版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑地砖分包安全合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目进度3.分包工程内容3.1工程范围3.2工程质量要求3.3工程量清单4.安全责任与义务4.1甲方安全责任4.2乙方安全责任4.3安全教育与培训4.4安全检查与隐患排查5.安全管理措施5.1安全生产组织机构5.2安全生产管理制度5.3安全防护设施与设备5.4应急预案与救援措施6.安全生产费用6.1安全生产费用总额6.2费用支付方式6.3费用结算与支付时间7.安全生产考核与奖惩7.1考核标准7.2奖励措施7.3惩罚措施8.合同期限8.1合同生效日期8.2合同终止日期9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:安全管理制度13.3附件三:应急预案14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称:建筑公司1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3甲方法定代表人:1.1.4甲方联系电话:1381.2合同乙方1.2.1乙方名称:地砖分包公司1.2.2乙方地址:省市区路号1.2.3乙方法定代表人:1.2.4乙方联系电话:13956782.项目概况2.1项目名称:住宅小区地砖铺设工程2.2项目地点:省市区街道2.3项目规模:建筑面积10万平方米,地砖铺设面积约8000平方米2.4项目进度:自合同签订之日起60天内完成地砖铺设工程3.分包工程内容3.1工程范围:包括住宅小区地面地砖的铺设、切割、运输及废料清理3.2工程质量要求:符合国家相关标准及甲方要求,达到设计图纸及施工规范要求3.3工程量清单:3.3.1地砖铺设面积:8000平方米3.3.2地砖种类:瓷砖、抛光砖、仿古砖等3.3.3地砖规格:500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm4.安全责任与义务4.1甲方安全责任:4.1.1提供安全的施工环境,确保乙方施工人员的人身安全4.1.2配合乙方进行安全教育培训,提高乙方施工人员的安全意识4.1.3对乙方施工过程中发生的安全事故进行责任认定及赔偿4.2乙方安全责任:4.2.1严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准4.2.2制定详细的安全施工方案,并严格执行4.2.3对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识4.2.4对施工现场进行定期安全检查,发现安全隐患及时整改4.3安全教育与培训:4.3.1乙方负责对施工人员进行安全教育培训,确保施工人员具备必要的安全生产知识4.3.2甲方应配合乙方进行安全教育培训,并提供必要的培训场地和设施4.4安全检查与隐患排查:4.4.1乙方应定期对施工现场进行安全检查,发现安全隐患及时整改4.4.2甲方应定期对乙方进行安全检查,对安全隐患提出整改意见5.安全管理措施5.1安全生产组织机构:5.1.1乙方设立安全生产领导小组,负责组织、协调、监督施工现场的安全生产工作5.1.2甲方设立安全生产监督机构,对乙方安全生产工作进行监督检查5.2安全生产管理制度:5.2.1乙方制定完善的安全生产管理制度,确保施工过程中的安全5.2.2甲方对乙方安全生产管理制度进行审核,提出改进意见5.3安全防护设施与设备:5.3.1乙方负责提供必要的安全生产防护设施和设备,如安全帽、安全带、防护眼镜等5.3.2甲方负责对乙方提供的安全生产防护设施和设备进行验收5.4应急预案与救援措施:5.4.1乙方制定应急预案,明确事故发生时的应对措施5.4.2甲方负责对乙方应急预案进行审核,提出改进意见8.合同期限8.1合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效8.2合同终止日期:本合同工期自合同生效之日起60日内完成,工期结束后,合同自动终止9.合同变更与解除9.1合同变更条件:9.1.1因不可抗力导致合同无法履行9.1.2双方协商一致,对合同内容进行修改9.2合同解除条件:9.2.1任何一方严重违反合同约定,经对方书面通知后仍未纠正9.2.2因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致解除合同10.争议解决10.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决10.2争议解决机构:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.违约责任11.1违约行为:11.1.1乙方未按时完成工程任务11.1.2乙方施工质量不符合约定标准11.1.3乙方未按照合同约定进行安全防护和隐患排查11.2违约责任承担:11.2.1乙方未按时完成工程任务的,每延误一日,应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金11.2.2乙方施工质量不符合约定标准的,应无条件返工,直至达到约定标准,并承担由此产生的所有费用11.2.3乙方未按照合同约定进行安全防护和隐患排查的,应承担由此引发的事故责任12.合同生效与终止12.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效12.2合同终止条件:12.2.1合同期限届满12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3因不可抗力导致合同无法履行13.附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:安全管理制度13.3附件三:应急预案14.其他约定14.1合同未尽事宜,由双方协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效14.4本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同中所提及的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2类型:第三方可能包括但不限于监理公司、检测机构、评估机构、法律顾问、财务顾问等。16.第三方介入的条件16.1甲乙双方根据合同履行需要,经协商一致,可邀请第三方介入。16.2第三方介入应具备相应的资质和资格,并能独立承担法律责任。17.第三方介入的流程17.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项、范围和期限。17.2甲乙双方应与第三方签订服务协议,明确双方的权利义务。17.3第三方应在服务协议约定的范围内开展工作。18.第三方责任限额18.1第三方因履行服务协议而产生的责任,其责任限额由甲乙双方在服务协议中约定。18.2若第三方在履行服务协议过程中发生违约行为,其责任限额按服务协议约定执行。18.3第三方责任限额的约定不应免除甲乙双方根据本合同应承担的责任。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方在合同履行中的角色是辅助性的,其工作成果和责任应明确划分。19.2第三方对甲乙双方均无直接的权利义务,其服务成果仅对委托方(甲方或乙方)负责。19.3第三方在合同履行中的行为,不代表甲乙任何一方,甲乙双方对第三方的行为不承担责任。20.第三方介入时的额外条款20.1第三方介入后,甲乙双方应保持沟通,及时反馈第三方的工作情况。20.2甲乙双方应确保第三方的工作不干扰合同履行的正常进行。20.3第三方的工作成果应经甲乙双方确认后方可作为合同履行的依据。21.第三方介入时的权利义务21.1第三方有权根据服务协议约定,要求甲乙双方提供必要的资料和信息。21.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。21.3第三方应按照服务协议约定的时间、质量要求完成工作。22.第三方介入时的争议解决22.1第三方在履行服务协议过程中发生的争议,应通过协商解决。22.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。23.第三方介入时的合同变更23.1若第三方介入导致合同内容需变更,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括每项工程的具体名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单应详细列出所有工程项目的具体信息,作为合同履行的重要依据。2.附件二:安全管理制度详细要求:包括安全生产组织机构、安全教育培训、安全检查与隐患排查等内容。说明:安全管理制度应全面覆盖施工现场的安全管理要求,确保施工安全。3.附件三:应急预案详细要求:包括各类突发事件的处理流程、应急物资准备、人员疏散等内容。说明:应急预案应针对可能发生的各类安全事故,制定详细的应对措施。4.附件四:服务协议详细要求:包括第三方介入的具体事项、范围、期限、费用、责任等内容。说明:服务协议应明确第三方在合同履行中的权利义务,确保第三方工作的高效性和专业性。5.附件五:合同变更协议详细要求:包括合同变更的具体内容、生效时间、双方签字盖章等。说明:合同变更协议应详细记录合同变更的每一个细节,确保变更的合法性和有效性。6.附件六:争议解决协议详细要求:包括争议解决的方式、机构、程序等内容。说明:争议解决协议应明确双方在发生争议时的解决途径,减少争议对合同履行的影响。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按时完成工程任务责任认定标准:每延误一日,乙方应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金。示例:若合同约定工期为60天,乙方实际完成工期为65天,则乙方应支付5天的违约金。1.2乙方施工质量不符合约定标准责任认定标准:乙方应无条件返工,直至达到约定标准,并承担由此产生的所有费用。示例:若甲方发现乙方施工的地砖存在质量问题,乙方应立即进行返工,直至符合合同约定。1.3乙方未按照合同约定进行安全防护和隐患排查责任认定标准:乙方应承担由此引发的事故责任,包括但不限于医疗费用、赔偿金等。示例:若因乙方未进行安全防护导致施工人员受伤,乙方应承担相应的医疗费用和赔偿金。1.4甲乙双方未按约定支付款项责任认定标准:逾期支付的,应向对方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。示例:若甲方逾期支付乙方工程款,则甲方应支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。全文完。2024年度建筑地砖分包安全合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.合同签订依据及目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.安全责任划分4.1分包方安全责任4.2总包方安全责任4.3施工现场安全管理责任5.安全生产管理制度5.1安全生产责任制5.2安全教育培训5.3安全技术交底5.4安全防护设施5.5安全检查与隐患整改6.事故报告及处理6.1事故报告程序6.2事故调查与分析6.3事故责任认定6.4事故处理及赔偿7.防灾减灾措施7.1防灾预案7.2应急救援队伍7.3应急物资储备7.4防灾减灾培训8.安全生产费用8.1安全生产费用预算8.2费用支付方式8.3费用使用监督9.合同履行及变更9.1合同履行期限9.2合同变更程序9.3合同解除条件10.违约责任10.1分包方违约责任10.2总包方违约责任10.3违约赔偿方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1分包方:[分包方全称]1.1.2总包方:[总包方全称]1.2双方地址1.2.1分包方地址:[分包方详细地址]1.2.2总包方地址:[总包方详细地址]1.3双方联系方式1.3.1分包方联系人:[分包方联系人姓名]1.3.2联系电话:[分包方联系电话]1.3.3电子邮箱:[分包方电子邮箱]1.3.4总包方联系人:[总包方联系人姓名]1.3.5联系电话:[总包方联系电话]1.3.6电子邮箱:[总包方电子邮箱]2.合同签订依据及目的2.1签订依据2.1.1国家相关法律法规2.1.2行业规范2.1.3建设工程合同2.2合同目的2.2.1明确双方安全责任2.2.2确保工程安全生产2.2.3预防安全事故发生3.工程概况3.1工程名称[具体工程名称]3.2工程地点[具体工程地址]3.3工程规模[工程占地面积、建筑面积等]3.4工程内容[具体工程描述,包括建筑地砖分包的具体内容]4.安全责任划分4.1分包方安全责任4.1.1严格执行安全生产法律法规和标准4.1.2配备必要的安全管理人员4.1.3做好施工现场的安全防护措施4.2总包方安全责任4.2.1监督分包方执行安全生产规定4.2.2配合分包方做好施工现场的安全管理4.2.3对分包方的安全生产进行定期检查4.3施工现场安全管理责任4.3.1制定施工现场安全管理制度4.3.2建立施工现场安全检查制度4.3.3发现安全隐患及时整改5.安全生产管理制度5.1安全生产责任制5.1.1明确各级人员的安全职责5.1.2建立安全生产责任制考核制度5.2安全教育培训5.2.1对施工人员进行安全教育培训5.2.2定期组织安全知识竞赛5.3安全技术交底5.3.1对施工人员进行安全技术交底5.3.2确保施工人员掌握安全技术5.4安全防护设施5.4.1配置必要的安全防护设施5.4.2定期检查和维护安全防护设施5.5安全检查与隐患整改5.5.1定期进行安全检查5.5.2对检查中发现的安全隐患及时整改6.事故报告及处理6.1事故报告程序6.1.1事故发生后立即报告6.1.2详细记录事故经过6.2事故调查与分析6.2.1成立事故调查组6.2.2查明事故原因6.3事故责任认定6.3.1根据事故调查结果认定事故责任6.3.2对事故责任人进行处理6.4事故处理及赔偿6.4.1事故处理方案6.4.2赔偿标准及程序8.安全生产费用8.1安全生产费用预算8.1.1分包方安全生产费用预算8.1.2总包方安全生产费用预算8.2费用支付方式8.2.1分包方费用支付8.2.1.1按月支付8.2.1.2按工程进度支付8.2.2总包方费用支付8.2.2.1按月支付8.2.2.2按工程进度支付8.3费用使用监督8.3.1分包方费用使用情况报告8.3.2总包方对费用使用情况进行监督9.合同履行及变更9.1合同履行期限[合同约定的履行期限]9.2合同变更程序9.2.1双方协商一致9.2.2以书面形式确认9.3合同解除条件9.3.1分包方严重违约9.3.2总包方严重违约9.3.3不可抗力因素10.违约责任10.1分包方违约责任10.1.1未按时完成工程10.1.2安全生产责任事故10.1.3质量不符合要求10.2总包方违约责任10.2.1未按时支付费用10.2.2未履行监督管理责任10.2.3未按时完成工程协调工作10.3违约赔偿方式10.3.1违约金10.3.2损害赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决11.1.2仲裁11.1.3诉讼11.2争议解决机构11.2.1[仲裁委员会名称]11.2.2[法院名称]11.3争议解决程序11.3.1双方提交争议事项11.3.2争议解决机构受理11.3.3争议解决机构裁决12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2相关政府部门批准12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除12.3合同终止后的处理12.3.1双方结算12.3.2工程验收12.3.3文件归档13.合同附件13.1安全生产管理制度13.2安全生产费用预算13.3事故报告及处理程序13.4其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方一致同意引入的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、安全检查、技术指导、争议调解等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方的选择应经甲乙双方一致同意,并签订相应的合作协议。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和条件。15.4第三方职责15.4.1第三方应按照合作协议和本合同的要求,独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方应对其提供的服务质量负责,确保服务符合行业标准。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定16.1.1第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并作为本合同的附件。16.1.2责任限额应根据第三方的服务内容、风险程度和合同金额等因素综合确定。16.2第三方责任承担16.2.1第三方在履行职责过程中发生的任何违约行为,由第三方自行承担相应的法律责任。16.2.2第三方责任限额内的损失,由第三方承担;超出责任限额的部分,由甲乙双方根据各自过错承担相应的责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方提供的服务报告和意见,甲方应予以重视,并在必要时采取相应措施。17.1.2第三方不得直接与甲方签订合同或协议,所有与甲方的沟通和合作均应通过乙方进行。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应按照乙方的指示和要求,协助乙方履行合同义务。17.2.2第三方与乙方的合作应遵循公平、公正、诚实信用的原则。18.第三方介入后的合同履行18.1合同履行中,甲乙双方应确保第三方能够独立、公正地履行其职责。18.2第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务,包括但不限于支付费用、提供资料等。19.第三方介入的变更与终止19.1第三方介入的变更19.1.1甲乙双方一致同意,可以变更第三方的服务内容、期限等。19.1.2变更内容应以书面形式确认,并作为本合同的附件。19.2第三方介入的终止19.2.1第三方介入因合同履行完毕、协议解除或其他原因终止。19.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应就终止后的相关工作进行交接和结算。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方协商解决。20.2协商不成的,可按本合同约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制、安全教育培训、安全技术交底、安全防护设施、安全检查与隐患整改等内容。说明:此附件用于明确双方在安全生产方面的具体要求和措施。2.安全生产费用预算详细要求:包括分包方和总包方的安全生产费用预算明细。说明:此附件用于明确双方在安全生产费用方面的预算和支付方式。3.事故报告及处理程序详细要求:包括事故报告程序、事故调查与分析、事故责任认定、事故处理及赔偿等内容。说明:此附件用于明确双方在事故发生后的报告、调查、处理和赔偿流程。4.防灾减灾措施详细要求:包括防灾预案、应急救援队伍、应急物资储备、防灾减灾培训等内容。说明:此附件用于明确双方在防灾减灾方面的具体措施和责任。5.第三方合作协议详细要求:包括第三方的服务内容、期限、费用、责任限额等内容。说明:此附件用于明确第三方介入的具体条款和双方的权利义务。6.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、机构、程序等内容。说明:此附件用于明确双方在争议解决方面的具体条款和程序。7.合同履行情况报告详细要求:包括工程进度、质量、安全、费用等方面的报告。说明:此附件用于明确双方在合同履行过程中的报告义务和内容。8.其他相关文件详细要求:包括与本合同相关的其他文件,如资质证明、检验报告等。说明:此附件用于补充与本合同相关的其他必要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程安全生产责任事故责任认定标准:因分包方或总包方违反安全生产规定导致的事故。示例:若施工现场发生因安全防护设施不到位导致的事故,责任方需承担相应责任。质量不符合要求责任认定标准:工程交付后,经检验不符合合同约定的质量标准。示例:若工程交付后,经检验发现地砖铺设不平整,不符合质量要求,责任方需进行整改或赔偿。未按时支付费用责任认定标准:总包方未按时支付分包方应得的费用。示例:若合同约定每月支付工程进度款,但总包方连续两个月未支付,则构成违约。未履行监督管理责任责任认定标准:总包方未对分包方进行有效监督管理,导致安全事故或质量问题。示例:若总包方未对分包方的安全生产进行定期检查,导致事故发生,则需承担相应责任。未按时完成工程协调工作责任认定标准:总包方未按时完成与分包方的工程协调工作。示例:若合同约定总包方需在每月底前完成工程协调工作,但未按时完成,则构成违约。全文完。2024年度建筑地砖分包安全合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称1.1.2地址1.1.3联系人1.1.4联系电话1.2总包方信息1.2.1名称1.2.2地址1.2.3联系人1.2.4联系电话2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.安全管理责任3.1分包方安全管理责任3.1.1安全教育培训3.1.2安全防护措施3.1.3安全检查与隐患整改3.1.4应急预案与演练3.2总包方安全管理责任3.2.1安全监督检查3.2.2安全防护设施提供3.2.3安全事故处理3.3双方安全责任协调4.安全生产费用4.1安全生产费用预算4.2安全生产费用支付方式4.3安全生产费用使用监督5.安全生产措施5.1施工现场安全管理5.2施工设备安全管理5.3施工人员安全管理5.4施工环境安全管理6.安全事故处理6.1事故报告程序6.2事故调查与处理6.3事故责任认定与追究6.4事故赔偿7.合同履行与变更7.1合同履行期限7.2合同履行地点7.3合同履行方式7.4合同变更程序8.违约责任8.1分包方违约责任8.1.1安全生产事故责任8.1.2质量问题责任8.1.3其他违约责任8.2总包方违约责任8.2.1安全生产事故责任8.2.2质量问题责任8.2.3其他违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同终止条件11.4合同终止时间12.合同附件12.1附件一:安全生产责任书12.2附件二:安全生产费用明细表12.3附件三:安全生产措施及应急预案13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项14.1法律适用14.2语言文字14.3合同份数14.4其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称:建筑地砖分包公司1.1.2地址:市区路号1.1.3联系人:1.1.4联系电话:138xxxx56781.2总包方信息1.2.1名称:建筑公司1.2.2地址:市区路号1.2.3联系人:1.2.4联系电话:139xxxx56782.项目基本情况2.1项目名称:小区建筑地砖铺设工程2.2项目地址:市区小区2.3项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.4项目工期:自2024年1月1日起至2024年6月30日止2.5项目质量要求:符合国家标准及合同约定要求3.安全管理责任3.1分包方安全管理责任3.1.1安全教育培训3.1.1.1分包方应确保所有施工人员接受必要的安全教育培训,培训内容包括但不限于施工安全操作规程、施工现场安全管理、应急预案等。3.1.1.2分包方应定期对施工人员进行安全教育培训,并记录培训内容、时间及参与人员。3.1.2安全防护措施3.1.2.1分包方应根据施工现场实际情况,制定并实施安全防护措施,包括但不限于安全网、防护栏杆、警示标志等。3.1.2.2分包方应定期检查安全防护设施,确保其完好有效。3.1.3安全检查与隐患整改3.1.3.1分包方应定期进行安全检查,发现安全隐患应立即整改。3.1.3.2分包方应建立安全隐患排查治理制度,确保安全隐患得到及时处理。3.1.4应急预案与演练3.1.4.1分包方应制定应急预案,包括但不限于火灾、触电、高空坠落等事故的应急处理措施。3.1.4.2分包方应定期组织应急演练,提高施工人员应对突发事件的能力。3.2总包方安全管理责任3.2.1安全监督检查3.2.1.1总包方应定期对分包方进行安全监督检查,确保分包方履行安全责任。3.2.1.2总包方应督促分包方整改安全隐患,并对整改情况进行跟踪检查。3.2.2安全防护设施提供3.2.2.1总包方应根据工程需要,提供必要的安全防护设施,包括但不限于安全网、防护栏杆、警示标志等。3.2.2.2总包方应确保安全防护设施符合国家安全标准。3.2.3安全事故处理3.2.3.1总包方应积极配合分包方处理安全事故,包括事故调查、责任认定、赔偿等。4.安全生产费用4.1安全生产费用预算4.1.1分包方根据工程规模、工期等因素,编制安全生产费用预算,经总包方审核同意后执行。4.1.2安全生产费用预算包括但不限于安全防护设施费用、安全教育培训费用、安全事故处理费用等。4.2安全生产费用支付方式4.2.1安全生产费用按月支付,由总包方在每月末支付当月费用。4.2.2安全生产费用支付比例根据合同约定执行。4.3安全生产费用使用监督4.3.1分包方应定期向总包方报告安全生产费用使用情况。4.3.2总包方有权对分包方安全生产费用使用情况进行监督。5.安全生产措施5.1施工现场安全管理5.1.1分包方应设立施工现场安全管理人员,负责现场安全管理。5.1.2分包方应制定施工现场安全管理制度,确保施工现场安全。5.2施工设备安全管理5.2.1分包方应确保施工设备符合国家安全标准,并定期进行检查、维护。5.2.2分包方应制定施工设备操作规程,并确保施工人员按照规程操作。5.3施工人员安全管理5.3.1分包方应确保施工人员具备必要的安全技能,并穿戴符合要求的安全防护用品。5.3.2分包方应定期对施工人员进行安全检查,确保其身体状况适合工作。5.4施工环境安全管理5.4.1分包方应确保施工现场环境整洁,防止火灾、触电等事故发生。5.4.2分包方应制定环境保护措施,防止施工过程中对环境造成污染。6.安全事故处理6.1事故报告程序6.1.1发生安全事故后,分包方应立即向总包方报告,并采取必要措施控制事故蔓延。6.1.2分包方应在24小时内向总包方提交安全事故书面报告。6.2事故调查与处理6.2.1总包方应组织事故调查组,对事故原因进行调查分析。6.2.2事故调查组应在7日内完成调查,并形成事故调查报告。6.3事故责任认定与追究6.3.1事故调查报告应明确事故责任,并依法追究责任。6.3.2分包方应积极配合事故调查,如实提供相关资料。6.4事故赔偿6.4.1分包方应根据事故调查结果,承担相应的赔偿责任。6.4.2总包方有权向分包方追偿因事故造成的损失。1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称:建筑地砖分包公司1.1.2地址:市区路号1.1.3联系人:1.1.4联系电话:138xxxx56781.2总包方信息1.2.1名称:建筑公司1.2.2地址:市区路号1.2.3联系人:1.2.4联系电话:139xxxx56782.项目基本情况2.1项目名称:小区建筑地砖铺设工程2.2项目地址:市区小区2.3项目规模:占地面积20000平方米,建筑面积15000平方米2.4项目工期:自2024年1月1日起至2024年6月30日止2.5项目质量要求:符合国家标准及合同约定要求3.安全管理责任3.1分包方安全管理责任3.1.1安全教育培训3.1.1.1分包方应确保所有施工人员接受必要的安全教育培训,培训内容包括但不限于施工安全操作规程、施工现场安全管理、应急预案等。3.1.1.2分包方应定期对施工人员进行安全教育培训,并记录培训内容、时间及参与人员。3.1.2安全防护措施3.1.2.1分包方应根据施工现场实际情况,制定并实施安全防护措施,包括但不限于安全网、防护栏杆、警示标志等。3.1.2.2分包方应定期检查安全防护设施,确保其完好有效。3.1.3安全检查与隐患整改3.1.3.1分包方应定期进行安全检查,发现安全隐患应立即整改。3.1.3.2分包方应建立安全隐患排查治理制度,确保安全隐患得到及时处理。3.1.4应急预案与演练3.1.4.1分包方应制定应急预案,包括但不限于火灾、触电、高空坠落等事故的应急处理措施。3.1.4.2分包方应定期组织应急演练,提高施工人员应对突发事件的能力。3.2总包方安全管理责任3.2.1安全监督检查3.2.1.1总包方应定期对分包方进行安全监督检查,确保分包方履行安全责任。3.2.1.2总包方应督促分包方整改安全隐患,并对整改情况进行跟踪检查。3.2.2安全防护设施提供3.2.2.1总包方应根据工程需要,提供必要的安全防护设施,包括但不限于安全网、防护栏杆、警示标志等。3.2.2.2总包方应确保安全防护设施符合国家安全标准。3.2.3安全事故处理3.2.3.1总包方应积极配合分包方处理安全事故,包括事故调查、责任认定、赔偿等。4.安全生产费用4.1安全生产费用预算4.1.1分包方根据工程规模、工期等因素,编制安全生产费用预算,经总包方审核同意后执行。4.1.2安全生产费用预算包括但不限于安全防护设施费用、安全教育培训费用、安全事故处理费用等。4.2安全生产费用支付方式4.2.1安全生产费用按月支付,由总包方在每月末支付当月费用。4.2.2安全生产费用支付比例根据合同约定执行。4.3安全生产费用使用监督4.3.1分包方应定期向总包方报告安全生产费用使用情况。4.3.2总包方有权对分包方安全生产费用使用情况进行监督。5.安全生产措施5.1施工现场安全管理5.1.1分包方应设立施工现场安全管理人员,负责现场安全管理。5.1.2分包方应制定施工现场安全管理制度,确保施工现场安全。5.2施工设备安全管理5.2.1分包方应确保施工设备符合国家安全标准,并定期进行检查、维护。5.2.2分包方应制定施工设备操作规程,并确保施工人员按照规程操作。5.3施工人员安全管理5.3.1分包方应确保施工人员具备必要的安全技能,并穿戴符合要求的安全防护用品。5.3.2分包方应定期对施工人员进行安全检查,确保其身体状况适合工作。5.4施工环境安全管理5.4.1分包方应确保施工现场环境整洁,防止火灾、触电等事故发生。5.4.2分包方应制定环境保护措施,防止施工过程中对环境造成污染。6.安全事故处理6.1事故报告程序6.1.1发生安全事故后,分包方应立即向总包方报告,并采取必要措施控制事故蔓延。6.1.2分包方应在24小时内向总包方提交安全事故书面报告。6.2事故调查与处理6.2.1总包方应组织事故调查组,对事故原因进行调查分析。6.2.2事故调查组应在7日内完成调查,并形成事故调查报告。6.3事故责任认定与追究6.3.1事故调查报告应明确事故责任,并依法追究责任。6.3.2分包方应积极配合事故调查,如实提供相关资料。6.4事故赔偿6.4.1分包方应根据事故调查结果,承担相应的赔偿责任。6.4.2总包方有权向分包方追偿因事故造成的损失。7.合同履行与变更7.1合同履行期限7.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至项目完工验收合格之日止。7.1.2项目完工验收合格后,合同自动终止。7.2合同履行地点7.2.1本合同项目履行地点为市区小区。7.3合同履行方式7.3.1分包方按照合同约定,负责小区建筑地砖铺设工程的施工、质量、安全等管理工作。7.3.2总包方负责监督、协调和验收工作。7.4合同变更程序7.4.1双方任何一方需要变更合同内容,应书面通知对方,并经双方协商一致后签订变更协议。7.4.2合同变更协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正8.第三方介入8.1第三方的定义8.1.1本合同中所称第三方,是指除合同双方(甲方和乙方)以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、保险公司等。8.2第三方介入的条件8.2.1第三方介入必须基于本合同的约定或双方书面同意。8.2.2第三方介入应有利于合同的履行,提高工程质量和安全。8.3第三方介入的程序8.3.1甲方或乙方有意引入第三方时,应提前至少30日书面通知对方,并说明第三方介入的目的、职责和预期效果。8.3.2双方应在接到通知后10日内就第三方介入事宜达成一致意见,并签订相关协议。8.4第三方的职责8.4.1第三方应根据合同约定或双方协议的职责范围,履行相应的义务。8.4.2第三方应独立、公正地履行职责,不得偏袒任何一方。8.5第三方的权利8.5.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和协助,以履行其职责。8.5.2第三方有权对工程进度、质量、安全等方面进行检查和监督。8.6第三方与其他各方的划分8.6.1第三方与甲方、乙方之间的关系由双方协议约定。8.6.2第三方对甲方和乙方的权利和义务,由第三方协议或本合同相关条款规定。8.6.3第三方与施工人员的直接关系,由施工人员劳动合同或相关协议规定。9.第三方的责任限额9.1第三方的责任限额由双方在协议中约定,并在第三方协议中明确。9.2第三方的责任限额包括但不限于:9.2.1第三方因违反合同约定或过失造成甲方或乙方的损失;9.2.2第三方因提供虚假信息、不适当建议或不当行为导致甲方或乙方的损失;9.2.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版无学生单位信息化项目联合研发合同3篇
- 二零二五年度个人融资担保保险合同范本2篇
- 党建知识讲解
- 维修维护委托合同三篇
- 医疗器械工程师研发医疗设备
- 二零二五年度户外活动策划个人劳务合同2篇
- 二零二五年度企业职工工伤保险补贴专项资金使用协议3篇
- 二零二五年度个人出租公寓合同(含社区文化活动参与)3篇
- 二零二五年度水产养殖产品出口代理合同样本
- 二零二五版商场物业管理合同范本(绿色能源利用规划)3篇
- 七年级历史下册第2课唐朝建立与贞观之治
- 8.3+区域性国际组织+课件高中政治统编版选择性必修一当代国际政治与经济
- 2025年国网陕西省电力限公司高校毕业生招聘1100人(第二批)高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 《深度学习的7种有力策略》
- 药店员工培训
- 李四光《看看我们的地球》原文阅读
- 抖音火花合同电子版获取教程
- 隐患排查治理资金使用专项制度
- 家具定做加工合同
- 中国心胸外科的历史和现状
- 人教版9年级全一册英语单词表
评论
0/150
提交评论