2024年泥瓦工专项施工劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年泥瓦工专项施工劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3泥瓦工专项施工劳务分包的定义第二条合同范围及内容2.1分包工程的范围2.2分包工程的内容2.3分包工程的工期第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间及条件第四条承包方的义务与责任4.1承包方的义务4.2承包方的责任4.3承包方的权利第五条发包方的义务与责任5.1发包方的义务5.2发包方的责任5.3发包方的权利第六条施工质量与标准6.1施工质量要求6.2施工标准6.3质量检查与验收第七条施工安全与环保7.1施工安全要求7.2环保要求7.3安全事故的处理第八条变更与解除合同8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件第九条违约责任9.1违约行为的认定9.2违约责任的具体承担第十条争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的地点及法院第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务及期限第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方为：（名称），地址为：（地址）。1.2承包方名称及地址承包方为：（名称），地址为：（地址）。1.3泥瓦工专项施工劳务分包的定义泥瓦工专项施工劳务分包是指承包方根据发包方的要求，按照本合同约定的条款，对（工程名称）项目进行泥瓦工施工的劳务分包。第二条合同范围及内容2.1分包工程的范围分包工程范围包括但不限于：（列举具体施工内容）。2.2分包工程的内容分包工程内容包括：（列举具体施工内容）。2.3分包工程的工期分包工程的工期为：（工期开始日期）至（工期结束日期）。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价为：（合同总价），币种为：（币种）。3.2支付方式支付方式为：（支付方式，如银行转账、现金等）。3.3支付时间及条件支付时间及条件为：（具体支付时间及条件）。第四条承包方的义务与责任4.1承包方的义务承包方应按照本合同约定的条款，按时完成分包工程，并保证分包工程的施工质量。4.2承包方的责任承包方应对分包工程的施工质量、安全、进度等承担全部责任。4.3承包方的权利承包方有权根据本合同约定，获得相应的合同价款。第五条发包方的义务与责任5.1发包方的义务发包方应按照本合同约定的条款，按时支付合同价款，并提供施工所需的现场条件。5.2发包方的责任发包方应对分包工程的最终交付承担责任。5.3发包方的权利发包方有权对分包工程的施工质量、安全、进度等进行监督和检查。第六条施工质量与标准6.1施工质量要求分包工程的施工质量应符合：（列举具体质量标准）。6.2施工标准分包工程的施工标准应符合：（列举具体施工标准）。6.3质量检查与验收分包工程的质量检查与验收按照发包方和承包方共同确认的验收标准进行。第八条变更与解除合同8.1合同变更的条件合同变更需经发包方和承包方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除的条件合同解除的条件为：（列举具体解除条件）。第九条违约责任9.1违约行为的认定违约行为包括：（列举具体违约行为）。9.2违约责任的具体承担违约方应承担：（列举具体违约责任）。第十条争议解决10.1争议解决的方式争议解决方式为：（争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）。10.2争议解决的地点及法院争议解决的地点为：（地点），争议解决的法院为：（法院名称）。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更程序合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同的终止条件合同终止的条件为：（列举具体终止条件）。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息包括：（列举具体保密信息）。12.2保密义务及期限保密义务自合同生效之日起至合同终止之日止，期限为：（期限）。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同适用：（国家或地区）的法律。13.2争议解决争议解决方式为：（争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力事件包括：（列举具体不可抗力事件）。14.2合同的转让合同不得转让，除非经发包方和承包方书面同意。14.3附件及补充协议本合同附件包括：（列举具体附件），补充协议需经双方书面确认。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的履行，包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括：（列举具体介入范围）。16.第三方介入的程序及责任16.1第三方介入的程序16.2第三方介入的责任第三方介入的责任为：（列举具体责任）。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间的合同关系为：（列举具体关系）。17.2第三方与中介方的关系第三方与中介方之间的合同关系为：（列举具体关系）。17.3第三方与监理方的关系第三方与监理方之间的合同关系为：（列举具体关系）。18.第三方责任限额的明确18.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在介入本合同过程中，对其责任承担的最高金额或范围。18.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据：（列举具体依据）进行确定。18.3第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整需经甲乙方协商一致，并签订书面调整协议。19.第三方违约责任19.1第三方违约行为的认定第三方违约行为包括：（列举具体违约行为）。19.2第三方违约责任的具体承担第三方违约方应承担：（列举具体违约责任）。20.第三方争议解决20.1第三方争议解决的方式第三方争议解决方式为：（争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）。20.2第三方争议解决的地点及法院第三方争议解决的地点为：（地点），第三方争议解决的法院为：（法院名称）。21.第三方合同的生效、变更与终止21.1第三方合同的生效条件第三方合同自双方签字盖章之日起生效。21.2第三方合同的变更程序第三方合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。21.3第三方合同的终止条件第三方合同终止的条件为：（列举具体终止条件）。22.第三方保密条款22.1第三方保密信息的定义第三方保密信息包括：（列举具体保密信息）。22.2第三方保密义务及期限第三方保密义务自合同生效之日起至合同终止之日止，期限为：（期限）。23.第三方法律适用及争议解决23.1第三方法律适用第三方合同适用：（国家或地区）的法律。23.2第三方争议解决第三方争议解决方式为：（争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）。24.第三方其他条款24.1第三方不可抗力第三方不可抗力事件包括：（列举具体不可抗力事件）。24.2第三方合同的转让第三方合同不得转让，除非经甲乙方书面同意。24.3第三方附件及补充协议第三方合同附件包括：（列举具体附件），补充协议需经甲乙方书面确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：施工图纸及设计文件附件三：工程量清单附件四：施工方案及施工组织设计附件五：工程质量标准及验收规范附件六：安全文明施工标准附件七：材料设备供应清单附件八：施工进度计划附件九：支付凭证及支付时间表附件十：违约行为及责任认定清单附件十一：争议解决方式及程序附件十二：合同变更、解除及终止协议附件十三：保密协议附件十四：不可抗力事件认定及处理办法说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成分包工程2.施工质量不符合约定的标准3.未经允许擅自变更施工内容4.未采取安全措施导致安全事故的发生5.未按约定支付合同价款违约责任的具体承担包括但不限于：1.违约方应向守约方支付违约金2.违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任3.违约方应承担因违约导致的时间延误责任4.违约方应按约定承担违约责任示例说明：如果承包方未按约定时间完成分包工程，则应向发包方支付合同总价款的5%作为违约金。如果因承包方施工质量不符合约定的标准导致工程不合格，则承包方应承担重新施工的费用，并支付发包方合同总价款的10%作为赔偿金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指发包方与承包方之间关于泥瓦工专项施工劳务分包的协议。2.分包工程：分包工程是指承包方根据发包方的要求，按照本合同约定的条款，对（工程名称）项目进行泥瓦工施工的劳务分包。3.合同价款：合同价款是指承包方应得的劳务报酬，包括施工费用、材料费用等