




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年标准化厂房施工合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同履行期限1.5合同金额1.6合同付款方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程结构2.5工程质量要求3.施工组织与人员安排3.1施工单位名称3.2施工项目经理3.3施工人员配备3.4施工进度计划4.材料供应4.1材料供应商名称4.2材料供应方式4.3材料质量要求4.4材料验收标准4.5材料运输及保管5.施工进度与验收5.1施工进度计划5.2验收标准5.3验收程序5.4验收不合格处理6.施工安全与环保6.1安全责任6.2安全措施6.3环保要求6.4环保措施7.施工质量保证7.1质量保证措施7.2质量验收标准7.3质量不合格处理8.付款与结算8.1付款方式8.2付款进度8.3结算方式8.4逾期付款处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.合同变更10.1变更范围10.2变更程序10.3变更费用11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止责任14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知方式14.3合同份数14.4合同生效条件第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称甲方:X有限公司乙方:X建筑集团有限公司1.2合同签订日期:2024年1月15日1.3合同生效日期:合同签订后5个工作日内1.4合同履行期限:2024年1月20日至2025年1月19日1.5合同金额:人民币壹仟万元整1.6合同付款方式:1.6.1甲方分阶段支付合同总价款的30%作为预付款;1.6.2施工过程中,每完成一定工程量,乙方提交验收报告,甲方支付已完成工程量合同价的70%;1.6.3工程验收合格后,甲方支付合同价的20%作为质保金;1.6.4质保期满,无质量问题,甲方支付剩余的10%。2.工程概况2.1工程名称:2024年标准化厂房建设项目2.2工程地点:省市区2.3工程规模:占地面积10,000平方米,建筑面积8,000平方米2.4工程结构:框架结构,抗震等级为6度2.5工程质量要求:符合国家现行建筑标准及设计要求,确保工程质量达到合格等级3.施工组织与人员安排3.1施工单位名称:X建筑集团有限公司3.2施工项目经理:(姓名)3.3施工人员配备:3.3.1施工项目经理1名3.3.2技术负责人1名3.3.3施工员3名3.3.4质量员2名3.3.5安全员2名3.3.6其他施工人员若干名3.4施工进度计划:3.4.1施工准备阶段:2024年1月20日至2024年2月15日3.4.2土建施工阶段:2024年2月16日至2024年7月15日3.4.3装饰装修阶段:2024年7月16日至2024年11月15日3.4.4验收阶段:2024年11月16日至2024年11月30日4.材料供应4.1材料供应商名称:建材有限公司4.2材料供应方式:乙方负责材料采购,甲方提供材料品牌及质量要求4.3材料质量要求:符合国家标准及设计要求4.4材料验收标准:4.4.1材料进场时,乙方应向甲方提交相关质量证明文件4.4.2甲方有权对进场材料进行抽样检验4.4.3材料检验不合格,乙方应立即进行更换或退货5.施工进度与验收5.1施工进度计划:详见第三条5.2验收标准:5.2.1工程质量达到合格等级5.2.2工程施工符合设计及规范要求5.2.3工程施工安全、文明、环保5.3验收程序:5.3.1乙方完成工程后,向甲方提交验收申请5.3.2甲方组织验收,乙方配合5.3.3验收合格,甲方出具验收报告6.施工安全与环保6.1安全责任:6.1.1乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全6.1.2甲方对施工现场的安全情况进行监督6.2安全措施:6.2.1施工现场设置安全警示标志6.2.2定期进行安全教育培训6.2.3配备必要的安全防护设施6.3环保要求:6.3.1乙方应遵守国家环保法规,确保施工现场的环保要求6.3.2采取有效措施,防止施工过程中产生的污染6.4环保措施:6.4.1设置废水、废气、噪声等污染处理设施6.4.2定期进行环保检查,确保环保设施正常运行8.付款与结算8.1付款方式:8.1.1预付款:合同签订后3个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款;8.1.2进度款:根据施工进度,每完成约定工程量,甲方支付已完工程量合同价的70%,支付时间不得晚于每月25日;8.1.3质保金:工程验收合格后,甲方支付合同价的20%作为质保金,质保期满无问题后支付剩余部分;8.1.4结算款:合同执行完毕后,甲方在收到乙方提交的结算报告和甲方审核确认后30日内支付结算款。8.2付款进度:8.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付;8.2.2进度款:每月25日支付前一个月完成的工程量款项;8.2.3质保金:工程验收合格后支付;8.2.4结算款:合同执行完毕后30日内支付。8.3结算方式:乙方提交结算报告,甲方根据结算报告进行审核,审核无误后支付相应款项。8.4逾期付款处理:8.4.1若甲方逾期付款,应向乙方支付每日千分之二的滞纳金;8.4.2乙方有权暂停施工,直至甲方支付逾期款项。9.争议解决9.1争议解决方式:9.1.1双方应友好协商解决争议;9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序:9.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请;9.2.2争议解决期间,除争议事项外,合同其他条款应继续履行。9.3争议解决费用:9.3.1争议解决过程中产生的费用由败诉方承担;9.3.2双方另有约定的,从其约定。10.合同变更10.1变更范围:10.1.1工程范围、规模、质量要求;10.1.2施工期限、付款方式;10.1.3其他合同条款的变更。10.2变更程序:10.2.1双方协商一致后,以书面形式提出变更申请;10.2.2经双方确认后,作为合同附件生效。10.3变更费用:10.3.1变更产生的费用,根据实际情况协商确定;10.3.2变更增加的费用,甲方应在变更实施前支付。11.合同解除11.1解除条件:11.1.1乙方严重违反合同约定;11.1.2甲方有权解除合同的情形;11.1.3因不可抗力导致合同无法履行。11.2解除程序:11.2.1一方提出解除合同,应以书面形式通知另一方;11.2.2另一方应在收到通知后15日内予以回复;11.2.3双方协商一致解除合同,应以书面形式确认。11.3解除责任:11.3.1因一方违约导致合同解除,违约方应承担违约责任;11.3.2因不可抗力导致合同解除,双方互不承担违约责任。12.违约责任12.1违约情形:12.1.1乙方未按合同约定完成工程;12.1.2甲方未按合同约定支付款项;12.1.3其他违反合同约定的行为。12.2违约责任:12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;12.2.2违约金的具体数额由双方协商确定,协商不成的,由人民法院判决。12.3违约赔偿:12.3.1违约方应赔偿守约方因违约所造成的损失;12.3.2赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,由人民法院判决。13.合同终止13.1终止条件:13.1.1合同约定的履行期限届满;13.1.2双方协商一致解除合同;13.1.3合同解除或终止的其他条件。13.2终止程序:13.2.1双方协商一致终止合同,应以书面形式确认;13.2.2合同终止后,双方应办理相关手续。13.3终止责任:13.3.1合同终止后,双方应按照合同约定结算剩余款项;13.3.2双方互不承担终止合同后的责任。14.其他约定事项14.1保密条款:14.1.1双方对本合同内容负有保密义务;14.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露本合同内容。14.2通知方式:14.2.1双方之间的通知应以书面形式发送;14.2.2通知送达时间以实际收到时间为准。14.3合同份数:14.3.1本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.4合同生效条件:14.4.1双方签字盖章后生效;14.4.2合同自生效之日起具有法律约束力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方,是指为甲乙双方提供中介服务、技术支持、咨询服务或其他服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方介入合同,是指甲乙双方在履行本合同时,引入第三方提供相关服务的情形。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入合同的方式包括但不限于:技术咨询、质量检测、安全评估、工程监理、材料供应等。15.2.2第三方介入合同的具体内容,由甲乙双方另行签订补充协议。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照其提供的服务的性质和内容,承担相应的责任。15.3.2第三方的责任范围应在补充协议中明确约定。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容和性质,由甲乙双方在补充协议中约定。15.4.2第三方责任限额最高不超过其提供服务费用的一定比例,具体比例由甲乙双方协商确定。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1第三方作为独立第三方,与甲乙双方均为合同外的独立主体。15.5.2第三方与甲乙双方之间的关系,由甲乙双方与第三方签订的补充协议约定。15.5.3第三方对甲乙双方的权利义务,不因本合同的履行而影响。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方提供的服务的质量和时效性;16.1.2甲方应支付第三方提供服务的费用;16.1.3甲方应监督第三方履行其责任,并有权要求第三方承担责任。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方提供必要的工作条件;16.2.2乙方应按照第三方的要求提供相关资料和信息;16.2.3乙方应监督第三方的工作,并有权要求第三方承担责任。17.第三方介入合同的签订与生效17.1第三方介入合同的签订17.1.1第三方介入合同应由甲乙双方与第三方共同签订;17.1.2第三方介入合同的签订应符合法律法规的规定。17.2第三方介入合同的生效17.2.1第三方介入合同自甲乙双方与第三方签字盖章之日起生效;17.2.2第三方介入合同生效后,甲乙双方应按照合同约定履行各自义务。18.第三方介入合同的变更与解除18.1第三方介入合同的变更18.1.1第三方介入合同的变更需经甲乙双方与第三方协商一致;18.1.2变更后的合同内容作为原合同附件,具有同等法律效力。18.2第三方介入合同的解除18.2.1第三方介入合同的解除需经甲乙双方与第三方协商一致;18.2.2解除后的合同终止履行,但甲乙双方与第三方之间的权利义务关系不受影响。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本双方营业执照复印件双方法定代表人身份证明双方授权委托书2.工程相关文件工程设计方案工程施工图工程预算书工程进度计划表3.材料供应文件材料供应商资质证明材料质量证明文件材料采购合同材料进场验收报告4.施工进度与验收文件施工日志施工进度报告工程验收报告工程变更记录5.付款与结算文件付款申请表付款凭证结算报告结算凭证6.争议解决文件争议解决申请争议解决协议人民法院判决书7.第三方介入文件第三方介入合同第三方资质证明第三方服务报告说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按合同约定完成工程责任认定:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失,包括但不限于工期延误、费用增加等。示例:乙方未能在约定工期内完成工程,导致甲方工期延误,乙方应赔偿甲方因此产生的额外费用。1.2甲方未按合同约定支付款项责任认定:甲方应承担违约责任,向乙方支付逾期付款的滞纳金,并赔偿乙方因此造成的损失。示例:甲方未按约定时间支付进度款,乙方有权要求甲方支付滞纳金,并赔偿因此产生的利息损失。1.3第三方未按约定提供服务质量责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。示例:第三方提供的材料不符合质量要求,导致工程返工,第三方应赔偿甲乙双方因此产生的额外费用。1.4双方未按约定履行保密义务责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。示例:一方泄露了对方的商业秘密,另一方有权要求违约方赔偿损失。1.5因不可抗力导致合同无法履行责任认定:双方互不承担违约责任,但应协商解决由此产生的损失。示例:因自然灾害导致工程无法继续施工,双方应协商解决由此产生的损失。全文完。2024年标准化厂房施工合同1本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.工程设计3.1设计单位3.2设计内容3.3设计图纸4.施工范围4.1施工内容4.2施工质量要求4.3施工进度5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工现场管理5.3安全生产管理6.工程造价与支付6.1工程造价6.2工程付款方式6.3付款进度7.施工进度与验收7.1施工进度计划7.2验收标准7.3验收程序8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.2索赔条件8.3索赔处理9.工程保险9.1保险范围9.2保险责任9.3保险费用10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释权14.3合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1承包方名称:____________________1.1.2承包方地址:____________________1.1.3承包方法定代表人:____________________1.1.4承包方联系电话:____________________1.1.5甲方名称:____________________1.1.6甲方地址:____________________1.1.7甲方法定代表人:____________________1.1.8甲方联系电话:____________________1.2合同签订日期:____年____月____日1.3合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效2.工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:建筑面积____平方米,占地面积____平方米2.4工程类别:标准化厂房3.工程设计3.1设计单位:____________________3.2设计内容:包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等设计3.3设计图纸:合同附件中包含完整的设计图纸及设计说明书4.施工范围4.1施工内容:按照设计图纸及施工规范进行标准化厂房的土建、安装、装修等全部施工工作4.2施工质量要求:符合国家及行业相关质量标准,确保工程质量达到优良等级4.3施工进度:合同签订后____个月内完成主体结构施工,____个月内完成全部施工工作5.施工组织与管理5.1施工组织机构:设立项目经理部,负责施工过程中的组织、协调、管理等工作5.2施工现场管理:严格执行施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序5.3安全生产管理:落实安全生产责任制,确保施工过程中无安全事故发生6.工程造价与支付6.1工程造价:根据设计图纸及工程量清单,经双方协商确定的总造价为____万元6.2工程付款方式:按工程进度分阶段支付,具体支付节点及比例如下:1.首付款:合同签订后____个工作日内支付总造价的____%2.进度款:按月进度支付,每月支付总造价的____%,每月进度款支付前需提供相应进度证明及验收报告3.结算款:工程验收合格后____个工作日内支付剩余总造价的____%6.3付款进度:具体付款进度按照实际工程进度及验收情况执行7.施工进度与验收7.1施工进度计划:按照合同约定的时间节点,制定详细的施工进度计划,并报送甲方备案7.2验收标准:按照国家及行业相关质量标准,进行分阶段验收7.3验收程序:施工过程中,由甲方、承包方及监理单位共同参与验收,验收合格后方可进入下一阶段施工8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.1.1任何一方提出工程变更,应向对方提出书面申请,并说明变更的原因、内容、预计影响及所需费用。8.1.2变更申请经双方同意后,由承包方制定变更方案,并报送甲方及监理单位审核。8.1.3审核通过后,由承包方组织实施变更,并调整施工进度计划。8.2索赔条件8.2.1由于不可抗力、甲方原因或其他非承包方责任导致的工程延误或损失,承包方有权提出索赔。8.2.2索赔应在事件发生后____个工作日内,以书面形式向甲方提出。8.3索赔处理8.3.1甲方应在收到索赔申请后____个工作日内给予答复。8.3.2若双方对索赔金额存在争议,可协商解决;协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构仲裁。9.工程保险9.1保险范围9.1.1工程一切险:包括但不限于建筑物、设备、材料等在施工过程中的损失或损毁。9.1.2第三者责任险:对施工过程中可能给第三方造成的损害进行赔偿。9.2保险责任9.2.1保险责任范围及赔偿限额按保险合同约定执行。9.2.2保险费用由承包方承担,并在合同签订后____个工作日内向保险公司支付。9.3保险费用9.3.1保险费用按工程总造价的一定比例计算,具体比例由双方协商确定。10.违约责任10.1违约行为10.1.1承包方未按合同约定完成工程或未达到约定的质量标准。10.1.2甲方未按合同约定支付工程款或变更工程款。10.2违约责任承担10.2.1承包方未按期完成工程,应支付违约金,违约金按每日工程造价的____%计算。10.2.2甲方未按期支付工程款,应支付违约金,违约金按每日应付工程款的____%计算。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。11.2合同终止条件11.2.1工程按合同约定全部完成并验收合格。11.2.2双方约定的合同终止条件成就。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构仲裁。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为____仲裁委员会。13.合同生效与修改13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,合同即生效。13.2合同修改程序13.2.1合同任何条款的修改,均需双方书面同意,并签署修改协议。14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、施工组织设计等。14.2合同解释权14.2.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规及行业惯例执行。14.3合同附件清单14.3.1合同附件清单详见合同附件部分。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方(甲方和承包方)之外的任何个人、企业、机构或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、咨询顾问等。15.2第三方的责权利15.2.1第三方的责任:第三方应根据其提供的服务的性质,承担相应的责任。具体责任包括但不限于提供的服务质量、服务时效、信息安全等。15.2.2第三方的权利:第三方有权根据合同约定收取服务费用,并在提供服务过程中享有相应的知情权、咨询权、监督权等。15.2.3第三方的义务:第三方应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定,确保其提供的服务符合合同要求。15.3第三方介入的程序15.3.1甲方或承包方在需要第三方介入时,应提前____个工作日通知对方,并说明第三方介入的原因、目的、预期效果等。15.3.2双方应共同协商确定第三方的介入方案,包括第三方的选择、职责分工、费用承担等。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方介入不违反国家法律法规和合同约定。16.1.2甲方应承担因第三方介入而产生的相关费用,包括但不限于第三方服务费用、协调费用等。16.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。16.2承包方额外条款16.2.1承包方应配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。16.2.2承包方应确保第三方的工作不影响工程进度和质量。16.2.3承包方有权要求第三方遵守合同约定,并对其工作进行监督。17.第三方的责任限额17.1责任限额的确定17.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务性质、合同约定及市场行情等因素综合确定。17.1.2责任限额应在合同中明确约定,并作为合同附件。17.2责任限额的执行17.2.1第三方在履行合同过程中,如因自身原因导致甲方或承包方遭受损失,应在责任限额内承担赔偿责任。17.2.2超出责任限额的部分,由甲方或承包方自行承担。17.3责任限额的调整17.3.1在合同履行过程中,如出现特殊情况,双方可协商调整第三方的责任限额。17.3.2调整后的责任限额应书面通知对方,并作为合同附件。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间为委托与被委托关系,甲方为委托方,第三方为被委托方。18.1.2第三方应向甲方负责,并接受甲方的监督。18.2第三方与承包方的关系18.2.1第三方与承包方之间为协作关系,双方应相互配合,共同完成工程任务。18.2.2第三方应向承包方负责,并接受承包方的监督。18.3第三方与其他第三方的关系18.3.1不同第三方之间应相互尊重,避免相互干扰,共同维护工程项目的顺利进行。18.3.2各第三方应按照合同约定,各自履行职责,不得损害其他第三方的合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸及说明书详细要求:包含所有必要的建筑、结构、给排水、电气、暖通
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 会考历史笔试题目及答案
- 系统集成项目管理的合法合规视角试题及答案
- 第五章体质试题及答案
- 平安iqeq测试题及答案
- 人民版必修二试题及答案
- 银行能力潜质测试题及答案
- 专题九测试题及答案
- 安全疫情考试题及答案
- 2025年中国核电设备行业市场现状及未来发展前景预测分析报告
- 2025年中国锅圈行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
- 《鼠小弟的生日》
- 全麻术后舌后坠护理
- 韩国《寄生虫》电影鉴赏解读
- GB 4806.13-2023食品安全国家标准食品接触用复合材料及制品
- 新能源汽车研究结论论文题目
- 政府采购基础知识培训(最终稿)
- 新技术、新工艺、对提高工程质量、缩短工期、降低造价的可行性
- 重庆大学大学化学Ⅰ期末考试卷A
- 1例新冠病毒感染患者护理查房
- 经闭孔无张力尿道中断悬吊术
- 2023年安全监督员述职报告范文
评论
0/150
提交评论