现场应保持整洁、有序,施工材料、设备堆放整齐,施工垃圾及时清运。4.施工进度与质量4.1施工进度要求:施工单位应严格按照施工进度计划进行施工,确保按期完成工程。4.2施工质量标准:本工程的质量标准应符合国家相关标准和规范要求。4.3质量验收程序:工程验收应按国家规定程序进行,验收合格后方可交付使用。5.工程造价与支付5.1工程造价组成:工程造价包括工程量清单、施工图纸及相关文件所列明的各项费用。5.2工程造价调整:因设计变更、工程量增加等原因导致工程造价发生变化时,双方应协商一致后进行调整。5.3工程款支付方式:工程款按月进度支付,支付比例根据工程进度和质量验收情况确定。6.风险管理6.1风险识别与评估:双方应共同识别施工过程中可能出现的风险,并对其进行评估。6.2风险防范措施:针对评估出的风险,双方应制定相应的防范措施,以降低风险发生的可能性。6.3风险责任承担:因不可抗力等原因导致的风险,双方按照合同约定承担相应的责任。7.合同变更与解除7.1合同变更程序:合同变更需经双方协商一致,并以书面形式进行。7.3合同解除程序:合同解除前,双方应协商解决合同解除前产生的权利义务关系;合同解除后,双方应按照合同约定进行工程结算和责任承担。8.违约责任8.2违约责任承担:发生违约行为的一方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状、承担赔偿责任等。8.3违约纠纷解决方式:违约纠纷应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式:本合同的争议解决方式为仲裁,仲裁地点为市,仲裁机构为仲裁委员会。9.2争议解决机构:双方同意将争议提交至仲裁委员会进行仲裁。9.3争议解决程序:仲裁程序应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。10.合同附件10.1附件一:工程量清单10.2附件二:施工图纸10.3附件三:其他相关文件,包括但不限于地质勘察报告、环境影响评价报告等。11.合同解除后的处理11.1合同解除后的工程结算:合同解除后,双方应立即进行工程结算,结算依据为合同约定和实际完成工程量。11.2合同解除后的责任承担:合同解除后,双方应根据合同约定和实际履行情况承担相应的责任。11.3合同解除后的其他事宜:合同解除后,双方应妥善处理施工现场的剩余工程、设备和材料,确保工程安全、环保。12.合同终止后的后续处理12.1合同终止后的工程验收:合同终止后,双方应按照合同约定进行工程验收,验收合格后方可交付使用。12.2合同终止后的责任承担:合同终止后,双方应根据合同约定和实际履行情况承担相应的责任。12.3合同终止后的其他事宜:合同终止后,双方应妥善处理合同终止后的债权债务关系,包括但不限于支付未付款项、退还保证金等。13.保密条款13.1保密信息的范围:本合同项下的保密信息包括但不限于技术数据、设计方案、商业秘密等。13.2保密信息的保护措施:双方应采取一切合理措施保护保密信息,未经对方同意不得向任何第三方泄露。13.3违反保密条款的责任:违反保密条款的一方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。14.其他约定事项14.1合同生效后,任何一方不得擅自变更或解除合同,除非双方另有书面协议。14.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.3本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询服务机构、融资机构等,其介入合同目的在于保证合同履行、提高工程质量、控制工程造价等。15.2第三方介入条件:第三方介入需经甲方同意,且第三方应具备相应的资质和条件。16.第三方介入的审批程序16.1甲方有权对第三方进行选择和确定,并在合同中明确第三方的职责和权限。16.2甲方应向乙方提供第三方资质证明文件,包括但不限于营业执照、资质证书等。17.第三方介入的职责与权限17.1第三方应根据合同约定,对施工过程进行监督、检查和验收。17.2第三方有权对施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议。17.3第三方应维护合同双方的合法权益,公正、公平地处理合同履行过程中的争议。18.第三方介入的合同关系18.1第三方与甲方、乙方之间不存在合同关系,其职责仅限于为甲方、乙方提供服务。18.2第三方不得利用介入本合同的机会,损害甲方、乙方的合法权益。19.第三方介入的费用承担19.1第三方介入产生的费用由甲方承担,并纳入合同总造价。19.2第三方费用支付方式按合同约定执行。20.第三方责任限额20.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方、乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。20.2第三方责任限额应根据第三方的资质、能力和风险承担能力确定,并在合同中明确。20.3第三方责任限额最高不超过合同总价的%。21.第三方介入的合同解除21.1当第三方违反合同约定,甲方有权解除与第三方的合作关系,并要求乙方协助处理相关事宜。21.2第三方介入的合同解除,不影响本合同其他条款的效力。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。22.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。23.第三方介入的其他条款23.1第三方介入的合同期限、工作内容、服务质量等应在合同中明确约定。23.2第三方介入过程中,应遵守国家法律法规和行业标准。23.3第三方介入的合同解除或终止,应按照合同约定办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:工程量清单应详细列出工程各分部分项工程的工程量,包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等,并附有单位、计量方法和工程量计算依据。2.附件二:施工图纸详细要求和说明:施工图纸应包括设计图纸、施工图纸、设备图纸等,图纸应符合国家相关标准和规范要求,并注明设计依据和设计变更记录。3.附件三:地质勘察报告详细要求和说明:地质勘察报告应包括地质勘察成果、地质勘察报告书、地质勘察报告附件等,报告内容应真实、准确,为工程施工提供可靠的地质依据。4.附件四:环境影响评价报告详细要求和说明:环境影响评价报告应包括环境影响评价报告书、环境影响评价报告附件等,报告内容应详细分析工程施工对环境的影响,并提出相应的环境保护措施。5.附件五:施工组织设计详细要求和说明:施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施、施工质量管理措施等,设计内容应科学合理,确保施工顺利进行。6.附件六:施工合同详细要求和说明:施工合同应包括合同签订日期、合同双方名称、合同标的、合同价款、合同工期、合同履行地点、合同解除条件等,合同内容应符合国家相关法律法规。7.附件七:工程款支付计划详细要求和说明:工程款支付计划应包括支付比例、支付时间、支付方式等,计划内容应明确,便于双方按照约定支付工程款。8.附件八:验收报告详细要求和说明:验收报告应包括验收日期、验收人员、验收意见、验收结果等,报告内容应真实反映工程验收情况。9.附件九:工程质量保证书详细要求和说明:工程质量保证书应包括工程质量标准、质量保证措施、质量保证期限等,保证书内容应明确,确保工程质量。10.附件十:安全生产责任书详细要求和说明:安全生产责任书应包括安全生产目标、安全生产措施、安全生产责任等,责任书内容应明确,确保安全生产。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按期完成工程。责任认定标准:按照合同约定的工期延误天数,每日支付违约金,累计违约金不超过合同总价的%。示例说明:若合同工期为12个月,实际完成工期为14个月,则每日违约金为合同总价的0.5%,累计违约金为6个月工期的违约金。2.违约行为:施工单位工程质量不符合约定。责任认定标准:施工单位应承担修复、返工或赔偿损失的责任,修复或返工费用由施工单位承担。示例说明:若因施工单位原因导致工程部分质量不合格,经检测机构鉴定,施工单位需进行修复,修复费用为5万元,由施工单位承担。3.违约行为:施工单位未按照合同规定进行工程款支付。责任认定标准:按照合同约定的支付时间支付工程款,每逾期一日,支付违约金,累计违约金不超过应付款项的%。示例说明:若合同约定工程款支付时间为每月末,实际支付时间为次月第5日,则每日违约金为应付款项的0.5%,累计违约金为15天的违约金。4.违约行为:泄露保密信息。责任认定标准:泄露保密信息的一方应承担停止侵权、赔偿损失的责任,赔偿金额根据损失情况确定。示例说明:若因乙方泄露甲方商业秘密,给甲方造成10万元损失,乙方应赔偿甲方10万元。全文完。2024年度城市轨道交通施工合同补充条款2本合同目录一览1.补充条款适用范围1.1本补充条款适用于2024年度城市轨道交通施工合同1.2本补充条款与原合同内容不一致的,以本补充条款为准2.工程变更与调整2.1工程变更程序2.2工程变更审批权限2.3工程变更费用计算与支付3.工期调整与延误处理3.1工期调整条件3.2工期调整程序3.3工期延误责任4.质量标准与验收4.1质量标准要求4.2质量验收程序4.3质量问题处理5.安全生产与环境保护5.1安全生产责任5.2安全生产措施5.3环境保护要求6.人员配备与培训6.1人员配备要求6.2人员培训计划6.3人员考核与评价7.设备与材料管理7.1设备管理要求7.2材料采购与供应7.3设备与材料验收8.付款方式与进度款8.1付款方式说明8.2进度款支付条件8.3逾期付款处理9.争议解决机制9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止后的处理11.违约责任与赔偿11.1违约行为认定11.2违约责任承担11.3赔偿标准与计算12.保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3违约责任13.合同生效与修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同修改效力14.其他约定事项14.1本合同目录未尽事宜14.2附加条款14.3合同附件第一部分:合同如下:一、适用范围1.1本补充条款适用于2024年度城市轨道交通施工合同。1.2本补充条款与原合同内容不一致的,以本补充条款为准。二、工程变更与调整2.1工程变更程序(1)施工单位提出工程变更申请,并提供变更原因、内容、影响及所需费用等相关资料。(2)监理单位对变更申请进行审核,并提出审核意见。(3)建设单位根据监理单位的审核意见,决定是否同意变更。2.2工程变更审批权限(1)工程变更审批权限由建设单位授权监理单位行使。(2)监理单位在审批权限范围内对工程变更申请进行审核。2.3工程变更费用计算与支付(1)工程变更费用按照实际发生费用计算。(2)工程变更费用在变更发生后,由建设单位支付给施工单位。三、工期调整与延误处理3.1工期调整条件(1)因不可抗力导致工期延误。(2)因建设单位原因导致工期延误。3.2工期调整程序(1)施工单位提出工期调整申请,并提供延误原因、影响及所需延长工期等相关资料。(2)监理单位对工期调整申请进行审核,并提出审核意见。(3)建设单位根据监理单位的审核意见,决定是否同意调整工期。3.3工期延误责任(1)因施工单位原因导致工期延误,由施工单位承担相应责任。(2)因建设单位原因导致工期延误,由建设单位承担相应责任。四、质量标准与验收4.1质量标准要求(1)施工单位必须按照国家、行业及地方相关质量标准进行施工。(2)施工单位必须保证工程质量符合合同约定。4.2质量验收程序(1)施工单位在工程完成后,组织自检。(2)监理单位对施工单位自检结果进行验收。(3)建设单位对监理单位验收结果进行验收。4.3质量问题处理(1)发现质量问题,施工单位应立即进行整改。(2)整改完成后,施工单位应重新提交验收申请。五、安全生产与环境保护5.1安全生产责任(1)施工单位必须严格执行国家及地方安全生产法规。(2)施工单位必须保证施工现场安全。5.2安全生产措施(1)施工单位必须制定安全生产管理制度。(2)施工单位必须对施工现场进行安全隐患排查。5.3环境保护要求(1)施工单位必须遵守国家及地方环境保护法规。(2)施工单位必须采取措施,减少施工过程中的环境污染。六、人员配备与培训6.1人员配备要求(1)施工单位必须按照合同约定配备足够的技术、管理人员。(2)施工单位必须保证施工人员具备相应的资格和技能。6.2人员培训计划(1)施工单位应制定人员培训计划。(2)施工单位应组织施工人员进行培训。6.3人员考核与评价(1)施工单位应定期对施工人员进行考核。(2)施工单位应根据考核结果对施工人员进行评价。八、付款方式与进度款8.1付款方式说明(1)合同签订后,施工单位应按照合同约定提交相关资质证明和施工组织设计。(2)建设单位在收到施工单位提交的资料后,支付合同总价款的10%作为预付款。8.2进度款支付条件(1)每完成合同约定工程量的20%,施工单位向监理单位提交付款申请。(2)监理单位在确认工程量及质量合格后,通知建设单位支付进度款。8.3逾期付款处理(1)建设单位应在收到付款申请后15个工作日内支付进度款。(2)逾期未支付的,每日按逾期付款金额的千分之五支付滞纳金。九、争议解决机制9.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。(2)协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商。(2)协商不成,任何一方均可向仲裁机构申请仲裁。9.3争议解决地点仲裁地点为合同签订地。十、合同解除与终止10.1合同解除条件(1)一方违反合同约定,经另一方书面通知后仍不改正的。(2)发生不可抗力,致使合同无法履行的。10.2合同解除程序(1)一方提出解除合同,应书面通知另一方。(2)另一方在收到解除通知后,应在15个工作日内确认。10.3合同终止后的处理(1)合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算。(2)双方应将合同解除或终止情况报相关主管部门备案。十一、违约责任与赔偿11.1违约行为认定(1)一方未按照合同约定履行义务的,视为违约。(2)一方因违约造成另一方损失的,应承担相应的赔偿责任。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金。(2)违约金不足以弥补损失的,违约方应赔偿实际损失。11.3赔偿标准与计算(1)赔偿标准按照实际损失计算。(2)赔偿计算应包括直接损失和间接损失。十二、保密条款12.1保密内容(1)合同涉及的商业秘密、技术秘密等。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。12.2保密义务(1)双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。(2)保密义务在本合同终止后仍有效。12.3违约责任(1)违反保密义务的,应承担相应的违约责任。(2)违约方应赔偿对方因此遭受的损失。十三、合同生效与修改13.1合同生效条件(1)双方签字盖章后,合同自生效之日起生效。(2)合同生效前,双方应按照合同约定履行各自的义务。13.2合同修改程序(1)双方协商一致后,签订书面修改协议。(2)修改协议经双方签字盖章后生效。13.3合同修改效力(1)合同修改协议具有同等法律效力。(2)合同修改协议与本合同内容不一致的,以修改协议为准。十四、其他约定事项14.1本合同目录未尽事宜(1)双方在合同履行过程中发生的其他事项,按本合同约定执行。(2)如本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。14.2附加条款(1)本合同未尽事宜,按国家法律法规及行业惯例执行。(2)本合同附件作为合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.3合同附件(1)合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、验收标准等。(2)合同附件的签署、修改及生效与本合同同。第二部分:第三方介入后的修正一、第三方介入的概念与定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或由一方邀请,以独立第三方身份参与合同履行、监督、评估或提供专业服务的个人或机构。1.2第三方不包括甲乙双方及其法定代表人、员工、顾问、代理人等。二、第三方介入的类型与职责2.1第三方介入类型(1)监理方:负责监督施工过程,确保工程质量、进度、安全等符合合同约定。(2)评估方:对施工质量、进度、成本等进行评估,提供专业意见。(3)中介方:协助甲乙双方进行合同谈判、签订、履行等。(4)其他第三方:根据合同需要,由甲乙双方共同确定的第三方。2.2第三方职责(1)第三方应根据合同约定,履行相应的监督、评估、协调等职责。(2)第三方应独立、客观、公正地执行职责,不得偏袒任何一方。三、第三方介入的程序3.1第三方介入申请(1)甲乙双方协商一致后,向第三方发出介入申请。(2)第三方在收到申请后,应在5个工作日内给予答复。3.2第三方介入协议(1)甲乙双方与第三方签订第三方介入协议,明确各方权利、义务及责任。(2)第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。四、第三方责任限额4.1第三方责任限额(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。(2)第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。4.2责任免除(1)因不可抗力导致第三方无法履行职责的,第三方不承担责任。(2)因甲乙双方原因导致第三方无法履行职责的,第三方不承担责任。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系(1)第三方应服从甲方管理,接受甲方监督。(2)甲方有权对第三方工作进行评估,并提出改进意见。5.2第三方与乙方的关系(1)第三方应协助乙方完成合同约定的施工任务。(2)乙方应配合第三方履行职责,提供必要的工作条件。5.3第三方与监理方的关系(1)第三方在履行职责过程中,应接受监理方的监督。(2)监理方有权对第三方工作进行评估,并提出改进意见。六、第三方介入的变更与终止6.1第三方介入变更(1)甲乙双方协商一致后,可对第三方介入协议进行变更。(2)第三方介入协议变更后,各方应按照变更后的协议履行职责。6.2第三方介入终止(1)合同履行完毕或提前终止,第三方介入协议终止。(2)第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定进行结算。七、第三方介入的费用7.1第三方介入费用(1)第三方介入费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定。(2)第三方介入费用包括但不限于咨询费、评估费、监理费等。7.2费用支付(1)第三方介入费用在第三方介入协议签订后,由甲乙双方支付。(2)第三方介入费用支付方式及时间由甲乙双方在第三方介入协议中约定。第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论