2024年度办公楼水电安装工程承包合同5篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度办公楼水电安装工程承包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.2甲方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程承包方式3.1承包方式3.2工程承包范围4.工程进度安排4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程分期进度5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量验收6.工程费用及支付方式6.1工程合同总价6.2费用构成6.3支付方式及时间7.工程变更及索赔7.1变更范围7.2变更程序7.3索赔条件及程序8.工程验收及交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付条件9.保修期及保修责任9.1保修期9.2保修范围9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决方式11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1其他约定事项14.2违约责任14.3争议解决方式第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称：水电安装有限公司1.1.2承包方法定代表人：1.1.3承包方注册地址：市区路号1.1.4承包方联系电话：1381.1.5承包方开户银行：银行分行1.1.6承包方银行账号：051.2甲方信息1.2.1甲方名称：公司1.2.2甲方法定代表人：1.2.3甲方注册地址：市区路号1.2.4甲方联系电话：13956781.2.5甲方开户银行：银行分行1.2.6甲方银行账号：0562.工程概况2.1工程名称：2024年度办公楼水电安装工程2.2工程地点：市区路号2.3工程规模：总建筑面积约10000平方米2.4工程内容：包括强弱电系统、消防系统、电梯系统、给排水系统等安装工程3.工程承包方式3.1承包方式：固定总价承包3.2工程承包范围：本合同约定的全部工程内容，包括设计、采购、施工、调试、验收等4.工程进度安排4.1工程开工日期：2024年3月1日4.2工程竣工日期：2024年8月31日4.3工程分期进度：按工程内容分阶段进行，具体进度安排详见附件5.工程质量要求5.1质量标准：符合国家及行业相关标准，达到甲方要求的使用功能5.2质量验收：按照国家及行业相关标准进行验收，验收合格后方可交付使用6.工程费用及支付方式6.1工程合同总价：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）6.2费用构成：材料费、人工费、机械费、管理费、利润等6.3支付方式及时间：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点详见附件7.工程变更及索赔7.1变更范围：在工程实施过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致的工程内容、工程量、工期等变更7.2变更程序：变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议7.3索赔条件及程序：因不可抗力、甲方原因等原因导致工程延误或费用增加，承包方有权提出索赔，索赔程序详见附件8.工程验收及交付8.1验收标准8.1.1工程质量符合国家标准、行业规范和设计文件要求。8.1.2工程外观整洁，无漏电、漏水、损坏等问题。8.1.3工程功能正常，各项设备运行稳定。8.2验收程序8.2.1甲方组织验收小组，负责工程验收工作。8.2.2承包方需提前通知甲方验收时间，并提供相关验收资料。8.2.3验收小组对工程进行全面检查，并提出验收意见。8.2.4验收合格后，双方签署验收报告。8.3交付条件8.3.1工程质量合格，验收报告签署完毕。8.3.2乙方提供的设备、材料符合合同约定。8.3.3乙方完成工程后的现场清理工作。9.保修期及保修责任9.1保修期9.1.1水电安装工程保修期为一年。9.1.2保修期自工程交付之日起计算。9.2保修范围9.2.1保修范围内包括因施工质量问题导致的设备故障。9.2.2保修范围不包括因使用不当、自然灾害等原因造成的损坏。9.3保修责任9.3.1承包方在保修期内负责维修、更换损坏的设备或材料。9.3.2保修费用由承包方承担。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定时间完成工程。10.1.2乙方施工质量不符合合同约定。10.1.3甲方未按合同约定支付工程款项。10.2违约责任10.2.1乙方未按期完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。10.2.2施工质量不符合约定，乙方应无条件返工，并承担由此产生的费用。10.2.3甲方未按时支付款项，应向乙方支付应付款项千分之二的滞纳金。11.争议解决方式11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请。11.2.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同并经甲方盖章确认。12.1.2乙方收到甲方支付的首付款。12.2合同终止条件12.2.1工程按合同约定完成并交付使用。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3发生合同约定的解除合同情形。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.3本合同自签署之日起至工程交付之日止有效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、评估机构、保险公司、仲裁机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和能力，能够独立承担相应的责任。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高工程质量、规范施工管理、保障合同履行。15.3第三方介入方式15.3.1第三方可根据合同约定或双方协商，以监理、咨询、评估、仲裁等方式介入。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致工程损失或损害的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额由合同约定，未约定的，按国家相关法律法规执行。16.2责任限额计算16.2.1责任限额的计算方式为：合同总价的一定比例，具体比例由合同约定。16.3责任免除16.3.1因不可抗力、甲方原因或乙方原因导致的责任损失，第三方不承担赔偿责任。17.第三方与甲乙双方的关系17.1第三方与甲乙双方为独立合同关系，各自承担相应的权利和义务。17.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，独立履行职责。17.3第三方不得利用职务之便谋取私利，损害甲乙双方的合法权益。18.第三方介入的具体条款18.1设计单位介入18.1.1设计单位负责工程设计的审查和监督，确保设计符合规范和合同要求。18.1.2设计单位有权对设计提出修改意见，乙方应予以配合。18.2监理单位介入18.2.1监理单位负责对工程施工全过程进行监督，确保工程质量符合合同约定。18.2.2监理单位有权对施工过程中发现的问题提出整改要求，乙方应予以整改。18.3咨询机构介入18.3.1咨询机构提供技术咨询和服务，协助甲方和乙方解决合同执行过程中的问题。18.3.2咨询机构应根据合同约定和实际情况，提出合理化建议。18.4评估机构介入18.4.1评估机构对工程进行评估，包括质量、进度、费用等方面的评估。18.4.2评估机构应出具评估报告，为甲乙双方提供决策依据。18.5保险公司介入18.5.1保险公司根据合同约定，为工程提供保险服务，包括工程质量保险、意外伤害保险等。18.5.2保险公司应在保险事故发生后，按照保险合同规定进行理赔。18.6仲裁机构介入18.6.1仲裁机构负责解决甲乙双方在合同执行过程中发生的争议。18.6.2仲裁裁决具有法律效力，对甲乙双方均有约束力。19.第三方介入的费用及支付19.1第三方介入费用19.1.1第三方介入费用包括咨询费、评估费、保险费、仲裁费等。19.1.2第三方介入费用由合同约定，未约定的，按国家相关法律法规执行。19.2费用支付19.2.1第三方介入费用由甲乙双方按合同约定支付。19.2.2甲方和乙方应按时支付第三方介入费用，逾期支付的，应承担相应的违约责任。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1工程按合同约定完成并交付使用。20.1.2第三方介入目的已实现。20.1.3双方协商一致解除第三方介入。20.2第三方介入的终止程序20.2.1双方协商一致后，应签订终止协议。20.2.2第三方在终止协议签订后，应退出介入。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括工程名称、规格、数量、单价、总价等，需与实际施工相符。说明：工程量清单是工程计价和结算的重要依据。2.附件二：工程图纸详细要求：提供完整、准确的工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。说明：工程图纸是施工的重要指导文件。3.附件三：合同专用条款详细要求：根据双方实际情况，对合同通用条款进行补充和细化。说明：专用条款是合同的重要组成部分，具有同等法律效力。4.附件四：工程进度计划详细要求：包括施工阶段划分、各阶段起止时间、关键线路等。说明：工程进度计划是确保工程按期完成的依据。5.附件五：工程变更单详细要求：记录工程实施过程中发生的变更，包括变更原因、变更内容、变更费用等。说明：工程变更单是变更管理的依据。6.附件六：验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收意见、验收结果等。说明：验收报告是工程交付的重要文件。7.附件七：保修卡详细要求：记录保修期限、保修范围、保修联系方式等。说明：保修卡是保修服务的重要凭证。8.附件八：工程结算书详细要求：包括结算时间、结算依据、结算金额、支付方式等。说明：工程结算书是工程结算和支付的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按合同约定时间完成工程。1.2乙方施工质量不符合合同约定。1.3甲方未按合同约定支付工程款项。1.4第三方介入过程中，第三方未履行职责或违反相关规定。1.5双方在合同履行过程中，未履行通知、协助等义务。2.责任认定标准2.1乙方未按合同约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。2.2施工质量不符合约定，乙方应无条件返工，并承担由此产生的费用。2.3甲方未按时支付款项，应向乙方支付应付款项千分之二的滞纳金。2.4第三方未履行职责或违反相关规定，应承担相应的法律责任。2.5双方未履行通知、协助等义务，应根据实际情况承担相应责任。3.违约责任示例3.1乙方未按合同约定时间完成工程，逾期10天，应支付甲方违约金20000元。3.2乙方施工过程中发现质量问题，经核实，乙方应承担返工和修复费用10000元。3.3甲方未按时支付工程款项，逾期20天，应向乙方支付滞纳金20000元。全文完。2024年度办公楼水电安装工程承包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程预算3.工程承包内容3.1承包范围3.2工程质量要求3.3工程进度要求3.4工程验收标准4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点及比例4.4逾期付款违约责任5.工程进度及管理5.1工程进度计划5.2工程进度管理5.3工程变更及签证5.4工程验收及交付6.材料设备采购6.1材料设备采购方式6.2材料设备质量要求6.3材料设备供应商选择6.4材料设备验收及保管7.工程安全与环保7.1工程安全要求7.2工程环保要求7.3安全环保责任7.4事故处理及赔偿8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3解除合同后的责任11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同终止12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：工程预算12.3附件三：合同双方承诺书13.其他约定事项13.1合同变更13.2通知及送达13.3合同份数13.4合同生效14.合同签订日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：公司乙方：水电安装工程公司1.2合同双方地址甲方地址：市区街道号乙方地址：市区街道号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2024年度办公楼水电安装工程2.2工程地点市区大厦2.3工程规模总建筑面积约10000平方米2.4工程类型办公楼水电安装工程2.5工程预算合同总价款人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）第三条工程承包内容3.1承包范围包括但不限于水电线路铺设、设备安装、调试及验收等工作3.2工程质量要求符合国家及行业相关质量标准，确保工程质量达到优良等级3.3工程进度要求自合同签订之日起，工程总工期为180天3.4工程验收标准按照国家及行业相关验收标准进行验收，确保工程合格第四条合同价款及支付方式4.1合同价款合同总价款为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）4.2支付方式1.预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的20%2.进度款：根据工程进度分阶段支付，每个阶段支付合同总价的30%3.竣工验收款：工程竣工验收合格后支付合同总价的25%4.保修金：合同总价款的5%，保修期满后无质量问题无息退还4.3付款节点及比例1.预付款：合同签订后5个工作日内支付2.第一个进度款：工程完成30%后支付3.第二个进度款：工程完成60%后支付4.第三个进度款：工程完成90%后支付5.竣工验收款：工程竣工验收合格后支付4.4逾期付款违约责任逾期付款超过30天，乙方有权暂停施工，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算第五条工程进度及管理5.1工程进度计划甲方应在合同签订后10个工作日内向乙方提供详细的工程进度计划5.2工程进度管理乙方应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程进度符合合同要求5.3工程变更及签证因设计变更、不可抗力等原因导致工程量增加或减少，双方应协商解决，并签订变更签证5.4工程验收及交付工程竣工后，双方应共同进行验收，验收合格后，乙方应将工程交付甲方使用第六条材料设备采购6.1材料设备采购方式乙方负责采购施工所需的材料设备6.2材料设备质量要求材料设备应符合国家及行业相关质量标准，确保工程质量6.3材料设备供应商选择乙方应选择信誉良好、资质齐全的供应商进行采购6.4材料设备验收及保管乙方应在材料设备到货后进行验收，并妥善保管，确保材料设备质量第七条工程安全与环保7.1工程安全要求乙方应严格按照国家及行业相关安全标准进行施工，确保施工安全7.2工程环保要求乙方应采取有效措施，确保施工过程中不造成环境污染7.3安全环保责任双方应共同承担工程安全环保责任，如发生安全事故或环境污染，双方应根据各自责任承担相应赔偿责任7.4事故处理及赔偿发生安全事故或环境污染，双方应立即采取措施进行处理，并按照国家及行业相关规定进行赔偿第八条违约责任8.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期交付；2.乙方提供的材料设备不符合合同约定质量要求；3.甲方未按合同约定支付工程款；4.任何一方违反合同约定的保密条款；5.任何一方未履行合同约定的其他义务。8.2违约责任1.对于乙方未按合同约定时间完成工程的违约，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金；2.对于乙方提供的材料设备不符合质量要求的违约，乙方应无条件更换或修复，并承担由此产生的费用；3.对于甲方未按合同约定支付工程款的违约，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算；4.对于违反保密条款的违约，违约方应承担相应的法律责任；5.对于其他违约行为，双方应协商解决，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。8.3违约处理1.一方违约后，另一方有权要求违约方承担违约责任；2.违约责任的处理方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、强制履行等；3.违约责任的承担不以实际损失为限。第九条争议解决9.1争议解决方式1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构1.双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院管辖；2.争议解决机构应遵循我国相关法律法规及国际惯例。9.3争议解决程序1.争议提交法院后，双方应积极配合法院审理；2.法院审理期间，双方应遵守法院的决定，不得擅自中断或终止诉讼。第十条合同解除10.1合同解除条件1.一方严重违约，另一方有权解除合同；2.因不可抗力导致合同无法履行；3.经双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序1.一方提出解除合同，应提前书面通知另一方；3.合同解除后，双方应按照合同约定结算剩余款项。10.3解除合同后的责任1.解除合同后，双方应各自承担因合同解除而产生的责任；2.合同解除不影响双方因违约而产生的索赔权利。第十一条合同生效及期限11.1合同生效条件1.双方签字盖章；2.甲方支付预付款。11.2合同期限1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。11.3合同终止1.合同期限届满，合同自动终止；2.合同提前解除，合同终止。第十二条合同附件12.1附件一：工程图纸1.本附件一为工程图纸的详细内容。12.2附件二：工程预算1.本附件二为工程预算的详细内容。12.3附件三：合同双方承诺书1.本附件三为合同双方签字盖章的承诺书。第十三条其他约定事项13.1合同变更1.合同的任何变更均需经双方书面同意。13.2通知及送达1.任何一方发出的通知，应以书面形式，通过约定的联系方式送达对方。13.3合同份数1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.4合同生效1.本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同签订日期1.本合同签订日期为：2024年4月1日。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所述的第三方，是指为甲乙双方提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入的目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中的公正、公平，提高工程质量和效率，确保合同各方权益。3.第三方介入的类型3.1第三方介入的类型包括但不限于：1.中介服务：为甲乙双方提供信息沟通、谈判协调等中介服务；2.咨询服务：为甲乙双方提供项目咨询、技术支持等服务；3.监理服务：对工程进度、质量、安全等进行监督、检查和评估；4.检测服务：对工程材料、设备、工艺等进行检测，确保符合合同要求。4.第三方介入的程序1.甲乙双方协商确定第三方介入的类型和具体服务内容；2.甲乙双方与第三方签订书面服务协议，明确服务范围、费用、责任等；3.第三方按照服务协议的要求，独立、客观、公正地开展服务工作。5.第三方责任限额1.责任范围：第三方应承担的责任范围，包括但不限于服务过程中的失误、疏忽等；2.赔偿限额：第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担的最高赔偿限额；3.保险责任：第三方应购买的保险种类、保险金额等。6.第三方与其他各方的责权利划分6.1第三方介入后，各方的责权利划分如下：1.甲方责任：a.向第三方提供必要的资料和信息；b.按时支付第三方服务费用；c.对第三方的工作进行监督和评估。2.乙方责任：a.按照合同约定，配合第三方开展工作；b.向第三方提供必要的资料和信息；c.按时支付第三方服务费用。3.第三方权利：a.依据服务协议，独立开展服务工作；b.要求甲乙双方提供必要的资料和信息；c.获得服务费用。4.第三方义务：a.按照服务协议的要求，完成服务工作；b.独立、客观、公正地开展服务工作；c.在服务过程中，保守甲乙双方的商业秘密。5.乙方权利：a.对第三方的服务进行监督和评估；b.对第三方的服务提出改进意见；c.在第三方服务不符合要求时，要求其改进或更换第三方。6.乙方义务：a.按照合同约定，履行工程承包义务；b.保证工程质量、安全和进度；c.按时支付工程款。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲乙双方按照服务协议的约定承担，具体费用包括但不限于：1.第三方服务费用；2.第三方在服务过程中产生的合理费用；3.第三方因履行服务协议而产生的其他费用。8.第三方介入的变更与终止1.甲乙双方协商一致，可以变更第三方介入的类型、服务内容等；2.如需终止第三方介入，甲乙双方应提前书面通知第三方，并按照服务协议的约定进行结算；3.第三方介入终止后，甲乙双方应根据合同约定继续履行合同义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含工程设计图纸、施工图、设备布置图等，需符合国家及行业相关标准。附件说明：工程图纸是施工的重要依据，乙方应严格按照图纸进行施工。2.附件二：工程预算详细要求：详细列出工程各项费用，包括材料、人工、机械等，需经双方确认。附件说明：工程预算是合同的重要组成部分，乙方应按照预算进行施工。3.附件三：合同双方承诺书详细要求：甲乙双方就合同履行过程中的责任、义务进行承诺，需签字盖章。附件说明：承诺书是合同履行的重要保证，双方应严格遵守。4.附件四：第三方服务协议详细要求：明确第三方介入的类型、服务内容、费用、责任等。附件说明：第三方服务协议是合同履行过程中的重要补充，双方应严格按照协议执行。5.附件五：工程进度计划详细要求：详细列出工程各阶段的时间节点、工作内容、责任人等。附件说明：工程进度计划是保证工程按期完成的重要依据，乙方应严格按照计划执行。6.附件六：工程验收报告详细要求：记录工程验收过程中的各项数据、结论等，需经双方签字确认。附件说明：工程验收报告是工程交付使用的重要凭证，乙方应确保验收报告的真实性。7.附件七：工程变更签证详细要求：记录工程变更的原因、内容、费用等，需经双方签字确认。附件说明：工程变更签证是合同履行过程中的重要补充，双方应严格按照签证执行。8.附件八：材料设备清单详细要求：详细列出工程所需材料、设备的名称、规格、数量等。附件说明：材料设备清单是保证工程质量的重要依据，乙方应严格按照清单进行采购。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期交付；1.2乙方提供的材料设备不符合合同约定质量要求；1.3甲方未按合同约定支付工程款；1.4双方未按照合同约定履行保密义务；1.5第三方未按照服务协议履行职责。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定标准按照国家及行业相关法律法规执行；2.2乙方未按合同约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金；2.3乙方提供的材料设备不符合质量要求，乙方应无条件更换或修复，并承担由此产生的费用；2.4甲方未按合同约定支付工程款，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算；2.5双方未按照合同约定履行保密义务，违约方应承担相应的法律责任；2.6第三方未按照服务协议履行职责，第三方应承担相应的赔偿责任。3.违约示例说明：3.1乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期交付10天，甲方有权要求乙方支付违约金人民币1万元；3.2乙方提供的电线不符合国家标准，甲方有权要求乙方更换电线，并承担更换产生的费用；3.3甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；3.4双方在合同履行过程中，泄露商业秘密，违约方应承担相应的法律责任；3.5第三方未按照服务协议履行监理职责，导致工程质量问题，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度办公楼水电安装工程承包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方（建设单位）名称、地址、联系人及联系方式1.2乙方（施工单位）名称、地址、联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程承包范围3.1水电安装工程具体内容3.2工程量及计量方式3.3工程质量标准4.工程进度计划4.1工程总工期4.2各阶段工期安排4.3工期延误责任及处理5.工程费用5.1工程合同总价5.2付款方式及时间5.3预付款、进度款、竣工结算款等具体金额及比例6.材料供应6.1材料采购方式6.2材料质量要求6.3材料供应商及质量保证措施7.施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3施工安全与环保8.工程验收8.1验收标准及方法8.2验收程序及时间安排8.3验收不合格的处理9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约金的计算及支付10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构及程序10.3争议解决费用承担11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件及程序12.其他约定12.1合同变更及补充12.2不可抗力条款12.3合同附件13.合同签订与生效13.1合同签订时间及地点13.2合同生效时间13.3合同文本份数14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：材料清单14.4附件四：施工组织设计14.5附件五：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方（建设单位）名称：公司1.1.1地址：省市区路号1.1.2联系人：1.1.3联系电话：138xxxx56781.2乙方（施工单位）名称：水电安装有限公司1.2.1地址：省市区路号1.2.2联系人：1.2.3联系电话：139xxxx56782.工程概况2.1工程名称：2024年度办公楼水电安装工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：总建筑面积约10000平方米2.4工程内容：包括强弱电线路敷设、照明、插座、配电箱安装、给排水系统安装等。3.工程承包范围3.1水电安装工程具体内容：3.1.1强电线路敷设：包括电缆桥架、电缆、配电箱等；3.1.2弱电线路敷设：包括电话线、网络线、视频线等；3.1.3照明及插座安装：包括灯具、插座、开关等；3.1.4配电箱安装：包括低压配电箱、变压器等；3.1.5给排水系统安装：包括给水管、排水管、阀门等。3.2工程量及计量方式：3.2.1工程量以施工图纸及工程量清单为准；3.2.2计量方式按实际完成工程量进行计量。3.3工程质量标准：3.3.1符合国家相关质量标准及规范要求；3.3.2甲方满意为最终验收标准。4.工程进度计划4.1工程总工期：90天4.2各阶段工期安排：4.2.1施工准备阶段：10天；4.2.2施工阶段：60天；4.2.3竣工验收阶段：20天。4.3工期延误责任及处理：4.3.1由于乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付相当于合同总价0.5%的违约金；4.3.2由于不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商后可适当调整工期。5.工程费用5.1工程合同总价：人民币壹佰万元整（￥1000000.00元）5.2付款方式及时间：5.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%；5.2.2进度款：每完成一个阶段工程后，乙方提交验收报告及发票，甲方在5个工作日内支付该阶段工程款的70%；5.2.3竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告及发票，甲方在15个工作日内支付结算款的70%，剩余30%作为质保金。6.材料供应6.1材料采购方式：乙方自行采购；6.2材料质量要求：材料必须符合国家相关质量标准及规范要求；6.3材料供应商及质量保证措施：6.3.1乙方应选择具有合法经营资格的材料供应商；6.3.2材料供应商应提供合格证明及质量保证书；6.3.3乙方应对材料进行验收，确保材料质量合格。8.工程验收8.1验收标准及方法：8.1.1验收标准应符合国家相关质量标准及规范要求；8.1.2验收方法包括外观检查、功能测试、资料审查等。8.2验收程序及时间安排：8.2.1乙方在工程完工后7个工作日内向甲方提交验收申请；8.2.2甲方应在收到验收申请后5个工作日内组织验收；8.2.3验收不合格的部分，乙方应在收到不合格通知后15个工作日内进行整改。8.3验收不合格的处理：8.3.1对于验收不合格的工程部分，乙方应无条件进行返工，直至合格；8.3.2验收不合格导致的延误工期，由乙方负责，并承担相应的违约责任。9.违约责任9.1甲方违约责任：9.1.1甲方未能按时支付工程款，应向乙方支付逾期付款的利息；9.1.2甲方未按约定提供施工场地或资料，导致工程延误，应承担相应的违约责任。9.2乙方违约责任：9.2.1乙方未能按时完成工程，应向甲方支付延误工期的违约金；9.2.2乙方提供的材料或施工质量不符合约定，应承担返工或赔偿损失的责任。9.3违约金的计算及支付：9.3.1违约金按合同总价的一定比例计算；9.3.2违约金应在违约行为发生后10个工作日内支付。10.争议解决10.1争议解决方式：10.1.1双方应通过友好协商解决争议；10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构及程序：10.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院；10.2.2诉讼程序按照中华人民共和国相关法律法规执行。10.3争议解决费用承担：10.3.1诉讼费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。11.合同生效与终止11.1合同生效条件：11.1.1双方签字盖章；11.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。11.2合同终止条件：11.2.1合同约定的工程完成并验收合格；11.2.2双方协商一致解除合同；11.2.3因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同解除条件及程序：11.3.1双方协商一致解除合同；11.3.2因一方违约，另一方有权解除合同。12.其他约定12.1合同变更及补充：12.1.1合同的任何变更或补充，均应以书面形式进行；12.1.2经双方签字盖章后生效。12.2不可抗力条款：12.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为等；12.2.2发生不可抗力事件，双方应协商解决合同履行问题。13.合同签订与生效13.1合同签订时间及地点：13.1.1合同签订时间为2024年3月1日；13.1.2合同签订地点为省市区路号。13.2合同生效时间：13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同文本份数：13.3.1合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：材料清单14.4附件四：施工组织设计14.5附件五：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中提及的第三方是指为合同履行提供专业服务、技术支持、监督管理或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。2.第三方介入的情形2.1.1甲方或乙方根据合同约定，委托第三方提供专业服务或技术支持；2.1.2合同履行过程中，因特殊情况需要第三方介入协调或解决争议；2.1.3法律法规规定或合同约定必须由第三方介入的情况。3.第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中的责任限额由合同约定，具体如下：3.1.1第三方因其自身原因导致合同履行受阻或造成损失，其责任限额不超过合同总价的10%；3.1.2第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任。4.第三方责权利4.1第三方的权利：4.1.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和条件，以确保其履行职责；4.1.2第三方有权要求甲方或乙方支付其提供服务的费用。4.2第三方的义务：4.2.1第三方应按照合同约定履行其职责，确保服务质量和效率；4.2.2第三方应保守甲方或乙方的商业秘密和隐私；4.2.3第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方应向甲方提供合同履行情况的报告，甲方有权对第三方的履约情况进行监督；5.1.2甲方有权要求第三方按照合同约定调整服务内容和方式。5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方应向乙方提供合同履行情况的报告，乙方有权对第三方的履约情况进行监督；5.2.2乙方有权要求第三方按照合同约定调整服务内容和方式。5.3第三方与甲乙双方的关系：5.3.1第三方应同时向甲乙双方提供合同履行情况的报告，双方均有权对第三方的履约情况进行监督；5.3.2第三方应协调甲乙双方的关系，确保合同顺利履行。6.第三方介入的具体条款6.1第三方介入的具体条款如下：6.1.1第三方介入的时间、范围和方式；6.1.2第三方介入的费用及支付方式；6.1.3第三方介入的责任和风险；6.1.4第三方介入的成果和验收标准。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，应经甲乙双方及第三方协商一致，并以书面形式签订补充协议。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议解决，仍按照本合同第10条“争议解决”的规定执行。9.第三方介入后的合同终止9.1第三方介入后，如因不可抗力或其他原因导致合同无法履行，应按照本合同第11条“合同生效与终止”的规定处理。10.本附加说明条款作为本合同的不可分割部分，与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价，并附有相应的施工图纸和规范。2.附件二：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包括平面图、立面图、剖面图、节点图等，清晰展示工程的具体设计要求和施工细节。3.附件三：材料清单详细要求和说明：材料清单应详细列出所需材料的具体名称、规格、品牌、数量、单价和总价，并附有材料的质量标准。4.附件四：施工组织设计详细要求和说明：施工组织设计应包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理、质量控制等内容，确保施工过程的有序进行。5.附件五：其他相关文件详细要求和说明：包括但不限于：合同签订证明、付款凭证、验收报告、质量检验报告、安全检查记录等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为：1.1.1未能按时支付工程款；1.1.2未按约定提供施工场地或资料；1.1.3未能按时完成工程验收。1.2乙方违约行为：1.2.1未能按时完成工程；1.2.2提供的材料或施工质量不符合约定；1.2.3未能按时进行工程验收。1.3第三方违约行为：1.3.1未按合同约定履行职责；1.3.2因故意或重大过失造成甲方或乙方损失。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任：2.1.1逾期付款的违约金按合同总价的0.1%每日计算；2.1.2未按时提供施工场地或资料，每延误一天，赔偿乙方损失1000元；2.1.3未能按时完成工程验收，每延误一天，赔偿乙方损失1000元。2.2乙方违约责任：2.2.1逾期完成工程的违约金按合同总价的0.1%每日计算；2.2.2提供的材料或施工质量不符合约定，乙方应无条件进行返工或赔偿损失；2.2.3未能按时进行工程验收，每延误一天，赔偿甲方损失1000元。2.3第三方违约责任：2.3.1第三方未按合同约定履行职责，每延误一天，赔偿甲乙双方各1000元；2.3.2第三方因故意或重大过失造成甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例说明：3.1甲方逾期付款，违约金计算方式：1000000元×0.1%×30天=3000元；3.2乙方提供的材料不符合约定，造成工程返工，损失赔偿：5000元；3.3第三方未按时提供监理服务，延误工期，赔偿金额：2000元。全文完。2024年度办公楼水电安装工程承包合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程工期3.合同双方权利与义务3.1甲方权利与义务3.2乙方权利与义务4.工程造价与付款方式4.1工程造价4.2付款方式4.3付款时间节点4.4付款条件5.工程进度与验收5.1工程进度安排5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收时间6.工程变更与索赔6.1工程变更程序6.2索赔程序6.3索赔范围6.4索赔条件7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任承担方式9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同生效时间11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违反保密条款的责任12.合同附件12.1设计图纸12.2施工方案12.3相关技术标准12.4其他附件13.其他约定事项13.1合同变更13.2合同履行13.3合同解释13.4合同解除14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人签字第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同甲方：甲方全称，甲方法定代表人姓名，身份证号码，联系方式。1.2合同乙方：乙方全称，乙方法定代表人姓名，身份证号码，联系方式。1.3双方联系方式：甲方电话、传真、电子邮箱；乙方电话、传真、电子邮箱。第二条工程概况2.1工程名称：2024年度办公楼水电安装工程2.2工程地点：具体地址2.3工程内容：包括水电安装、改造、维修等2.4工程规模：总面积、楼层数、房间数等2.5工程工期：自合同签订之日起，共计个月。第三条合同双方权利与义务3.1甲方权利与义务：甲方有权要求乙方按合同约定完成工程。甲方有权对工程质量、进度进行监督检查。甲方应按合同约定支付工程款项。甲方应提供必要的施工条件。3.2乙方权利与义务：乙方应按合同约定完成工程。乙方应确保工程质量符合国家及行业标准。乙方应按照甲方要求提供施工图纸、施工方案等资料。乙方应按时提交工程进度报告。第四条工程造价与付款方式4.1工程造价：根据施工图纸、工程量清单及市场价格确定，总造价为人民币万元整。4.2付款方式：预付款：合同签订后X个工作日内支付总造价的%。进度款：按工程进度支付，每完成%工程量支付一次，支付比例为%。结算款：工程验收合格后X个工作日内支付剩余款项。4.3付款时间节点：具体时间节点根据工程进度安排。4.4付款条件：乙方提交相关验收报告及发票。第五条工程进度与验收5.1工程进度安排：根据工程内容，制定详细的工程进度计划，包括分阶段目标及完成时间。5.2工程验收标准：按照国家及行业标准执行，确保工程质量。5.3工程验收程序：乙方完成工程后，向甲方提交验收申请。甲方组织相关人员对工程进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。5.4工程验收时间：自工程完工之日起X个工作日内。第六条工程变更与索赔6.1工程变更程序：甲方提出变更要求，乙方在X个工作日内回复是否接受变更。如双方达成一致，则签订变更协议，调整工程内容及造价。6.2索赔程序：乙方在发现可能影响工程进度或质量的问题时，应及时通知甲方。甲方在X个工作日内回复是否认可索赔，如认可，则根据实际情况进行赔偿。6.3索赔范围：包括因不可抗力、设计变更、甲方原因等原因导致的损失。6.4索赔条件：乙方需提供相关证据，证明索赔事项。第七条争议解决7.1争议解决方式：双方友好协商解决。7.2争议解决机构：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3争议解决期限：自争议发生之日起X个月内。第八条违约责任8.1违约情形：乙方未按合同约定完成工程，造成工期延误。乙方提供的材料、设备不符合合同约定或国家、行业标准的质量要求。甲方未按合同约定支付工程款项。任何一方违反保密条款。8.2违约责任承担：乙方未按期完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。乙方提供的材料、设备不合格，乙方应负责无偿更换，并承担因此造成的工期延误和损失。甲方未按时支付工程款项，每延误一日，应向乙方支付合同总价款的0.1%作为违约金。违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.3违约责任承担方式：违约金应在违约行为发生后X个工作日内支付。因违约造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件：任何一方违约，致使合同无法继续履行。因不可抗力导致合同无法继续履行。9.2合同终止条件：工程按合同约定完成并验收合格。双方协商一致解除合同。9.3合同解除与终止程序：提出解除合同的一方应书面通知对方。双方应在接到通知后X个工作日内完成合同解除或终止事宜。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件：双方签署合同并加盖公章。甲方支付预付款。10.2合同终止条件：工程按合同约定完成并验收合格。双方协商一致终止合同。10.3合同生效时间：合同自双方签署之日起生效。10.4合同终止时间：合同终止日期以双方签署的终止协议为准。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后X年。11.3违反保密条款的责任：违反保密条款，应承担相应的法律责任，包括但不限于停止侵权行为、赔偿损失等。第十二条合同附件12.1设计图纸：包括但不限于平面图、立面图、剖面图、设备清单等。12.2施工方案：包括但不限于施工组织设计、施工进度计划、安全文明施工措施等。12.3相关技术标准：包括但不限于国家及行业相关标准、规范等。12.4其他附件：包括但不限于合同变更协议、验收报告等。第十三条其他约定事项13.1合同变更：任何变更需经双方协商一致，并以书面形式签署协议。13.2合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。13.3合同解释：合同如有歧义，应按有利于保护无过错的当事人的原则进行解释。13.4合同解除：任何一方要求解除合同，应提前X个工作日以书面形式通知对方。第十四条合同签署14.1签署日期：具体签署日期。14.2签署地点：具体签署地点。14.3签署人签字：甲方法定代表人签字或盖章，乙方法定代表人签字或盖章。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所指第三方，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方、保险方、施工方等，具体指在合同履行过程中，为合同双方提供专业服务或参与合同履行的独立第三方。第二条第三方介入目的2.1第三方介入旨在提高合同履行的专业性和效率，确保工程质量、进度和资金安全。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同未能按约定履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。3.2第三方责任限额根据第三方提供服务的内容和性质确定，具体限额由合同双方与第三方协商一致后明确。第四条第三方责权利划分4.1第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业、及时的服务。第三方应遵守国家法律法规和行业标准，保证服务质量。第三方应妥善保管合同双方提供的资料，不得泄露。4.2第三方权利：第三方有权要求合同双方提供必要的信息和数据。第三方有权根据合同约定，对合同履行情况进行监督。第三方有权要求合同双方支付服务费用。4.3第三方义务：第三方应按合同约定的时间、地点、方式提供服务。第三方应确保服务过程中不损害合同双方的利益。第三方应按合同约定，及时向合同双方反馈服务情况。第五条第三方介入程序5.1合同双方同意引入第三方时，应书面通知对方，并共同确定第三方介入的具体事宜。5.2合同双方与第三方协商一致后，签订第三方服务协议，明确双方的权利、义务和责任。5.3第三方服务协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。第六条第三方介入后的合同履行6.1合同双方应按照本合同约定和第三方服务协议，继续履行各自的权利和义务。6.2第三方介入后，合同双方的沟通协调工作应通过第三方进行。6.3第三方应定期向合同双方汇报工作进展，确保合同履行顺利进行。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方服务费用由合同双方根据第三方服务协议约定承担。7.2合同双方应按照约定，在合同履行过程中及时支付第三方服务费用。第八条第三方介入的终止8.1合同双方或第三方有权在合同履行过程中，终止第三方介入。8.2终止第三方介入时，合同双方应书面通知对方，并共同处理相关事宜。8.3第三方介入终止后，合同双方应按照本合同约定继续履行合同。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。9.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的其他规定10.1本合同所指第三方介入，不包括合同双方雇佣的员工或临时工。10.2第三方介入后，合同双方的合同关系不变。10.3第三方介入期间，合同双方应保证第三方的人身安全和财产安全。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求和说明：包含平面图、立面图、剖面图、设备清单等，需符合国家及行业相关标准，由设计单位提供，并加盖公章。2.施工方案详细要求和说明：包括施工组织设计、施工进度计划、安全文明施工措施等，需经甲方审核同意，并由施工单位提供。3.相关技术标准详细要求和说明：包括国家及行业相关标准、规范、操作规程等，用于指导施工和验收。4.合同变更协议详细要求和说明：记录合同双方就合同内容进行的任何变更，需经双方签字盖章确认。5.验收报告详细要求和说明：记录工程验收的过程和结果，需由验收小组签字确认。6.工程量清单详细要求和说明：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价，由施工单位提供。7.付款凭证详细要求和说明：记录合同双方支付工程款项的凭证，包括银行汇款单、转账凭证等。8.施工日志详细要求和说明：记录施工过程中的重要事项，包括施工进度、天气情况、施工人员变动等。9.安全生产记录详细要求和说明：记录施工现场的安全生产情况，包括安全检查记录、事故处理记录等。10.环境保护措施记录详细要求和说明：记录施工现场的环境保护措施，包括废水、废气、噪声等污染物的处理情况。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按期完成工程，造成工期延误。责任认定标准：每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。示例说明：若合同工期为6个月，实际工期延误2周，乙方应支付违约金=600,000元×0.1%×14天=1,040元。2.乙方提供的材料、设备不符合合同约定或国家、行业标准的质量要求。责任认定标准：乙方应无偿更换不合格的材料、设备，并承担因此造成的工期延误和损失。示例说明：若因乙方提供的电线不合格，导致工程停工一周，乙方应承担更换电线的费用及一周的工期延误损失。3.甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准：每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款的0.1%作为违约金。示例说明：若甲方未按合同约定支付工程款项，延误支付一周，甲方应支付违约金=600,000元×0.1%×7天=420元。4.违反保密条款。责任认定标准：违反保密条款，应承担相应的法律责任，包括但不限于停止侵权行为、赔偿损失等。示例说明：若乙方泄露甲方商业秘密，造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度办公楼水电安装工程承包合同5本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1承包方信息1.2甲方信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期第三条工程费用3.1工程合同总价3.2付款方式3.3付款节点3.4付款比例第四条工程材料4.1材料品牌要求4.2材料质量要求4.3材料供应责任4.4材料验收标准第五条工程施工5.1施工方案5.2施工组织5.3施工进度5.4施工质量5.5施工安全第六条工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收报告第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2承包方违约责任7.3违约金计算方法第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限第九条合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同生效日期10.3合同终止条件10.4合同终止日期第十一条合同附件11.1附件一：工程图纸11.2附件二：工程量清单11.3附件三：合同补充协议第十二条合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人员第十三条合同备案13.1备案机构13.2备案时间13.3备案手续第十四条其他约定事项14.1法律适用14.2合同解释14.3合同份数第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称：水电安装有限公司1.1.2承包方住所：市区路号1.1.3承包方法定代表人：1.1.4承包方联系电话：138xxxx56781.1.5承包方开户银行：银行分行1.1.6承包方银行账号：056781.2甲方信息1.2.1甲方名称：公司1.2.2甲方住所：市区路号1.2.3甲方法定代表人：1.2.4甲方联系电话：139xxxx56781.2.5甲方开户银行：银行分行1.2.6甲方银行账号：876543210987654321第二条工程概况2.1工程名称：2024年度办公楼水电安装工程2.2工程地点：市区路号公司办公楼2.3工程规模：总面积10000平方米2.4工程内容：包括水电管道安装、弱电布线、照明系统、配电系统等2.5工程工期：自合同签订之日起90天第三条工程费用3.1工程合同总价：人民币伍佰万元整（￥500,000.00）3.2付款方式：分阶段付款3.3付款节点：3.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付工程合同总价的30%3.3.2进度款：工程进度达到50%时支付工程合同总价的30%3.3.3质量合格款：工程完工验收合格后支付工程合同总价的20%3.3.4结算款：合同执行完毕，无其他争议后支付工程合同总价的20%3.4付款比例：详见付款节点第四条工程材料4.1材料品牌要求：选用国内外知名品牌，如施耐德、西门子等4.2材料质量要求：符合国家标准和行业规范4.3材料供应责任：由承包方负责材料采购和供应4.4材料验收标准：按照国家标准和行业规范进行验收第五条工程施工5.1施工方案：详见附件一《施工组织设计》5.2施工组织：成立项目组，明确项目经理、技术负责人、施工人员等5.3施工进度：详见附件二《工程进度计划表》5.4施工质量：确保工程质量达到国家标准和行业规范5.5施工安全：严格执行安全生产法规，确保施工安全第六条工程验收6.1验收标准：按照国家标准和行业规范执行6.2验收程序：详见附件三《工程验收流程》6.3验收时间：工程完工后7个工作日内6.4验收报告：验收合格后出具《工程验收报告》第七条违约责任7.1甲方违约责任：7.1.1未按时支付工程款项，每逾期一日，应向承包方支付合同总价千分之五的违约金7.1.2因甲方原因导致工程延期，每延期一日，应向承包方支付合同总价千分之五的违约金7.2承包方违约责任：7.2.1未按时完成工程，每延期一日，应向甲方支付合同总价千分之五的违约金7.2.2工程质量不符合约定，承包方应无条件返工，并承担由此产生的所有费用7.3违约金计算方法：7.3.1违约金按实际损失计算，不足部分由违约方赔偿7.3.2违约金计算至实际支付之日止第八条争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构：市仲裁委员会8.3争议解决期限：自提交仲裁之日起六个月内作出仲裁裁决。第九条合同解除9.1合同解除条件：9.1.1任何一方严重违约，另一方有权解除合同；9.1.2因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可解除合同；9.1.3法律法规规定或合同约定的其他解除条件。9.2合同解除程序：解除合同需书面通知对方，并自通知到达对方之日起生效。9.3合同解除后的处理：9.3.1合同解除后，双方应尽快进行工程结算；9.3.2甲方应支付已完成的工程款项；9.3.3双方应承担相应的法律责任。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。10.2合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起。10.3合同终止条件：合同约定的工程完工并验收合格，或合同解除。10.4合同终止