2024年度环保处理设施施工分包合同3篇_第1页
2024年度环保处理设施施工分包合同3篇_第2页
2024年度环保处理设施施工分包合同3篇_第3页
2024年度环保处理设施施工分包合同3篇_第4页
2024年度环保处理设施施工分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度环保处理设施施工分包合同本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同标的与范围1.3施工内容与要求1.4施工工期与进度安排1.5施工图纸与技术规范1.6质量标准与验收办法1.7工程量清单与计价方式1.8付款方式与进度款支付1.9材料设备供应与采购1.10施工现场管理1.11人员配置与培训1.12安全生产与环境保护1.13违约责任与争议解决1.14合同生效、变更与解除1.15合同附件与补充条款第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1分包方1.1.1.1分包方名称:[分包方名称]1.1.1.2分包方住所:[分包方住所]1.1.1.3分包方法定代表人:[分包方法定代表人]1.1.1.4分包方联系方式:[分包方联系电话]、[分包方电子邮箱]1.1.2总包方1.1.2.1总包方名称:[总包方名称]1.1.2.2总包方住所:[总包方住所]1.1.2.3总包方法定代表人:[总包方法定代表人]1.1.2.4总包方联系方式:[总包方联系电话]、[总包方电子邮箱]1.2合同标的与范围1.2.1合同标的:[具体环保处理设施名称及类型]1.2.2合同范围:[施工范围详细描述,包括但不限于施工内容、地点、规模等]1.3施工内容与要求1.3.1施工内容:[具体施工项目列表,如土建工程、设备安装、调试等]1.3.2施工要求:[对施工质量、进度、安全等方面的具体要求]1.4施工工期与进度安排1.4.1施工工期:[合同约定的总工期,例如:120日历天]1.4.2进度安排:[分阶段施工计划,包括各阶段开始和结束日期]1.5施工图纸与技术规范1.5.1施工图纸:[提供施工图纸清单,包括图纸名称、编号、版本等]1.5.2技术规范:[列出适用的技术规范标准,如国家、行业或地方标准]1.6质量标准与验收办法1.6.1质量标准:[明确工程质量标准,如符合国家或行业标准]1.6.2验收办法:[规定工程验收的组织、程序、标准和方式]1.7工程量清单与计价方式1.7.1工程量清单:[提供详细的工程量清单,包括工程量、单位、单价等]1.7.2计价方式:[约定工程计价方法,如单价合同、总价合同等]1.8付款方式与进度款支付1.8.1付款方式:[约定付款方式,如银行转账、现金支付等]1.8.2进度款支付:[规定进度款支付节点、金额及支付条件]1.9材料设备供应与采购1.9.1材料供应:[约定材料供应方式,如分包方自行采购或由总包方统一采购]1.9.2设备采购:[约定设备采购方式,如分包方自行采购或由总包方统一采购]1.10施工现场管理1.10.1施工现场布置:[规定施工现场的布置要求,如安全警示标志、材料堆放等]1.10.2施工现场管理:[明确分包方在施工现场的管理职责和措施]1.11人员配置与培训1.11.1人员配置:[明确施工项目所需人员配置及职责分工]1.11.2培训:[规定对施工人员进行必要的安全和技术培训的要求]第二部分:合同如下:1.8.3付款进度表1.8.3.1首付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价款的10%作为首付款。1.8.3.2进度款:按工程进度分期支付,每完成工程量清单中的一项工作内容,且通过验收后5个工作日内支付该部分工程款。1.8.3.3验收合格后支付:工程验收合格后10个工作日内支付合同总价款的80%。1.8.3.4竣工结算后支付:工程竣工结算完成后30个工作日内支付合同总价款的10%作为尾款。1.9.3材料设备质量要求1.9.3.1材料设备必须符合国家及行业相关质量标准。1.9.3.2材料设备供应商须提供合格证明文件,包括产品合格证、质量检验报告等。1.10.2施工现场安全管理1.10.2.1分包方应制定施工现场安全管理制度,确保施工安全。1.10.2.2分包方应定期进行安全检查,发现安全隐患及时整改。1.10.2.3分包方应确保施工现场有足够的消防设施和应急救援设备。1.11.2培训内容与方式1.11.2.1培训内容:包括但不限于安全操作规程、环保法规、施工技术等。1.11.2.2培训方式:现场讲解、实操培训、观看教学视频等。1.12安全生产与环境保护1.12.1安全生产:分包方必须遵守国家安全生产法律法规,确保施工过程中不发生安全事故。1.12.2环境保护:分包方必须遵守国家环境保护法律法规,确保施工过程中不造成环境污染。1.13违约责任与争议解决1.13.1违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。1.13.2争议解决:双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.14合同生效、变更与解除1.14.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。1.14.2合同变更:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致,签订补充协议。1.14.3合同解除:符合法律规定的情形,任何一方有权解除合同。1.15合同附件与补充条款1.15.1附件:包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。1.15.2补充条款:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.15.1第三方介入概述1.15.1.1第三方定义:在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测方、认证方、保险公司、金融机构等。1.15.1.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了提高工程质量、确保工程进度、提供专业服务、进行风险评估和保障合同履行等。1.15.1.3第三方介入形式:第三方介入可以是提供咨询服务、监督执行、提供担保、进行检测认证等多种形式。1.15.2第三方责任限额1.15.2.1责任限额确定:第三方责任限额应根据第三方提供的服务的性质、风险程度、合同约定等因素综合考虑确定。1.15.2.2责任限额方式:责任限额可以采用固定金额、百分比或按实际损失的一定比例确定。1.15.2.3责任限额声明:第三方应在合同中明确声明其责任限额,并取得甲乙双方的认可。1.15.3第三方职责与权限1.15.3.1第三方职责:第三方应按照合同约定,履行其职责,包括但不限于提供专业意见、监督施工过程、进行检测认证等。1.15.3.2第三方权限:第三方的权限应限于其职责范围内,未经甲乙双方同意,不得超越其权限范围。1.15.4第三方与其他各方的关系1.15.4.1与甲乙双方的关系:第三方与甲乙双方是独立的合同关系,第三方对甲乙双方负责,甲乙双方对第三方提供的服务负责。1.15.4.2与施工方的关系:第三方对施工方的施工质量、进度、安全等进行监督,但施工方对施工过程中的具体操作负责。1.15.4.3与材料供应商的关系:第三方对材料供应商提供的材料质量进行检测认证,但材料供应商对材料质量负责。1.15.5第三方介入的合同条款1.15.5.1第三方介入条款:甲乙双方应在合同中明确第三方介入的具体条款,包括第三方名称、介入目的、职责权限、责任限额等。1.15.5.2第三方介入的流程:第三方介入的流程应包括第三方选择、合同签订、服务提供、结果反馈等环节。1.15.5.3第三方介入的监督:甲乙双方应共同监督第三方介入的过程,确保第三方履行合同义务。1.15.6第三方介入的变更与解除1.15.6.1第三方介入的变更:如需变更第三方介入的内容、方式或责任限额,甲乙双方应书面通知对方,并经双方协商一致后签订补充协议。1.15.6.2第三方介入的解除:如第三方违反合同约定,甲乙双方有权解除合同,并要求第三方承担相应的违约责任。1.15.7第三方介入的争议解决1.15.7.1争议解决方式:第三方介入产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.15.7.2争议解决程序:争议解决程序应遵循合同约定和法律规定,确保争议得到公正、及时的处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:环保处理设施施工分包合同详细要求:包括合同双方的基本信息、标的范围、施工内容、工期安排、质量标准、付款方式、材料设备供应、现场管理、人员配置、安全生产与环境保护、违约责任、争议解决等条款的详细内容。附件说明:本附件为合同主体文件,是双方权利义务的基础。2.附件二:施工图纸与技术规范详细要求:包括施工图纸的清单、图纸编号、版本、技术规范的名称和版本。附件说明:本附件为施工的依据,确保施工符合设计要求和技术标准。3.附件三:工程量清单与计价方式详细要求:包括详细的工程量清单、工程量的单位、单价和总价。附件说明:本附件用于计算工程款,是工程计价的依据。4.附件四:付款进度表详细要求:包括首付款、进度款和尾款的具体支付时间、金额和支付条件。附件说明:本附件明确了工程款的支付方式和时间节点。5.附件五:材料设备供应与采购清单详细要求:包括所需材料设备的名称、规格、数量、供应商、采购价格等。附件说明:本附件用于规范材料设备的采购流程,确保施工所需材料设备的质量和供应。6.附件六:施工现场安全管理规定详细要求:包括施工现场的安全管理制度、安全检查、消防设施、应急救援等内容。附件说明:本附件用于指导施工现场的安全管理工作,保障施工人员的安全。7.附件七:人员配置与培训计划详细要求:包括施工项目所需人员配置、职责分工、培训内容和方式。附件说明:本附件用于规范施工人员的管理和培训,提高施工人员的技能和安全意识。8.附件八:安全生产与环境保护措施详细要求:包括安全生产的规章制度、环境保护的措施和要求。附件说明:本附件用于指导施工过程中的安全生产和环境保护工作。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定标准:每延迟一天,分包方应支付合同总价款的0.5%作为违约金。示例说明:若合同工期为120日历天,分包方延迟10天完成施工,则应支付合同总价款的0.5%×10=5%的违约金。2.违约行为:分包方施工质量不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:分包方应承担修复费用,并支付修复期间的停工损失。示例说明:若因分包方施工质量问题导致工程修复费用为10万元,则分包方应承担全部修复费用。3.违约行为:总包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:总包方应支付违约金,违约金为未支付工程款金额的0.5%。示例说明:若总包方应支付10万元工程款但未支付,则应支付0.5%×10万元=5000元的违约金。4.违约行为:第三方未能履行合同约定的职责。责任认定标准:第三方应根据其合同约定承担相应的责任。示例说明:若监理方未能按合同约定进行施工监督,导致工程质量问题,则监理方应承担相应的责任。全文完。2024年度环保处理设施施工分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容3.1工程范围3.2工程量3.3工程质量要求4.合同价款4.1合同总价4.2计价方式4.3付款方式4.4付款节点5.施工组织设计5.1施工方案5.2施工进度计划5.3施工安全措施5.4施工环境保护措施6.施工进度要求6.1工程进度节点6.2进度调整及违约责任7.施工质量要求7.1质量标准7.2质量验收程序7.3质量保修期8.安全生产管理8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.环境保护要求9.1环保设施建设9.2环保设施运行9.3环保设施验收10.不可抗力及违约责任10.1不可抗力定义10.2不可抗力处理10.3违约责任11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:X环保科技有限公司(2)乙方:X建筑工程有限公司1.2合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式(1)甲方联系人:联系电话:1385(2)乙方联系人:赵六联系电话:139678902.项目概况2.1项目名称:环保处理设施建设项目2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:占地面积平方米,处理能力吨/日2.4项目工期:自合同签订之日起,工期为个月3.工程内容3.1工程范围:包括但不限于环保处理设施的建设、安装、调试及试运行等3.2工程量:详见附件《工程量清单》3.3工程质量要求:符合国家及行业相关标准,达到环保处理设施建设质量要求4.合同价款4.1合同总价:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)4.2计价方式:按实际完成工程量结算,以工程量清单及约定的单价计算4.3付款方式:合同签订后,乙方收到甲方支付的首付款%,工程验收合格后支付%,工程保修期满后支付剩余款项4.4付款节点:详见附件《付款进度表》5.施工组织设计5.1施工方案:详见附件《施工组织设计》5.2施工进度计划:详见附件《施工进度计划表》5.3施工安全措施:详见附件《施工安全措施》5.4施工环境保护措施:详见附件《施工环境保护措施》6.施工进度要求6.1工程进度节点:详见附件《施工进度计划表》6.2进度调整及违约责任:因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求延长工期及相应费用;因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,赔偿甲方损失7.施工质量要求7.1质量标准:符合国家及行业相关标准,达到环保处理设施建设质量要求7.2质量验收程序:详见附件《质量验收程序》7.3质量保修期:自工程验收合格之日起,保修期为年8.安全生产管理8.1安全生产责任(1)甲方负责整个项目的安全生产管理,确保项目安全施工(2)乙方负责本合同的施工安全生产,遵守国家安全生产法律法规,落实安全生产责任制8.2安全生产措施(1)乙方应建立健全安全生产管理制度,加强安全生产教育和培训(2)乙方应配备必要的安全防护设施,确保施工现场安全(3)乙方应定期进行安全检查,发现安全隐患及时整改8.3安全生产事故处理(1)发生安全生产事故,乙方应立即上报甲方,并按照国家相关规定进行处理(2)甲方应积极配合乙方处理安全生产事故,承担相应的责任9.环境保护要求9.1环保设施建设(1)乙方应按照设计要求建设环保设施,确保其正常运行(2)环保设施建设应符合国家及地方环保标准9.2环保设施运行(1)乙方应确保环保设施正常运行,达到设计处理能力(2)乙方应定期对环保设施进行维护和保养9.3环保设施验收(1)环保设施建设完成后,乙方应组织验收,确保其符合设计要求(2)甲方应参与环保设施验收,对不符合要求的设施提出整改意见10.不可抗力及违约责任10.1不可抗力定义(1)不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或者履行困难的情况(2)不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并协商处理10.2不可抗力处理(1)发生不可抗力事件,导致合同无法履行或者履行困难时,双方可根据实际情况协商延期履行或者解除合同(2)因不可抗力导致的损失,由双方根据实际情况分担10.3违约责任(1)任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或者履行困难时,应承担违约责任(2)违约方应赔偿守约方因此遭受的损失11.合同解除11.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行(2)一方严重违约,另一方提出解除合同(3)双方协商一致解除合同11.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应提前天书面通知对方(2)双方应就解除合同的后果进行协商,达成一致意见12.合同争议解决12.1争议解决方式(1)双方应通过友好协商解决合同争议(2)协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构(1)合同签订地为省市区(2)双方同意将合同争议提交至合同签订地人民法院13.合同生效及终止13.1合同生效条件(1)双方签字盖章后生效(2)合同约定的各项条件全部满足13.2合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成并验收合格(2)合同约定的各项权利和义务履行完毕14.其他约定事项14.1保密条款(1)双方对本合同的条款及项目信息负有保密义务(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2法律适用(1)本合同适用中华人民共和国法律(2)合同解释以中华人民共和国法律为准14.3合同附件(1)工程量清单(2)付款进度表(3)施工组织设计(4)施工进度计划表(5)施工安全措施(6)施工环境保护措施(7)质量验收程序第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,是指合同双方之外的,根据合同约定,提供专业服务、咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围(1)项目监理:由第三方监理单位对施工过程进行监督和管理,确保工程质量、进度和安全。(2)专业咨询:由第三方咨询机构提供专业意见和建议,协助合同双方解决技术难题。(3)检测评估:由第三方检测机构对工程材料、设备、工程质量进行检测和评估。(4)仲裁:由第三方仲裁机构对合同争议进行仲裁。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同无法履行或者履行不当,应承担相应的责任。16.2第三方责任限额(1)第三方责任限额由合同双方在合同中约定,一般不超过合同总价的%。(2)第三方责任限额应在合同签订前由第三方提供相关资质证明,经合同双方确认。17.第三方介入程序17.1第三方选定(1)合同双方应共同选定第三方,并签订相应的合作协议。(2)第三方选定后,合同双方应及时通知对方。17.2第三方职责(1)第三方应根据合同约定,履行相应的职责。(2)第三方应遵守国家法律法规,确保服务质量。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方(1)第三方在合同履行过程中,应积极配合甲方的工作,确保项目顺利进行。(2)甲方应尊重第三方的独立性和专业地位,不得干预第三方的正常工作。18.2第三方与乙方(1)第三方在合同履行过程中,应配合乙方的工作,对乙方施工过程中出现的问题提出意见和建议。(2)乙方应尊重第三方的专业意见,及时解决第三方提出的问题。18.3第三方与合同双方(1)第三方应公正、公平、公开地履行职责,维护合同双方的合法权益。(2)合同双方应共同监督第三方的工作,对第三方的工作提出意见和建议。19.第三方介入的费用承担19.1第三方费用第三方介入产生的费用,由合同双方按照合同约定承担。19.2费用结算(1)第三方费用应在合同约定的结算期限内支付。(2)合同双方应按照合同约定,对第三方费用进行结算。20.第三方介入的合同终止20.1合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成并验收合格。(2)合同约定的各项权利和义务履行完毕。20.2合同终止程序(1)合同双方应共同通知第三方终止合同。(2)合同终止后,第三方应按照合同约定,完成相关善后工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列出所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价,以及相关的计算方法和依据。2.付款进度表详细要求:明确每个付款节点的具体时间、金额和支付方式。3.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、安全生产措施、环境保护措施等内容。4.施工进度计划表详细要求:详细列出每个阶段的工程进度,包括开始时间、结束时间、关键节点等。5.施工安全措施详细要求:包括现场安全管理制度、安全防护设施、安全教育培训等。6.施工环境保护措施详细要求:包括环保设施建设、运行、维护以及污染预防措施等。7.质量验收程序详细要求:明确质量验收的标准、程序、验收人员以及验收结果的确认。8.质量标准文件详细要求:提供国家及行业相关的质量标准文件,作为质量验收的依据。9.安全生产事故报告详细要求:在发生安全生产事故时,提供详细的事故报告,包括事故原因、处理措施、责任认定等。10.环保设施验收报告详细要求:在环保设施建设完成后,提供验收报告,包括设施运行情况、达标情况等。11.第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的具体内容、职责、费用及双方的权利义务。12.合同争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、机构及程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方违约行为:未按时支付工程款项;未按时提供施工场地或相关资料;未能按时完成工程;未能保证工程质量。(2)乙方违约行为:未按时完成工程;施工过程中出现质量问题;未按约定进行安全防护;未按约定进行环保设施建设。2.责任认定标准(1)甲方违约责任:未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失;未按时提供施工场地或相关资料,应承担相应的责任,包括工期延误、经济损失等。(2)乙方违约责任:未按时完成工程,应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失;施工过程中出现质量问题,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失;未按约定进行安全防护,应承担事故责任,包括赔偿损失、追究刑事责任等;未按约定进行环保设施建设,应承担相应的环保责任,包括修复、赔偿等。3.违约示例说明(1)甲方违约示例:甲方未按合同约定支付工程款项,导致乙方施工进度受阻,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。(2)乙方违约示例:乙方在施工过程中发现质量问题,经鉴定为重大质量事故,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度环保处理设施施工分包合同2本合同目录一览1.总则1.1合同签订依据1.2合同目的与原则1.3合同适用范围2.双方主体信息2.1承包方信息2.2发包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.施工组织设计4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工人员配备4.4施工设备配备5.施工质量控制5.1质量要求5.2质量保证措施5.3质量验收标准6.施工安全管理6.1安全要求6.2安全措施6.3安全责任7.环保要求7.1环保措施7.2环保设施7.3环保验收8.合同价款及支付8.1合同价款8.2支付方式8.3支付时间9.合同期限9.1合同生效日期9.2合同期限9.3合同终止条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:工程量清单13.4附件四:其他相关文件14.合同签署与生效14.1签署方式14.2生效条件14.3生效日期第一部分:合同如下:1.总则1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规制定。1.2合同目的与原则本合同旨在明确发包方与承包方在2024年度环保处理设施施工中的权利义务,确保工程质量和安全,实现环保目标。1.3合同适用范围本合同适用于2024年度环保处理设施施工全过程,包括施工准备、施工实施、竣工验收等环节。2.双方主体信息2.1承包方信息承包方名称:__________法定代表人:__________注册地址:__________资质等级:__________2.2发包方信息发包方名称:__________法定代表人:__________注册地址:__________3.工程概况3.1工程名称2024年度环保处理设施施工项目3.2工程地点__________3.3工程规模__________3.4工程内容(1)土建工程:__________(2)设备安装:__________(3)管道工程:__________(4)电气工程:__________(5)环保设施:__________4.施工组织设计4.1施工方案(1)施工方法:__________(2)施工顺序:__________(3)施工进度:__________4.2施工进度计划施工进度计划详见附件二:施工组织设计。4.3施工人员配备施工人员配备详见附件二:施工组织设计。4.4施工设备配备施工设备配备详见附件二:施工组织设计。5.施工质量控制5.1质量要求(1)工程应符合国家相关质量标准;(2)工程应符合设计文件要求;(3)工程应符合环保要求。5.2质量保证措施(1)建立健全质量管理体系;(2)加强施工过程质量控制;(3)严格执行质量验收制度。5.3质量验收标准详见附件三:工程量清单。6.施工安全管理6.1安全要求(1)遵守国家安全生产法律法规;(2)确保施工安全;(3)防止安全事故发生。6.2安全措施(1)制定安全管理制度;(2)配备必要的安全防护设施;(3)加强安全教育培训。6.3安全责任(1)发包方负责提供安全施工条件;(2)承包方负责施工安全;(3)双方共同承担安全事故责任。8.合同价款及支付8.1合同价款本合同总价款为人民币__________元,其中施工费用__________元,设备费用__________元,其他费用__________元。8.2支付方式(1)合同签订后__________日内,承包方提交开具的发票,发包方支付合同价款的__________%作为预付款;(2)工程按进度完成并经发包方验收合格后,按合同约定支付进度款;(3)工程竣工验收合格后__________日内,承包方提交开具的发票,发包方支付合同价款的__________%作为结算款;(4)工程质量保修期满后__________日内,承包方提交开具的发票,发包方支付合同价款的__________%作为保修金。8.3支付时间(1)预付款:合同签订后__________日内;(2)进度款:每月__________日前;(3)结算款:竣工验收合格后__________日内;(4)保修金:质量保修期满后__________日内。9.合同期限9.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同期限本合同期限为__________个月,自合同生效之日起计算。9.3合同终止条件(1)合同约定的工期届满;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)一方违约导致合同无法履行。10.违约责任10.1违约情形(1)承包方未按合同约定完成工程;(2)承包方未按合同约定提供材料、设备;(3)发包方未按合同约定支付款项;(4)双方其他违约行为。10.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(2)违约金按合同约定比例计算,最高不超过合同总价款的__________%;(3)赔偿损失以实际损失为准。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成时可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构__________11.3争议解决程序(1)提交仲裁申请;(2)仲裁机构受理;(3)仲裁机构进行仲裁;(4)仲裁机构作出仲裁裁决。12.合同解除12.1解除条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。12.2解除程序(1)一方提出解除合同;(2)双方确认解除合同;(3)办理合同解除手续。12.3解除后果(1)解除合同后,双方应按照约定结算剩余款项;(2)解除合同后,双方应各自承担相应的责任。13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:工程量清单13.4附件四:其他相关文件14.合同签署与生效14.1签署方式本合同一式__________份,双方各执__________份,具有同等法律效力。14.2生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.3生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义在本合同中,第三方是指除发包方和承包方之外的,提供技术服务、咨询、监理、检测、验收、保险等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的必要性(1)提高工程质量和效率;(2)确保工程符合相关法律法规和行业标准;(3)解决合同履行中的争议和纠纷。15.3第三方介入的申请(1)发包方或承包方需提前__________个工作日向对方提出第三方介入的申请;(2)申请应包括第三方的基本信息、介入目的、服务内容、预期效果等;(3)双方应就第三方介入事宜达成一致意见。15.4第三方介入的程序(1)双方共同选定第三方;(2)第三方与双方签订相应的服务合同;(3)第三方按照合同约定履行服务职责。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1第三方介入的合同(1)第三方的服务范围和职责;(2)第三方的责任限额;(3)第三方与甲乙方的权利义务关系;(4)第三方介入的费用承担。16.2第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙方按照合同约定承担,具体费用在第三方介入的合同中明确。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任第三方在履行服务职责过程中,因自身原因导致工程损失或损害的,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的责任限额(1)第三方的责任限额由甲乙方在第三方介入的合同中约定,最高不超过合同总价款的__________%;(2)如第三方责任限额低于本合同约定的赔偿责任,甲乙方应承担差额部分;(3)第三方责任限额不包括因发包方或承包方违约导致的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙方第三方在履行服务职责时,应接受甲乙方的监督和管理,确保服务质量和效率。18.2第三方与承包方第三方在履行监理、检测、验收等服务职责时,应与承包方保持沟通,及时发现问题并督促整改。18.3第三方与发包方第三方在履行技术服务、咨询等服务职责时,应与发包方保持沟通,确保服务满足发包方的要求。18.4第三方与其他第三方如存在多个第三方介入同一项目,各方应协调合作,避免职责交叉和冲突。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件(1)合同约定的服务期限届满;(2)服务目的实现;(3)双方协商一致解除第三方介入的合同;(4)因不可抗力导致合同无法

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论