2024年度电竞游戏开发合同的担保人权益2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电竞游戏开发合同的担保人权益1本合同目录一览1.合同签订背景与目的1.1项目概述1.2合同签订原因2.合同主体2.1担保人基本信息2.2开发商基本信息2.3第三方参与方基本信息3.项目内容与范围3.1项目名称3.2项目目标3.3项目范围3.4项目时间节点4.担保人权益4.1担保人权利4.2担保人义务4.3担保人责任5.开发商义务与责任5.1开发商权利5.2开发商义务5.3开发商责任6.项目费用与支付方式6.1项目总费用6.2分阶段支付费用6.3付款条件及期限7.项目进度与质量控制7.1项目进度安排7.2质量控制标准7.3质量验收流程8.项目变更与调整8.1项目变更范围8.2变更流程8.3变更费用及支付方式9.保密与知识产权9.1保密条款9.2知识产权归属9.3知识产权保护措施10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与终止12.1合同生效时间12.2合同终止时间12.3合同终止后事宜13.合同附件13.1附件一：项目需求说明书13.2附件二：项目进度计划表13.3附件三：项目验收标准14.其他约定事项14.1合同语言14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同签订背景与目的1.1项目概述本合同旨在明确担保人、开发商及其他相关方在2024年度电竞游戏开发项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利实施。1.2合同签订原因鉴于电竞游戏市场的快速发展，甲方（担保人）愿为乙方（开发商）提供担保，以支持乙方在2024年度电竞游戏开发项目中的资金需求。第二条合同主体2.1担保人基本信息担保人名称：________担保人法定代表人：________担保人住所地：________2.2开发商基本信息开发商名称：________开发商法定代表人：________开发商住所地：________2.3第三方参与方基本信息（如有第三方参与方，请在此处填写）第三条项目内容与范围3.1项目名称2024年度电竞游戏开发项目3.2项目目标开发一款具备市场竞争力的电竞游戏，满足用户需求。3.3项目范围包括游戏设计、开发、测试、上线及运营等环节。3.4项目时间节点（详细列出项目各阶段的时间节点）第四条担保人权益4.1担保人权利4.1.1监督乙方按照合同约定进行项目开发。4.1.2要求乙方定期汇报项目进度。4.1.3对乙方违反合同约定的行为，有权要求乙方改正。4.2担保人义务4.2.1按照合同约定向乙方提供担保。4.2.2对乙方在项目开发过程中遇到的困难，给予必要的支持。第五条开发商义务与责任5.1开发商权利5.1.1按照合同约定获得项目开发所需资金。5.1.2在项目开发过程中，有权对项目进行必要的调整。5.2开发商义务5.2.1按照合同约定完成项目开发任务。5.2.2确保项目质量符合约定标准。5.3开发商责任5.3.1因自身原因导致项目延期或质量不达标，应承担相应责任。5.3.2对项目开发过程中产生的知识产权，享有相应权益。第六条项目费用与支付方式6.1项目总费用（详细列出项目总费用及构成）6.2分阶段支付费用（详细列出各阶段支付费用及时间节点）6.3付款条件及期限（详细列出付款条件及期限）第七条项目进度与质量控制7.1项目进度安排（详细列出项目各阶段的时间节点及关键任务）7.2质量控制标准（详细列出项目质量标准及验收流程）7.3质量验收流程（详细列出项目质量验收流程及标准）第八条项目变更与调整8.1项目变更范围包括项目范围、进度、费用、技术规格等方面的变更。8.2变更流程8.2.1乙方提出变更申请，并说明变更原因和预期影响。8.2.2担保人、开发商及相关方共同评估变更的必要性和可行性。8.2.3如同意变更，各方应签署变更协议，明确变更内容、费用及时间安排。8.2.4变更实施过程中，乙方应确保变更不影响项目整体质量和进度。8.3变更费用及支付方式变更费用应根据变更内容、工作量及合同约定的价格进行计算，并按原支付方式进行支付。第九条保密与知识产权9.1保密条款9.1.1各方对本合同内容、项目信息及商业秘密负有保密义务。9.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用对方保密信息。9.2知识产权归属9.2.1项目开发过程中产生的知识产权归乙方所有。9.2.2甲方在项目开发过程中提供的技术或资源，其知识产权归甲方所有。9.3知识产权保护措施9.3.1乙方应采取适当措施保护项目开发过程中产生的知识产权。9.3.2甲方应尊重乙方在项目开发过程中产生的知识产权。第十条违约责任与争议解决10.1违约责任10.1.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。10.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行等。10.2争议解决方式10.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构（如有约定争议解决机构，请在此处填写）第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1任何一方违反合同约定，经对方催告后仍未改正的。11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的。11.2合同终止条件11.2.1项目开发完成，合同目的实现。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同解除与终止程序11.3.1解除合同前，双方应就解除原因进行协商。11.3.2解除合同后，各方应按照合同约定处理项目剩余事宜。第十二条合同生效与终止12.1合同生效时间合同自各方签字盖章之日起生效。12.2合同终止时间合同终止时间以合同约定的项目完成时间为准。12.3合同终止后事宜12.3.1双方应就项目剩余事宜进行清算。12.3.2合同终止后，各方应相互退还所提供的技术、资料等。第十三条合同附件13.1附件一：项目需求说明书13.2附件二：项目进度计划表13.3附件三：项目验收标准第十四条其他约定事项14.1合同语言本合同以中文书写，具有同等法律效力。14.2合同份数本合同一式______份，甲乙双方各执______份。14.3合同生效日期本合同自______年______月______日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1第三方介入本合同所称第三方介入，指在合同履行过程中，根据项目需要，经甲乙双方同意，引入具备相应资质和能力的外部机构或个人参与项目开发、管理或提供专业服务的行为。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于技术支持、项目管理、市场推广、法律咨询、财务审计等。第十六条第三方介入的审批与程序16.1第三方介入审批任何第三方介入行为，均需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。16.2第三方介入程序16.2.1乙方提出第三方介入申请，并说明第三方的基本信息、介入原因及预期效果。16.2.2甲乙双方共同评估第三方资质和能力，决定是否同意第三方介入。16.2.3双方同意第三方介入后，签订合作协议，明确各方的权利、义务和责任。第十七条第三方的责任与权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合作协议履行相关职责，确保项目顺利进行。17.1.2第三方因自身原因导致项目延误或质量不达标，应承担相应责任。17.1.3第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权根据合作协议获取相应的报酬。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。17.2.3第三方有权对项目提出合理化建议。第十八条第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系限于合作协议约定的范围内，甲方对第三方在合同履行过程中的行为不承担任何责任。18.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系限于合作协议约定的范围内，乙方对第三方在合同履行过程中的行为承担相应责任。第十九条第三方的责任限额19.1第三方的责任限额19.1.1第三方在履行合作协议过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由合作协议约定。19.1.2第三方责任限额不应超过合作协议约定的最高赔偿金额。第二十条第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更20.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意，并签订变更协议。20.1.2变更协议应明确变更内容、责任承担及实施时间。20.2第三方介入的解除20.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方书面同意，并签订解除协议。20.2.2解除协议应明确解除原因、责任承担及后续事宜处理。第二十一条第三方介入的争议解决21.1第三方介入的争议21.1.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方协商解决。21.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2第三方介入的争议解决机构（如有约定争议解决机构，请在此处填写）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目需求说明书详细描述项目背景、目标、功能需求、性能指标等。需由开发商编制，经甲乙双方审核确认。2.项目进度计划表列出项目各阶段的时间节点、关键任务、负责人等。需由开发商编制，经甲乙双方审核确认。3.项目验收标准明确项目验收的标准、流程、方法等。需由甲乙双方共同制定，并经第三方（如有）确认。4.第三方合作协议详细规定第三方介入的具体内容、责任、权利等。需由甲乙双方与第三方共同签订。5.项目变更协议记录项目变更的内容、原因、影响、费用等。需由甲乙双方签订，如有第三方，还需第三方签字确认。6.项目终止协议记录项目终止的原因、处理方式、责任承担等。需由甲乙双方签订，如有第三方，还需第三方签字确认。7.费用支付明细表详细记录项目各阶段费用支出情况。需由开发商编制，经甲乙双方审核确认。8.项目验收报告记录项目验收的结果、意见、建议等。需由第三方（如有）编制，经甲乙双方审核确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1开发商未按合同约定完成项目进度。1.2开发商未按合同约定完成项目质量要求。1.3开发商未按合同约定支付费用。1.4担保人未按合同约定履行担保义务。1.5第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准：2.1开发商未按合同约定完成项目进度，每延期一天，应支付违约金______元。2.2开发商未按合同约定完成项目质量要求，造成甲方损失的，应赔偿损失金额的______倍。2.3开发商未按合同约定支付费用，每逾期支付一天，应支付滞纳金______元。2.4担保人未按合同约定履行担保义务，导致甲方损失的，应赔偿损失金额的______倍。2.5第三方未按合作协议履行职责，每发生一次违约，应支付违约金______元。3.违约示例说明：3.1开发商未按合同约定在规定时间内完成项目开发，导致项目延期一个月，应支付违约金______元。3.2开发商交付的项目存在严重质量问题，造成甲方损失10万元，应赔偿损失金额的5倍，即50万元。3.3开发商未按合同约定支付项目费用，逾期30天，应支付滞纳金______元。全文完。2024年度电竞游戏开发合同的担保人权益2本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限2.定义与解释2.1术语定义2.2专用术语3.担保人责任3.1担保范围3.2担保方式3.3担保期限4.担保人权益4.1信息获取权4.2监督权4.3撤回权5.担保人义务5.1提供担保的义务5.2通知义务5.3合作义务6.担保物处理6.1担保物保管6.2担保物使用6.3担保物处置7.担保物权利7.1担保物收益权7.2担保物优先受偿权7.3担保物处置权8.担保人责任限制8.1责任范围限制8.2责任期限限制8.3责任免除条件9.违约责任9.1担保人违约责任9.2被担保人违约责任9.3第三方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力通知11.3不可抗力处理12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更与解除程序13.合同终止与清算13.1合同终止条件13.2合同清算程序13.3合同终止后的责任14.其他14.1合同附件14.2合同生效14.3合同备案与登记第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同背景本合同双方为甲方（电竞游戏开发者）和乙方（担保人），鉴于甲方拟于2024年度开发某电竞游戏，为保障甲方的开发资金安全，乙方同意为甲方的开发项目提供担保。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在电竞游戏开发过程中的权利义务，确保甲方开发资金的合理使用，保障乙方的担保权益。1.3合同期限本合同自双方签字之日起生效，至甲方完成电竞游戏开发并达到约定目标之日止。第二条定义与解释2.1术语定义在本合同中，“电竞游戏”是指由甲方开发，以电子竞技为内容的游戏产品；“开发资金”是指甲方用于电竞游戏开发的资金；“担保物”是指乙方为担保甲方开发资金安全所提供的财产。2.2专用术语除非上下文另有说明，本合同中使用的术语均按照其通常含义进行解释。第三条担保人责任3.1担保范围乙方对本合同项下的甲方开发资金安全承担担保责任，包括但不限于甲方在开发过程中因资金不足所造成的损失。3.2担保方式乙方以提供保证金的方式为甲方开发资金安全提供担保，保证金金额为开发资金总额的30%。3.3担保期限担保期限自本合同生效之日起至甲方完成电竞游戏开发并达到约定目标之日止。第四条担保人权益4.1信息获取权乙方有权要求甲方提供电竞游戏开发过程中的相关信息，包括但不限于开发进度、资金使用情况等。4.2监督权乙方有权对甲方开发资金的使用进行监督，以确保资金用于电竞游戏开发。4.3撤回权在甲方未按约定使用开发资金或出现违约行为时，乙方有权要求甲方返还保证金。第五条担保人义务5.1提供担保的义务乙方应在本合同约定的期限内，按照约定的担保方式提供保证金。5.2通知义务乙方在发现甲方违约或开发资金使用存在问题时，应及时通知甲方。5.3合作义务乙方应积极配合甲方完成电竞游戏开发，并协助甲方解决开发过程中遇到的问题。第六条担保物处理6.1担保物保管乙方应妥善保管提供的保证金，确保其安全。6.2担保物使用乙方在担保期限内，未经甲方同意，不得擅自使用或处置担保物。6.3担保物处置在担保期限届满或合同解除后，乙方应根据本合同的约定处置担保物。第七条担保物权利7.1担保物收益权乙方有权获得担保物在担保期限内的收益。7.2担保物优先受偿权在甲方违约或开发资金使用存在问题时，乙方有权在甲方其他债权人之前优先受偿。7.3担保物处置权在担保期限届满或合同解除后，乙方有权按照本合同的约定处置担保物。第八条担保人责任限制8.1责任范围限制乙方对本合同项下的担保责任限于保证金金额范围内，超出部分不予承担。8.2责任期限限制乙方在本合同约定的担保期限内承担担保责任，担保期限届满后，乙方不再承担担保责任。8.3责任免除条件1.甲方按照约定使用开发资金；2.甲方在合同期限内完成电竞游戏开发并达到约定目标；3.不可抗力导致合同无法履行。第九条违约责任9.1担保人违约责任若乙方未按照本合同约定提供保证金或擅自使用担保物，应向甲方支付违约金，违约金为保证金金额的10%。9.2被担保人违约责任若甲方未按照约定使用开发资金或未按期完成电竞游戏开发，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为开发资金总额的5%。9.3第三方违约责任若因第三方原因导致合同无法履行，乙方不承担违约责任，但有权向第三方追偿。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序应遵循《中华人民共和国仲裁法》及相关法律法规。第十一条不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。11.2不可抗力通知发生不可抗力事件时，受影响一方应及时通知对方，并提供相关证明材料。11.3不可抗力处理因不可抗力导致合同无法履行时，双方可根据实际情况协商调整合同内容或解除合同。第十二条合同变更与解除12.1合同变更条件双方协商一致，可以对本合同进行变更。12.2合同解除条件1.一方违约，另一方有权解除合同；2.发生不可抗力，导致合同无法履行；3.经双方协商一致，决定解除合同。12.3合同变更与解除程序合同变更或解除，双方应书面通知对方，并办理相关手续。第十三条合同终止与清算13.1合同终止条件1.合同期限届满；2.甲方完成电竞游戏开发并达到约定目标；3.双方协商一致解除合同。13.2合同清算程序合同终止后，双方应进行清算，处理剩余事务。13.3合同终止后的责任合同终止后，双方应按照约定履行各自的责任。第十四条其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于开发资金使用计划、担保物清单等。14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同备案与登记本合同需向相关部门备案和登记。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定，参与电竞游戏开发项目并提供相关服务或协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入类型1.技术支持方：提供电竞游戏开发所需的技术支持服务。2.市场推广方：负责电竞游戏的市场推广活动。3.资金提供方：为电竞游戏开发项目提供资金支持。4.法律顾问：提供合同法律咨询和风险评估。15.3第三方介入程序1.第三方介入需经甲乙双方书面同意。2.第三方介入后，应签订相应的合作协议，明确各方的权利义务。3.第三方介入协议应与本合同具有同等法律效力。16.第三方责任16.1责任限额1.第三方对本合同项下的责任限于其合作协议中约定的范围。2.若第三方违约，其责任赔偿不超过合作协议中约定的赔偿限额。3.若第三方违约导致甲方遭受损失，甲方有权向第三方追偿，但追偿金额不超过本合同约定的赔偿限额。16.2责任划分1.第三方对甲方承担的责任，甲乙双方应在合作协议中明确划分。2.第三方对乙方的责任，乙方应在合作协议中明确划分。3.若第三方违约导致甲乙双方同时受损，甲乙双方应根据各自损失比例，分别向第三方追偿。16.3责任免除1.因不可抗力导致第三方无法履行协议，第三方不承担责任。2.第三方在履行协议过程中，因甲方或乙方原因导致的损失，第三方不承担责任。17.第三方权利17.1第三方享有合作协议中约定的权利，包括但不限于：1.收取合理的服务费用。2.甲方和乙方应履行的配合义务。3.甲方和乙方违约时的追究权利。17.2第三方权利行使第三方应在合作协议约定的范围内行使权利，不得损害甲方、乙方或其他第三方的合法权益。18.第三方介入后的合同变更18.1合同变更第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况，对本合同进行必要的变更，包括但不限于：1.增加或减少第三方介入范围。2.调整甲乙双方的权利义务。3.修改合同条款。18.2合同变更程序合同变更需经甲乙双方和第三方书面同意，并