2024年新型绿色建筑幕墙劳务分包合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新型绿色建筑幕墙劳务分包合同范本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立过程1.2合同生效条件1.3合同签署与备案2.定义与解释2.1定义2.2解释原则3.双方基本信息3.1分包单位信息3.2总包单位信息4.工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程规模4.4工程内容5.劳务分包内容5.1分包范围5.2分包工程量5.3分包工程期限6.合同价格与支付6.1合同价格6.2价格组成6.3支付方式6.4付款条件7.工程进度与验收7.1工程进度安排7.2验收标准7.3验收程序8.材料供应8.1材料供应方式8.2材料质量要求8.3材料验收9.技术要求与规范9.1技术标准9.2工程规范9.3质量要求10.安全与环境保护10.1安全生产责任10.2环境保护要求10.3应急处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3通知与送达14.4合同附件第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立过程1.1.2双方应按照国家有关法律法规及行业规范，遵循合同自由原则，确定合同条款。1.2合同生效条件1.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.2.2双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务，确保合同顺利履行。1.3合同签署与备案1.3.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。1.3.2双方应将合同副本报相关主管部门备案。2.定义与解释2.1定义a)“新型绿色建筑”指符合国家绿色建筑标准，采用环保材料、节能技术、绿色施工的建筑物。b)“幕墙”指建筑物外墙的围护结构，包括墙体、门窗等。c)“劳务分包”指分包单位按照合同约定，承担幕墙工程的劳务施工。2.2解释原则2.2.1本合同内容如出现歧义，应按照有利于合同目的实现的原则进行解释。3.双方基本信息3.1分包单位信息3.1.1名称：________3.1.2法定代表人：________3.1.3注册资本：________3.1.4注册地址：________3.2总包单位信息3.2.1名称：________3.2.2法定代表人：________3.2.3注册资本：________3.2.4注册地址：________4.工程概况4.1工程名称：________4.2工程地点：________4.3工程规模：________4.4工程内容：________5.劳务分包内容5.1分包范围5.1.1分包单位负责幕墙工程的劳务施工，包括但不限于：施工人员、施工设备、施工材料、施工技术等。5.1.2分包单位应按照合同约定，完成幕墙工程的施工任务。5.2分包工程量5.2.1分包工程量按照国家计量规范执行，具体工程量详见附件。5.3分包工程期限5.3.1分包工程期限自合同生效之日起计算，具体工期详见附件。6.合同价格与支付6.1合同价格6.1.1合同价格按照市场行情及双方协商确定，具体价格详见附件。6.2价格组成6.2.1工程直接成本6.2.2间接成本6.2.3利润6.3支付方式6.3.1分期支付，具体支付比例及时间详见附件。6.4付款条件6.4.1分包单位提交验收报告并经总包单位验收合格后，支付相应款项。7.工程进度与验收7.1工程进度安排7.1.1分包单位应根据合同约定的工程进度计划，合理安排施工进度。7.1.2总包单位应监督分包单位的施工进度，确保工程按期完成。7.2验收标准7.2.1工程质量应符合国家相关质量标准和规范要求。7.2.2工程安全应符合国家相关安全标准和规范要求。7.3验收程序7.3.1分包单位完成施工后，向总包单位提交验收申请。7.3.2总包单位组织验收，并将验收结果通知分包单位。7.3.3如验收不合格，分包单位应按照总包单位的要求进行整改，直至验收合格。8.材料供应8.1材料供应方式8.1.1总包单位负责提供工程所需的材料，分包单位负责材料的使用和管理。8.1.2总包单位应在施工前将材料送达现场，并通知分包单位验收。8.2材料质量要求8.2.1所供材料应符合国家相关质量标准，并附有质量检验报告。8.2.2分包单位应检查材料质量，如有质量问题，应及时通知总包单位。8.3材料验收8.3.1分包单位应在材料送达后24小时内完成验收。8.3.2验收合格的材料，分包单位应妥善保管。9.技术要求与规范9.1技术标准9.1.1施工过程中应遵循国家有关绿色建筑和幕墙工程的技术标准。9.1.2分包单位应确保施工质量符合合同约定的技术要求。9.2工程规范9.2.1施工过程中应遵守国家相关工程建设规范。9.2.2分包单位应按照规范要求进行施工。9.3质量要求9.3.1工程质量应符合国家质量检验标准。9.3.2分包单位应确保工程达到设计要求和规范标准。10.安全与环境保护10.1安全生产责任10.1.1分包单位应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。10.1.2分包单位应制定安全生产管理制度，定期进行安全检查。10.2环境保护要求10.2.1施工过程中应采取措施，防止环境污染。10.2.2分包单位应按照环境保护要求，妥善处理施工废弃物。10.3应急处理10.3.1分包单位应制定应急预案，应对突发事故。10.3.2分包单位应立即采取措施，减少事故损失。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议，应友好协商解决。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后，双方应尽快协商，提出解决方案。11.2.2如协商不成，任何一方可向人民法院提起诉讼。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包单位未按合同约定完成工程任务的。12.1.2总包单位未按合同约定支付工程款的。12.1.3双方违反合同约定的其他违约情形。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。12.2.2违约责任的具体计算方式详见附件。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同的。13.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的。13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。13.2.2双方应在解除合同后，办理相关手续，清理债权债务。14.其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务。14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2.2有关本合同的解释和执行，适用中华人民共和国法律。14.3通知与送达14.3.1双方应按照合同约定，及时向对方送达通知。14.3.2通知应以书面形式进行，并通过双方约定的方式送达。14.4合同附件14.4.1本合同附件为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。a)工程进度计划b)材料清单及质量要求c)工程质量标准d)付款计划e)其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，参与合同履行、监督合同履行或提供相关服务的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方的选择与介入程序15.2.1第三方的选择由甲乙双方共同决定，并书面通知对方。15.2.2第三方的介入应在本合同签订后，项目启动前进行。15.2.3第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务。16.第三方的责任与权利16.1第三方的责任16.1.1第三方应按照合同约定，履行其职责，对合同履行过程进行监督，确保合同目的的实现。16.1.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。16.1.3第三方对因自身过错造成的损失，应承担相应的法律责任。16.2第三方的权利16.2.1第三方有权根据合同约定，对合同履行情况进行监督和检查。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助，以履行其职责。16.2.3第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。17.第三方与其他各方的划分说明17.1职责划分17.1.1甲乙双方负责合同的具体履行，包括工程设计、施工、材料采购等。17.1.2第三方负责合同履行的监督和管理，但不参与具体施工活动。17.2责任划分17.2.1甲乙双方对合同履行的结果承担责任。17.2.2第三方对自身职责范围内的行为承担责任。17.3利益划分17.2.1甲乙双方享有合同约定的利益。17.2.2第三方享有合同约定的服务费用。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定。18.1.2第三方的责任限额应合理，以保障甲乙双方的合法权益。18.1.3第三方的责任限额应在第三方协议中明确，并由甲乙双方共同确认。18.2超出责任限额的处理18.2.1若第三方因自身过错导致甲乙双方损失超过责任限额，甲乙双方有权要求第三方承担超出部分的责任。18.2.2超出责任限额的部分，甲乙双方可协商解决，也可通过法律途径解决。19.第三方变更与退出19.1第三方变更19.1.1第三方变更需经甲乙双方一致同意，并书面通知对方。19.1.2第三方变更后，原合同条款中关于第三方的约定自动失效，双方应重新签订协议。19.2第三方退出19.2.1第三方退出合同需提前通知甲乙双方，并办理相关手续。19.2.2第三方退出后，甲乙双方应协商确定新的第三方或自行履行相关职责。20.第三方介入的费用20.1第三方服务费用20.1.1第三方服务费用应在第三方协议中明确约定。20.1.2第三方服务费用应由甲乙双方支付。20.2费用支付方式20.2.1第三方服务费用可按月支付，也可按项目进度支付。20.2.2双方应按照约定的时间节点支付费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程进度计划详细要求：包括项目开始至结束的时间节点、各阶段的工程内容和预期成果。说明：进度计划应具有可操作性，便于甲乙双方和第三方监督。2.材料清单及质量要求详细要求：列出所有材料名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并附上质量标准。说明：材料清单是确保工程质量的重要依据，应详细准确。3.工程质量标准详细要求：根据国家相关标准和规范，制定具体的工程质量标准。说明：质量标准是衡量工程质量的准则，应严格遵循。4.付款计划详细要求：明确各阶段的付款比例、时间节点和支付方式。说明：付款计划有助于双方合理安排资金，确保工程顺利进行。5.保密协议详细要求：约定双方对项目信息、技术秘密等保密事项的保密义务。说明：保密协议有助于保护双方的商业秘密和知识产权。6.第三方协议详细要求：明确第三方在合同中的职责、权利和义务。说明：第三方协议是第三方介入合同履行的重要依据。7.争议解决协议详细要求：约定争议解决的方式、程序和地点。说明：争议解决协议有助于双方在发生争议时，及时有效地解决。8.合同变更协议详细要求：约定合同变更的条件、程序和生效时间。说明：合同变更协议有助于双方在合同履行过程中，根据实际情况调整合同内容。9.合同解除协议详细要求：约定合同解除的条件、程序和生效时间。说明：合同解除协议有助于双方在合同无法履行时，依法解除合同。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按合同约定完成工程任务未按合同约定支付工程款提供的工程质量不符合标准未按合同约定进行材料采购未按合同约定进行第三方介入2.责任认定标准违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。违约责任的计算方式根据实际情况确定，包括直接损失和间接损失。3.违约责任示例说明分包单位未按合同约定完成工程任务，导致工程延期，总包单位因此遭受额外损失。分包单位应承担违约责任，赔偿总包单位的直接损失（如误工费、设备租赁费等）和间接损失（如项目延期造成的经济损失）。总包单位未按合同约定支付工程款，导致分包单位无法正常施工。总包单位应承担违约责任，支付分包单位应得的工程款，并承担相应的利息损失。全文完。2024年新型绿色建筑幕墙劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量要求2.6工程进度要求3.分包劳务内容3.1分包劳务项目3.2分包劳务人员3.3分包劳务人员资质要求3.4分包劳务人员配备4.合同价格4.1合同总价4.2合同单价4.3工程量清单4.4合同支付方式4.5付款进度5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工程工期要求5.3工期延误责任6.工程质量与验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3工程验收标准6.4工程质量问题处理7.人员管理7.1分包人员管理7.2人员培训与考核7.3人员奖惩8.材料设备管理8.1材料设备供应8.2材料设备质量要求8.3材料设备验收8.4材料设备保管9.安全生产9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3事故处理10.环境保护10.1环境保护要求10.2环境保护措施10.3环境污染处理11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更内容12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任13.违约责任13.1违约责任认定13.2违约责任承担14.争议解决与合同终止14.1争议解决方式14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年新型绿色建筑幕墙劳务分包合同”。1.2合同双方甲方：房地产开发有限公司乙方：幕墙劳务分包有限公司1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年3月15日。1.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同期限本合同期限为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。1.6合同签订地点本合同签订地点为市区路号。2.工程概况2.1工程名称本工程名称为“新型绿色住宅小区”。2.2工程地点本工程地点位于市区路。2.3工程规模本工程总建筑面积为100,000平方米，其中幕墙面积为60,000平方米。2.4工程内容本工程内容主要包括幕墙设计、制作、安装、验收等。2.5工程质量要求本工程质量应符合国家现行相关标准和规范要求。2.6工程进度要求本工程进度应符合甲方提供的工程进度计划，确保按时完成。3.分包劳务内容3.1分包劳务项目本分包劳务项目包括但不限于幕墙施工、材料搬运、现场清理等。3.2分包劳务人员乙方应配备满足工程需求的专业幕墙施工人员。3.3分包劳务人员资质要求分包劳务人员应持有相关资格证书，具备幕墙施工经验。3.4分包劳务人员配备乙方应按照甲方要求，配备充足且合格的劳务人员。4.合同价格4.1合同总价本合同总价为人民币壹仟万元整。4.2合同单价合同单价按照工程量清单中规定的单价执行。4.3工程量清单详见附件一《工程量清单》。4.4合同支付方式本合同采用分期支付方式，具体支付节点如下：（1）合同签订后15日内，支付合同总价20%作为预付款；（2）工程进度达到30%时，支付合同总价30%；（3）工程进度达到60%时，支付合同总价30%；（4）工程进度达到90%时，支付合同总价20%；（5）工程竣工验收合格后，支付合同总价10%作为质保金。4.5付款进度乙方应在每个付款节点前10日内提交付款申请，甲方应在收到申请后5个工作日内完成付款。5.工程进度与工期5.1工程进度计划详见附件二《工程进度计划》。5.2工程工期要求本工程工期为自合同生效之日起12个月。5.3工期延误责任如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。6.工程质量与验收6.1工程质量标准本工程质量应符合国家现行相关标准和规范要求。6.2工程验收程序工程验收程序如下：（1）乙方完成施工后，自行组织验收；（2）甲方在收到乙方验收通知后3个工作日内进行验收；（3）验收合格后，双方签字确认。6.3工程验收标准详见附件三《工程验收标准》。6.4工程质量问题处理如发现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后3个工作日内进行整改，直至达到验收标准。8.人员管理8.1分包人员管理乙方应对分包人员进行统一管理，确保其遵守国家法律法规、合同约定及甲方要求。8.2人员培训与考核乙方应对分包人员进行定期培训，提高其专业技能和安全意识。甲方有权对分包人员进行考核。8.3人员奖惩乙方应建立健全奖惩制度，对表现优秀的分包人员进行奖励，对违反规定的分包人员进行处罚。9.材料设备管理9.1材料设备供应乙方负责材料的采购、运输和保管，确保材料设备符合工程要求。9.2材料设备质量要求所有材料设备必须符合国家相关质量标准，并经甲方验收合格后方可使用。9.3材料设备验收乙方应在材料设备进场前3天通知甲方进行验收，验收合格后方可投入使用。9.4材料设备保管乙方应妥善保管材料设备，防止丢失、损坏或被盗。10.安全生产10.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全。10.2安全生产措施乙方应制定并落实各项安全生产措施，包括但不限于安全培训、现场巡查、应急预案等。10.3事故处理如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，及时上报甲方，并配合甲方进行调查处理。11.环境保护11.1环境保护要求乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法规，采取措施减少对环境的影响。11.2环境保护措施乙方应采取有效措施，如废水处理、噪音控制、废弃物处理等，减少施工对环境的影响。11.3环境污染处理如发生环境污染事件，乙方应立即采取措施进行治理，并承担相应责任。12.合同变更12.1合同变更条件在合同履行过程中，如遇不可抗力因素或其他特殊情况，经双方协商一致，可对合同进行变更。12.2合同变更程序合同变更需经双方签字盖章确认，变更内容作为合同附件。12.3合同变更内容合同变更内容应明确变更的原因、范围、期限和责任等。13.合同解除13.1合同解除条件在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。13.2合同解除程序合同解除需提前30日书面通知对方，并说明解除原因。13.3合同解除责任合同解除后，双方应按照合同约定履行各自义务，违约方应承担相应责任。14.争议解决与合同终止14.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。14.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。14.3合同终止程序合同终止需双方签字盖章确认，终止内容作为合同附件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方，是指为甲乙双方提供专业服务、咨询、担保、评估、监理等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括甲乙双方的关联企业、分支机构或雇员。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。2.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量，确保合同目的的实现。3.第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因其过错导致的损失，其责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。3.2第三方责任限额不得超过合同总价的10%。4.第三方权利与义务4.1第三方有权根据合同约定，独立开展相关工作，并对其工作成果负责。4.2第三方应遵守国家法律法规、合同约定及甲乙双方的要求。4.3第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以完成其工作。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系为委托服务关系，甲方支付第三方服务费用。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系为劳务分包关系，乙方支付第三方服务费用。5.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间的关系为合同履行辅助关系，第三方协助甲乙双方完成合同目标。6.第三方介入的具体条款6.1第三方介入的服务内容（1）项目咨询；（2）技术支持；（3）工程质量监理；（4）合同履行监督；（5）项目验收。6.2第三方介入的工作要求（1）遵守国家法律法规和行业标准；（2）严格按照合同约定开展工作；（3）保证工作成果的质量和时效性；（4）保守商业秘密。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更在合同履行过程中，如需变更第三方介入的服务内容或工作要求，经甲乙双方书面同意，可签订补充协议。7.2第三方介入的解除（1）合同履行完毕；（2）第三方无法履行合同义务；（3）甲乙双方协商一致；（4）法律法规或政策变化。8.第三方介入的费用（1）服务费用；（2）差旅费用；（3）资料费；（4）其他费用。8.2第三方介入的费用支付方式第三方介入的费用支付方式由甲乙双方在第三方介入协议中约定，一般包括预付款、进度款和结算款。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应通过协商解决。9.2第三方介入的争议解决机构如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。10.第三方介入的保密10.1第三方介入的保密义务第三方在介入过程中，应严格