2024年度学校生态花园建设与绿化养护合同3篇_第1页
2024年度学校生态花园建设与绿化养护合同3篇_第2页
2024年度学校生态花园建设与绿化养护合同3篇_第3页
2024年度学校生态花园建设与绿化养护合同3篇_第4页
2024年度学校生态花园建设与绿化养护合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度学校生态花园建设与绿化养护合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1学校名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3法定代表人及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目期限3.合同双方权利与义务3.1学校的权利与义务3.2施工单位的权利与义务4.项目设计要求4.1设计依据4.2设计标准4.3设计成果4.4设计变更5.项目施工要求5.1施工进度5.2施工质量5.3施工安全5.4施工材料5.5施工人员6.项目验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收不合格处理7.付款方式及时间7.1付款方式7.2付款比例7.3付款时间7.4付款凭证8.合同变更及解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1学校违约责任9.2施工单位违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3其他相关文件13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1学校名称:学校1.2学校地址:省市区街道号1.3施工单位名称:园林绿化有限公司1.4施工单位地址:省市区街道号1.5法定代表人:2.项目概况2.1项目名称:2024年度学校生态花园建设与绿化养护项目2.2项目地点:学校校内2.3项目规模:占地面积约5000平方米2.4项目内容:包括生态花园设计、施工、绿化养护等2.5项目期限:自合同签订之日起至2025年12月31日3.合同双方权利与义务3.1学校的权利与义务3.1.1学校有权要求施工单位按照合同约定进行施工,确保工程质量。3.1.2学校有权监督施工进度,对不符合要求的部分提出整改要求。3.1.3学校负责提供施工所需场地、水源、电力等基础设施。3.1.4学校应按时支付合同款项。3.2施工单位的权利与义务3.2.1施工单位有权要求学校提供施工所需场地、水源、电力等基础设施。3.2.2施工单位应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。3.2.3施工单位有权要求学校对施工过程中发现的问题给予配合和支持。3.2.4施工单位应按时提交工程进度报告,接受学校监督。4.项目设计要求4.1设计依据:国家相关设计规范、标准及学校提出的设计要求。4.2设计标准:按照国家相关设计规范、标准执行。4.3设计成果:包括设计图纸、施工图纸、设计说明书等。4.4设计变更:如需变更设计,需经双方协商一致,并签订书面变更协议。5.项目施工要求5.1施工进度:按照合同约定的时间节点完成施工任务。5.2施工质量:确保工程质量符合国家相关质量标准。5.3施工安全:施工单位应采取必要的安全措施,确保施工安全。5.4施工材料:使用符合国家质量标准的材料,并提供相关质量证明文件。5.5施工人员:施工单位应安排具有相应资质的施工人员,确保施工质量。6.项目验收6.1验收标准:按照国家相关验收标准执行。6.2验收程序:双方共同参与验收,验收合格后方可交付使用。6.3验收时间:自施工完成之日起15个工作日内。6.4验收不合格处理:如验收不合格,施工单位应立即整改,直至合格为止。整改费用由施工单位承担。8.合同变更及解除8.1合同变更8.1.1如遇不可抗力因素导致合同无法履行,双方可协商变更合同内容。8.1.2合同变更需以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。8.1.3合同变更不影响已履行部分的权利义务。8.2合同解除8.2.1如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。8.2.2合同解除需以书面形式进行,并说明解除原因。8.2.3合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余款项和未履行义务。9.违约责任9.1学校违约责任9.1.1学校未按时支付款项,应向施工单位支付违约金,违约金比例为应付款项的千分之五。9.1.2学校提供的场地、设施不符合要求,导致施工单位延误工期,应赔偿施工单位相应损失。9.2施工单位违约责任9.2.1施工单位未按时完成施工任务,应向学校支付违约金,违约金比例为每日工期延误费用的千分之五。9.2.2施工单位施工质量不符合要求,导致学校遭受损失的,应赔偿学校相应损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方可协商选择仲裁机构解决争议。10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后,合同自签订之日起生效。11.1.2合同经有关政府部门批准后生效。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的期限届满。11.2.2合同因解除、终止而终止。12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3其他相关文件13.合同份数及保管13.1合同一式两份,双方各执一份。13.2合同自签订之日起,双方妥善保管。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、检测、监理等支持的个人或机构。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计咨询公司、中介服务公司等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应当由合同双方共同决定,并以书面形式明确第三方的介入内容、职责和权限。15.3第三方选择15.3.1第三方的选择由合同双方共同协商确定,并确保第三方具备相应的资质和能力。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中,因其疏忽或过失导致合同履行受到影响或造成损失的,应承担相应的责任。16.1.2第三方责任限额应根据第三方的资质、服务内容和合同约定进行确定,并在合同中明确。16.2第三方责任保险16.2.1第三方应自行购买责任保险,以保障其在履行职责过程中可能产生的赔偿责任。16.2.2第三方责任保险的保险金额应不低于合同约定的责任限额。17.第三方与合同双方的关系17.1第三方与合同双方的关系为委托服务关系,第三方应服从合同双方的监督和管理。17.2第三方权利17.2.1第三方有权根据合同约定和自身职责,对合同履行过程进行监督和检查。17.2.2第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料,以完成其委托任务。17.3第三方义务17.3.1第三方应遵守国家相关法律法规,确保其提供的专业服务符合行业标准。17.3.2第三方应保守合同双方的商业秘密,不得泄露任何未经授权的信息。18.第三方介入时的额外条款18.1介入条款的补充18.1.1合同双方应在合同中明确第三方介入的具体条款,包括介入目的、介入方式、介入期限等。18.1.2合同双方应与第三方签订补充协议,明确第三方的具体职责和权利义务。18.2介入费用的承担18.2.1第三方介入产生的费用由合同双方按照合同约定或补充协议的约定承担。18.2.2第三方介入费用包括但不限于咨询费、检测费、监理费等。18.3第三方介入的终止18.3.1第三方介入任务完成后,合同双方应共同决定是否终止第三方介入。18.3.2第三方介入终止后,合同双方应按照合同约定或补充协议的约定处理相关事宜。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与合同双方19.1.1第三方作为独立第三方,不参与合同双方的决策和利益分配。19.1.2第三方的职责是协助合同双方完成合同约定的任务,并对合同履行进行监督。19.2第三方与其他第三方19.2.1第三方之间应保持独立,不得相互委托或干涉对方的业务。19.2.2如有必要,第三方之间可进行合作,但需事先取得合同双方的同意。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含生态花园的平面图、立面图、剖面图、种植设计图等,所有图纸需按照国家相关设计规范绘制。说明:设计图纸是施工的重要依据,需清晰、准确、完整。2.施工图纸详细要求:包含施工详图、材料清单、施工工艺说明等,所有图纸需按照国家相关施工规范绘制。说明:施工图纸是施工人员施工的指导文件,需详细、规范。3.设计变更通知书详细要求:包含变更原因、变更内容、变更后的设计图纸等。说明:设计变更通知书是合同履行过程中,如需对设计进行变更时使用的文件。4.施工进度计划详细要求:包含施工阶段划分、各阶段施工时间、关键节点等。说明:施工进度计划是施工过程中的重要文件,需按照实际进度进行更新。5.施工日志详细要求:记录每日施工情况,包括施工内容、人员安排、材料使用、天气情况等。说明:施工日志是施工过程的真实记录,需每日填写。6.材料合格证明详细要求:包含材料名称、规格、生产厂家、检测报告等。说明:材料合格证明是材料质量的重要保证,需在材料进场时提供。7.施工验收报告详细要求:包含验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:施工验收报告是施工质量的重要证明,需在施工完成后进行验收。8.付款申请表详细要求:包含付款金额、付款依据、付款时间等。说明:付款申请表是合同双方进行款项支付的重要依据。9.违约金计算表详细要求:根据违约行为和合同约定,计算违约金金额。说明:违约金计算表是违约责任认定的依据。10.争议解决协议详细要求:记录双方在争议解决过程中达成的协议内容。说明:争议解决协议是争议解决后的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.学校违约行为及责任认定1.1未按时支付款项责任认定:向施工单位支付违约金,违约金比例为应付款项的千分之五。示例:合同约定10万元款项,学校逾期支付,需支付违约金500元。1.2提供的场地、设施不符合要求责任认定:赔偿施工单位相应损失。示例:学校提供的场地不符合施工要求,导致施工单位延误工期,需赔偿施工单位相应损失。2.施工单位违约行为及责任认定2.1未按时完成施工任务责任认定:向学校支付违约金,违约金比例为每日工期延误费用的千分之五。示例:合同约定工期30天,施工单位逾期完成,需支付违约金500元/天。2.2施工质量不符合要求责任认定:赔偿学校相应损失。示例:施工单位施工质量不符合要求,导致学校遭受损失,需赔偿学校相应损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1疏忽或过失导致合同履行受到影响责任认定:第三方应承担相应的责任,赔偿合同双方损失。示例:第三方在监理过程中疏忽,导致施工质量不符合要求,需赔偿合同双方损失。全文完。2024年度学校生态花园建设与绿化养护合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1学校名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3法定代表人姓名及联系方式1.4联系人姓名及联系方式2.合同标的2.1生态花园建设内容2.2绿化养护内容2.3工程范围及规模3.工程进度安排3.1施工准备阶段3.2施工阶段3.3竣工验收阶段4.工程质量标准4.1生态花园建设质量标准4.2绿化养护质量标准5.工程造价及支付方式5.1工程造价构成5.2工程款支付方式5.3付款节点及进度款比例6.施工安全及环境保护6.1施工安全责任6.2环境保护责任6.3安全生产措施7.合同变更及争议解决7.1合同变更条件7.2争议解决方式8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件9.保修期限及保修责任9.1保修期限9.2保修责任10.违约责任10.1违约责任承担方式10.2违约金计算方法11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.法律适用及管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1学校名称:X学校1.2学校地址:省市区路号1.3施工单位名称:X园林绿化工程有限公司1.4施工单位地址:省市区路号1.5法定代表人姓名:1.6联系人姓名:1.7联系电话:138xxxx56782.合同标的2.1生态花园建设内容:花园整体规划与设计园路、广场、亭台、座椅等园林建筑设施的建设绿化植物的种植与配置水景、喷泉等水系工程的建设2.2绿化养护内容:绿化植物的浇水、施肥、修剪、病虫害防治园路、广场的清洁与维护园林设施设备的检查与保养园林环境的美化与提升2.3工程范围及规模:工程范围为学校范围内的生态花园区域工程规模约为平方米3.工程进度安排3.1施工准备阶段:施工单位于合同签订后日内提交施工组织设计施工单位于合同签订后日内完成施工人员、设备、材料的进场工作3.2施工阶段:工程分为个阶段,每个阶段工期为天施工单位应按进度计划进行施工,确保工程按期完成3.3竣工验收阶段:工程完工后,施工单位应组织自检,并在日内向学校提交竣工验收申请学校在收到竣工验收申请后日内组织验收,验收合格后办理移交手续4.工程质量标准4.1生态花园建设质量标准:符合国家及地方相关园林工程建设规范和标准施工质量达到优良等级4.2绿化养护质量标准:绿化植物生长良好,病虫害发生率低于%园路、广场、设施设备维护保养良好,无破损现象5.工程造价及支付方式5.1工程造价构成:工程量清单中所列明的各项费用材料费、人工费、机械费、管理费、利润等5.2工程款支付方式:首付款:合同签订后日内支付合同总额的%进度款:按工程进度支付,每阶段支付合同总额的%竣工验收合格后支付合同总额的%保修期满后支付合同总额的%6.施工安全及环境保护6.1施工安全责任:施工单位负责施工现场的安全管理,确保施工人员安全施工单位应遵守国家及地方有关安全生产法律法规6.2环境保护责任:施工单位应采取有效措施,减少施工对环境的影响施工单位应按规定处理施工垃圾,不得随意堆放7.合同变更及争议解决7.1合同变更条件:因不可抗力等原因导致合同内容需要变更经双方协商一致,对合同内容进行修改7.2争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.合同解除及终止8.1合同解除条件:一方违约,经对方催告后日内仍未履行或采取补救措施因不可抗力导致合同无法履行合同目的无法实现8.2合同终止条件:工程竣工验收合格,合同约定的各项义务履行完毕合同约定的终止条件成就9.保修期限及保修责任9.1保修期限:生态花园建设部分保修期限为年绿化养护部分保修期限为年9.2保修责任:在保修期内,因施工质量问题导致的损坏,由施工单位负责修复或更换保修期内,因正常使用导致的损坏,由使用单位负责维修或更换10.违约责任10.1违约责任承担方式:违约方应承担违约金,违约金金额为合同总额的%因违约造成的损失,违约方应赔偿损失10.2违约金计算方法:违约金=违约金额×违约金比例11.保密条款11.1保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等11.2保密期限:保密期限自合同签订之日起至合同终止后年12.合同生效及终止12.1合同生效条件:双方签字盖章后生效12.2合同终止条件:合同约定的终止条件成就合同解除条件成就13.法律适用及管辖13.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律13.2管辖法院:争议解决发生的地点或合同签订地人民法院14.其他约定事项14.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义:指除甲乙双方之外的,根据本合同约定参与合同履行过程中的其他主体,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、金融机构等。15.2第三方介入范围:监理单位负责对施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。检测机构负责对工程材料、设备、工艺等进行检测,提供检测报告。咨询顾问提供专业咨询意见,协助解决合同履行过程中的技术难题。金融机构提供融资、担保等服务。16.第三方介入的程序16.1第三方选择:甲乙双方协商确定第三方,并签订相应的服务协议。第三方应具备相应的资质和条件,能够胜任其服务内容。16.2第三方介入时间:第三方介入时间应在合同履行过程中,具体时间由甲乙双方与第三方协商确定。17.第三方责任限额17.1责任限额定义:指第三方因履行合同职责而产生的责任,其赔偿限额由本条款约定。17.2责任限额确定:第三方责任限额为合同总价的%,且最高不超过万元。17.3责任赔偿:第三方责任赔偿由第三方自行承担,甲乙双方不承担连带责任。18.第三方与其他各方的责任划分18.1甲乙双方责任:甲乙双方按合同约定各自承担相应的责任和义务。18.2第三方责任:第三方按服务协议约定承担相应的责任和义务。第三方在履行职责过程中产生的责任,由第三方自行承担。18.3责任追偿:若第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失,甲乙双方有权向第三方追偿。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序:第三方介入需经甲乙双方同意,并签订补充协议。补充协议作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。19.2合同变更内容:补充协议应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等。20.第三方介入的费用20.1费用承担:第三方介入产生的费用由甲乙双方按合同约定承担。若合同未约定,则由提出介入请求的一方承担。20.2费用支付:第三方介入费用在第三方提供相应服务后支付。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入产生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方的身份证明文件要求:提供双方有效的营业执照、法人代表身份证明、法定代表人授权委托书等。说明:用于证明合同签订双方的合法身份和授权情况。2.附件二:生态花园建设设计方案要求:设计方案应包括总体布局、植物配置、景观设计等内容,并附有必要的图纸和说明。说明:用于明确生态花园的建设标准和要求。3.附件三:绿化养护方案要求:养护方案应包括养护内容、养护标准、养护周期等内容,并附有必要的图表和说明。说明:用于明确绿化养护的标准和流程。4.附件四:工程量清单要求:详细列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:用于确定工程造价和支付方式。5.附件五:施工进度计划要求:明确每个阶段的起止时间、关键节点、工期要求等。说明:用于监督和控制工程进度。6.附件六:工程质量标准要求:详细列明工程质量的标准和要求,包括材料、工艺、检测方法等。说明:用于确保工程质量达到预期目标。7.附件七:安全生产及环境保护措施要求:明确施工过程中的安全防护措施、环境保护措施等。说明:用于保障施工安全和环境保护。8.附件八:第三方服务协议要求:明确第三方服务的内容、费用、责任等。说明:用于规范第三方服务行为。9.附件九:验收报告要求:详细记录工程验收的结果和结论。说明:用于证明工程已按合同要求完成。10.附件十:保修期内的维修记录要求:记录保修期内发生的维修情况、维修内容、维修结果等。说明:用于证明保修责任的履行情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:每延误一天,按合同总额的‰支付违约金。示例:若合同约定工期为天,实际完成工期为天,则需支付违约金元。2.违约行为:施工单位未按合同约定的质量标准完成工程责任认定标准:根据实际损失或修复费用,由施工单位承担相应责任。示例:若因施工单位原因导致工程出现质量问题,造成损失元,则施工单位需赔偿元。3.违约行为:施工单位未按合同约定的方式进行施工责任认定标准:根据实际情况,由施工单位承担相应责任。示例:若施工单位在施工过程中违反相关规范,造成安全隐患,则需承担相应责任。4.违约行为:甲乙双方未按合同约定支付工程款责任认定标准:每延误一天,按合同总额的‰支付违约金。示例:若合同约定支付工程款的时间为日,实际支付时间为日,则需支付违约金元。5.违约行为:第三方服务未达到约定标准责任认定标准:根据第三方服务协议,由第三方承担相应责任。示例:若第三方服务未达到约定标准,造成损失元,则第三方需赔偿元。全文完。2024年度学校生态花园建设与绿化养护合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1学校名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3法定代表人及联系方式2.合同签订背景及依据2.1合同签订原因2.2合同签订依据3.生态花园建设内容3.1建设规模及范围3.2建设内容描述3.3建设标准及要求4.绿化养护内容4.1养护范围及对象4.2养护标准及要求4.3养护措施及方法5.项目实施时间5.1项目开工时间5.2项目完工时间6.合同价款及支付方式6.1合同价款总额6.2付款方式6.3付款时间节点7.合同工期及延误责任7.1合同工期7.2工期延误处理8.质量要求及验收标准8.1质量要求8.2验收标准8.3验收程序9.安全生产及环保要求9.1安全生产要求9.2环保要求9.3责任追究10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任及处理11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除条件及程序13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1学校名称:学校1.2学校地址:省市区路号1.3施工单位名称:生态建设有限公司1.4施工单位地址:省市区路号1.5法定代表人:第二条合同签订背景及依据2.1合同签订原因:为改善学校环境,提高绿化水平,经双方友好协商,达成一致意见,签订本合同。2.2合同签订依据:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规。第三条生态花园建设内容3.1建设规模及范围:本生态花园建设面积为5000平方米,位于学校操场东侧。3.2建设内容描述:包括但不限于景观设计、植被种植、水体建设、休闲设施安装等。3.3建设标准及要求:按照国家相关绿化标准,确保花园景观优美、功能齐全、生态环保。第四条绿化养护内容4.1养护范围及对象:包括花园内的所有植被、水体、休闲设施等。4.2养护标准及要求:遵循绿化养护规范,确保植被生长良好,水体清澈,设施完好。4.3养护措施及方法:采用科学的养护方法,定期施肥、浇水、修剪、病虫害防治等。第五条项目实施时间5.1项目开工时间:2024年3月1日5.2项目完工时间:2024年8月31日第六条合同价款及支付方式6.1合同价款总额:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)6.2付款方式:分阶段支付,具体如下:6.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%;6.2.2进度款:项目完工后10个工作日内支付合同总额的50%;6.2.3验收款:项目验收合格后10个工作日内支付合同总额的30%;6.3付款时间节点:具体付款时间以合同约定为准。第七条合同工期及延误责任7.1合同工期:自2024年3月1日起至2024年8月31日止,共计6个月。7.2工期延误处理:7.2.1因施工单位原因导致的工期延误,每延误一日,应向学校支付合同总额的0.1%作为违约金;7.2.2因不可抗力导致工期延误,双方应协商解决,并按实际延误时间调整工期。第八条质量要求及验收标准8.1质量要求:生态花园建设及绿化养护项目必须符合国家相关质量标准和设计要求,确保工程质量达到优良水平。8.2验收标准:8.2.2水体建设:水体清澈,无异味,水质符合国家标准。8.2.3休闲设施:设施安装牢固,功能完好,表面无明显损坏。8.3验收程序:8.3.1施工单位完成项目后,向学校提交验收申请。8.3.2学校组织相关人员对项目进行验收。8.3.3验收合格后,双方签署验收报告。第九条安全生产及环保要求9.1安全生产要求:施工单位在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工人员的安全。9.2环保要求:施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等必须按照国家环保标准进行处理,不得污染环境。9.3责任追究:如因施工单位违反安全生产及环保要求造成事故或污染,施工单位应承担相应的法律责任。第十条保密条款10.1保密内容:双方在合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等。10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后3年。10.3违约责任:任何一方违反保密条款,泄露对方保密信息,应承担相应的法律责任。第十一条违约责任及处理11.1违约情形:11.1.1施工单位未按合同约定时间完成工程;11.1.2学校未按合同约定支付款项;11.1.3双方其他违反合同约定的事项。11.2违约责任:11.2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的具体数额根据违约情形及损失情况由双方协商确定。11.3违约处理:11.3.1双方应友好协商解决违约问题;11.3.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条争议解决方式12.1争议解决途径:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。12.2争议解决程序:12.2.1双方应在争议发生后30日内协商解决;12.2.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点:合同签订地人民法院。第十三条合同解除条件及程序13.1解除条件:13.1.1双方协商一致;13.1.2一方违约,另一方提出解除合同;13.1.3因不可抗力导致合同无法履行。13.2解除程序:13.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方;13.2.2双方应在接到通知后30日内办理合同解除手续。13.3解除后果:13.3.1合同解除后,双方应按照合同约定结算剩余款项;13.3.2双方应按照法律规定处理剩余的合同事项。第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期:2024年3月1日。14.3其他约定事项:14.3.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;14.3.2本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:在本合同中,“第三方”指除甲乙双方外的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在确保合同执行的公正性、专业性,提高工程质量,保障合同双方的合法权益。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额设定:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额不得超过合同总价款的5%。16.2第三方责任限额计算:责任限额的计算以实际损失为依据,由第三方自行承担。17.第三方选聘及合作方式17.1第三方选聘:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相关合作协议。17.2合作方式:17.2.1第三方应按照合同约定,独立行使职责,不受甲乙双方任何一方的直接指挥。17.2.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况,接受甲乙双方的监督。18.第三方权利与义务18.1第三方权利:18.1.1第三方有权根据合同约定,对甲乙双方履行合同情况进行监督和检查。18.1.2第三方有权对工程质量、进度、安全等方面提出建议和意见。18.2第三方义务:18.2.1第三方应遵守国家相关法律法规,履行合同约定的职责。18.2.2第三方应确保自身工作不损害甲乙双方的合法权益。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:19.1.1第三方应向甲方提供独立、客观的监督报告,甲方有权根据报告内容对乙方进行监督。19.1.2第三方与甲方之间的沟通应通过正式渠道进行,甲方有权要求第三方提供相关资料和证明。19.2第三方与乙方的划分:19.2.1第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论