2024年度雕塑艺术馆建设与运营管理合同3篇_第1页
2024年度雕塑艺术馆建设与运营管理合同3篇_第2页
2024年度雕塑艺术馆建设与运营管理合同3篇_第3页
2024年度雕塑艺术馆建设与运营管理合同3篇_第4页
2024年度雕塑艺术馆建设与运营管理合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度雕塑艺术馆建设与运营管理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人或授权代表1.3双方联系方式1.4合同签订日期及地点2.雕塑艺术馆建设内容2.1建设规模及标准2.2建设项目范围2.3建设工期2.4工程质量标准3.雕塑艺术馆运营管理3.1运营管理模式3.2运营管理团队3.3运营管理职责3.4运营管理费用4.艺术展览与活动策划4.1展览策划4.2活动策划4.3展览活动频率4.4展览活动宣传5.门票收入与分配5.1门票价格制定5.2门票销售渠道5.3门票收入分配5.4门票收入结算6.艺术品收藏与保管6.1艺术品收藏原则6.2艺术品保管要求6.3艺术品修复与维护6.4艺术品捐赠与交换7.人力资源配置与管理7.1人员配置7.2员工招聘与培训7.3员工薪酬与福利7.4员工考核与晋升8.财务管理与审计8.1财务管理制度8.2财务审计要求8.3财务报告与公开8.4财务风险控制9.合同履行与监督9.1合同履行期限9.2合同履行条件9.3合同履行监督9.4违约责任与处理10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序10.4合同变更与解除后的处理11.争议解决与适用法律11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3适用法律11.4争议解决地点12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定事项13.1不可抗力13.2知识产权保护13.3保密条款13.4合同附件14.合同附件清单14.1附件一:雕塑艺术馆建设方案14.2附件二:运营管理方案14.3附件三:展览活动策划方案14.4附件四:财务管理制度14.5附件五:人力资源管理制度第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话],[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话],[乙方电子邮箱]1.4合同签订日期及地点签订日期:2024年[日期]签订地点:[地点]2.雕塑艺术馆建设内容2.1建设规模及标准雕塑艺术馆总建筑面积为[平方米],包括展览区、办公区、储藏区等。2.2建设项目范围建设项目包括雕塑艺术馆的主体建筑、附属设施、室外环境等。2.3建设工期2.4工程质量标准工程质量应符合国家相关质量标准,达到[质量等级]。3.雕塑艺术馆运营管理3.1运营管理模式雕塑艺术馆采用[运营管理模式],由乙方负责运营管理。3.2运营管理团队乙方应组建一支专业的运营管理团队,包括馆长、副馆长、展览策划人员、安保人员等。3.3运营管理职责乙方负责雕塑艺术馆的日常运营管理,包括展览策划、活动组织、安全管理、财务管理等。3.4运营管理费用运营管理费用包括人员工资、设备维护、场地租赁、宣传推广等,具体费用由双方另行协商确定。4.艺术展览与活动策划4.1展览策划乙方负责策划年度展览计划,包括国内外知名艺术家的个展、群展等。4.2活动策划乙方负责策划艺术讲座、研讨会、艺术沙龙等艺术交流活动。4.3展览活动频率展览活动频率为每月至少举办一次,活动形式多样化。4.4展览活动宣传乙方负责展览活动的宣传推广工作,包括媒体宣传、网络宣传等。5.门票收入与分配5.1门票价格制定门票价格根据展览规模、艺术家知名度等因素制定,具体价格由双方另行协商确定。5.2门票销售渠道门票销售渠道包括现场售票、网络售票、团体票等。5.3门票收入分配门票收入扣除相关成本后,甲方与乙方按照[分配比例]进行分配。5.4门票收入结算门票收入每月结算一次,甲方在收到乙方提供的结算报告后[天数]内支付相应款项。6.艺术品收藏与保管6.1艺术品收藏原则雕塑艺术馆应按照[收藏原则]进行艺术品收藏,注重艺术价值、历史价值和社会价值。6.2艺术品保管要求艺术品保管应符合国家相关法律法规和行业标准,确保艺术品的安全。6.3艺术品修复与维护对于收藏的艺术品,乙方应定期进行修复与维护,确保艺术品完好。6.4艺术品捐赠与交换雕塑艺术馆可接受艺术品捐赠,并可根据实际情况进行艺术品交换。8.财务管理与审计8.1财务管理制度双方应共同遵守国家财务管理制度,建立健全雕塑艺术馆的财务管理制度。8.2财务审计要求乙方应每年对雕塑艺术馆的财务状况进行一次内部审计,并向甲方提供审计报告。8.3财务报告与公开乙方应定期向甲方提供雕塑艺术馆的财务报告,包括资产负债表、利润表等。8.4财务风险控制双方应共同制定财务风险控制措施,确保雕塑艺术馆的财务安全。9.合同履行与监督9.1合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为[期限],自合同生效之日起计算。9.2合同履行条件双方应按照合同约定履行各自的权利和义务,确保雕塑艺术馆的正常运营。9.3合同履行监督甲方有权对乙方履行合同情况进行监督,乙方应积极配合。9.4违约责任与处理任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,并按照合同约定进行赔偿。10.合同变更与解除10.1合同变更条件经双方协商一致,可以对本合同进行变更。10.2合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未纠正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.3合同变更与解除程序合同变更或解除,应书面通知对方,并经双方签字盖章确认。10.4合同变更与解除后的处理合同变更或解除后,双方应按照约定处理相关事宜,包括资产清算、人员安置等。11.争议解决与适用法律11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构]仲裁。11.2争议解决程序仲裁应按照[仲裁机构]的仲裁规则进行。11.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.4争议解决地点争议解决地点为[地点]。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。12.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照约定处理剩余事宜。13.其他约定事项13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。13.2知识产权保护雕塑艺术馆内所有艺术品的知识产权归各自所有者所有,乙方在运营过程中应尊重知识产权。13.3保密条款双方对本合同内容以及雕塑艺术馆的运营信息负有保密义务。14.合同附件清单14.1附件一:雕塑艺术馆建设方案14.2附件二:运营管理方案14.3附件三:展览活动策划方案14.4附件四:财务管理制度14.5附件五:人力资源管理制度第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同所称第三方,是指除甲方、乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、咨询服务提供商、技术支持方、施工方、监理方等。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于:项目咨询、项目监理、项目管理、施工、设备供应、艺术品运输与保管、财务审计、法律咨询等。16.第三方介入的程序16.1介入申请任何一方需要引入第三方时,应提前[天数]向对方提出书面申请,说明介入的理由、目的、预期效果及第三方的基本信息。16.2同意与协商对方收到申请后,应在[天数]内给予答复。双方应就第三方介入的相关事宜进行协商,达成一致意见。16.3第三方资质审查在第三方介入前,双方应对第三方的资质、信誉、专业能力进行审查,确保其符合合同要求。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义本合同所述第三方责任限额,是指第三方因履行合同义务或提供的服务导致甲方或乙方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的资质、服务内容、风险程度等因素确定,具体数额由双方协商一致后确定。17.3责任限额的适用第三方责任限额仅适用于第三方在履行合同义务过程中因自身原因导致的损失,不包括不可抗力、甲方或乙方的责任等。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方第三方与甲方之间的责任划分,按照合同约定以及相关法律法规执行。18.2第三方与乙方第三方与乙方之间的责任划分,同样按照合同约定以及相关法律法规执行。18.3第三方与其他第三方若第三方之间存在合作关系,其责任划分应明确约定,确保各方权益得到保障。19.第三方权利义务19.1第三方的权利(1)根据合同约定,收取相应的服务费用;(2)获得甲方和乙方提供的必要信息和资料;(3)在履行合同过程中,有权要求甲方和乙方提供必要的协助。19.2第三方的义务(1)严格按照合同约定提供服务;(2)确保服务质量,对因自身原因造成的损失承担责任;(3)遵守国家法律法规和行业规范。20.第三方变更与退出20.1第三方变更若第三方在合同履行过程中需要变更,应提前[天数]向双方提出书面申请,并经双方协商一致后方可进行。20.2第三方退出第三方因故退出合同,应提前[天数]向双方提出书面申请,并说明退出原因。退出后,其权利义务由合同约定的继任方承担或按照合同约定处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:雕塑艺术馆建设方案详细要求:包含建设规模、设计理念、功能分区、施工图等,需经双方认可。说明:此附件为雕塑艺术馆建设的基础文件,对后续施工和运营具有重要意义。2.附件二:运营管理方案详细要求:包括运营管理模式、人员配置、财务管理、活动策划等,需符合双方协商一致的标准。说明:此附件为雕塑艺术馆运营的指导文件,对确保运营效果至关重要。3.附件三:展览活动策划方案详细要求:包括展览主题、展览内容、活动形式、宣传推广计划等,需符合艺术馆定位和市场需求。说明:此附件为展览活动的具体实施计划,对提升艺术馆知名度有直接影响。4.附件四:财务管理制度详细要求:包括财务流程、成本控制、收入分配、审计制度等,需符合国家财务法规。说明:此附件为雕塑艺术馆财务管理的规范性文件,对保障资金安全具有重要作用。5.附件五:人力资源管理制度详细要求:包括招聘、培训、薪酬、考核、晋升等制度,需符合国家劳动法规。说明:此附件为雕塑艺术馆人力资源管理的规范性文件,对提高团队素质和稳定性有重要意义。6.附件六:艺术品保管与修复规范详细要求:包括艺术品收藏原则、保管要求、修复标准等,需符合行业规范。说明:此附件为艺术品保管与修复的指导文件,对保护艺术品安全有直接作用。7.附件七:合同签订文本详细要求:包括合同双方基本信息、合同条款、签字盖章等,需完整无误。说明:此附件为合同的正式文本,具有法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方未按合同约定支付款项;(2)乙方未按合同约定完成建设或运营任务;(3)第三方未按合同约定履行服务职责;(4)任何一方违反合同约定的保密义务;(5)任何一方未按合同约定承担违约责任。2.责任认定标准:(1)甲方未支付款项,应按合同约定支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任;(3)第三方未履行服务职责,应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方或乙方损失;(4)违反保密义务,应承担相应的法律责任;(5)未承担违约责任,应按合同约定承担相应的违约责任。3.示例说明:(1)若甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任;(2)若乙方未按合同约定完成展览策划,甲方有权要求乙方承担违约责任,并赔偿因展览取消或延期造成的损失;(3)若第三方未按合同约定提供设备,甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任,并赔偿因设备缺失造成的损失;(4)若任何一方泄露合同内容,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方损失;(5)若任何一方未按合同约定承担违约责任,应按合同约定支付违约金或赔偿损失。全文完。2024年度雕塑艺术馆建设与运营管理合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息第二条雕塑艺术馆建设目标及规划2.1建设目标2.2规划内容第三条建设工程进度安排3.1建设工期3.2进度节点第四条工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量检测与验收第五条工程造价及支付方式5.1工程造价5.2工程款支付方式第六条甲方权利义务6.1甲方权利6.2甲方义务第七条乙方权利义务7.1乙方权利7.2乙方义务第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担第九条合同变更及解除9.1合同变更9.2合同解除第十条争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件第十二条合同附件12.1合同附件清单12.2附件内容说明第十三条合同保密13.1保密内容13.2保密期限第十四条合同其他约定事项14.1其他约定事项14.2附加条款第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称:________甲方法定代表人:________甲方住所:________1.2合同乙方基本信息乙方名称:________乙方法定代表人:________乙方住所:________第二条雕塑艺术馆建设目标及规划2.1建设目标本合同旨在建设一座集展示、教育、研究于一体的雕塑艺术馆,旨在推广雕塑艺术,提升公众审美水平。2.2规划内容(1)建筑规模:______平方米(2)展示区域:______平方米(3)教育设施:______处(4)研究设施:______处第三条建设工程进度安排3.1建设工期自合同签订之日起,______个月内完成雕塑艺术馆的建设。3.2进度节点(1)基础施工:______个月内完成(2)主体结构施工:______个月内完成(3)内外装修施工:______个月内完成(4)设备安装调试:______个月内完成第四条工程质量要求4.1工程质量标准(1)符合国家及行业相关标准(2)满足甲方使用要求4.2质量检测与验收(1)施工过程中,乙方应进行质量检测,确保工程质量(2)工程完工后,甲方组织验收,验收合格后方可投入使用第五条工程造价及支付方式5.1工程造价本合同工程造价为人民币______元整。5.2工程款支付方式(1)合同签订后,甲方支付______%作为预付款(2)工程进度款按实际完成工程量支付(3)工程完工并验收合格后,甲方支付______%作为结算款第六条甲方权利义务6.1甲方权利(1)对乙方施工过程进行监督(2)对工程质量进行验收(3)在合同约定的范围内使用雕塑艺术馆6.2甲方义务(1)按照合同约定支付工程款(2)提供施工所需的场地和条件(3)协助乙方办理相关手续第七条乙方权利义务7.1乙方权利(1)按照合同约定进行施工(2)获得甲方支付的工程款(3)在施工过程中对工程质量负责7.2乙方义务(1)按照合同约定完成施工任务(2)确保工程质量达到约定标准(3)在施工过程中遵守国家法律法规和行业标准第八条违约责任8.1违约行为(1)乙方未按合同约定完成施工任务的;(2)乙方施工过程中出现质量问题,未在规定时间内整改的;(3)甲方未按合同约定支付工程款的;(4)任何一方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任承担(1)因乙方原因导致工程延期,每延误一日,乙方应向甲方支付______元的违约金;(2)因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担全部返工费用,并赔偿甲方因此遭受的损失;(3)因甲方未按时支付工程款,每逾期一日,甲方应向乙方支付______%的违约金;(4)因任何一方违约,对方有权要求赔偿损失,包括但不限于直接损失、间接损失和合理的律师费用。第九条合同变更及解除9.1合同变更(1)合同双方协商一致,可以对合同内容进行变更;(2)合同变更应采取书面形式,并经双方签字盖章后生效。9.2合同解除(1)在合同履行过程中,如发生不可抗力,导致合同无法履行,双方可协商解除合同;(2)一方违约严重,另一方有权解除合同;(3)合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。第十条争议解决方式10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。10.2争议解决机构如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的工期完成后;(2)合同约定的终止条件出现;(3)双方协商一致解除合同。第十二条合同附件12.1合同附件清单(1)雕塑艺术馆建设方案(2)施工图纸(3)工程量清单(4)工程款支付计划12.2附件内容说明合同附件是合同不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。第十三条合同保密13.1保密内容本合同及其附件中涉及的商业秘密、技术秘密等内容均为保密信息。13.2保密期限本合同及其附件的保密期限为合同有效期内及合同终止后______年。第十四条合同其他约定事项14.1其他约定事项(1)合同未尽事宜,由双方另行协商解决;(2)本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力;(3)本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托,参与合同相关活动,但不属于合同主体的独立法人、自然人或其他组织。(1)设计单位(2)监理单位(3)造价咨询机构(4)施工队伍(5)材料供应商(6)其他经甲乙双方同意的第三方。第二条第三方责任界定2.1第三方在合同履行过程中的责任由其自身承担,与合同主体甲乙双方的责任相互独立。2.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定,对自身提供的服务或产品负责。第三条第三方介入程序3.1甲方或乙方需要第三方介入时,应提前向对方告知,并征得对方同意。3.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务或产品的性质、价值以及合同约定确定。4.2第三方责任限额应在本合同附件中明确列出。(1)公平合理(2)符合行业惯例(3)考虑第三方实际承担的风险第五条第三方权利5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持,包括但不限于提供工作场所、资料、信息等。5.2第三方有权在合同履行过程中对甲乙双方进行监督,确保合同按约定执行。第六条第三方义务6.1第三方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工作任务。6.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准,确保提供的服务或产品质量。6.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不承担甲乙双方之间的任何责任。7.2第三方与甲乙双方之间的纠纷,应通过协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第八条第三方介入后的合同履行8.1第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定继续履行各自的权利义务。8.2第三方介入不影响本合同的效力,甲乙双方仍应按照合同约定承担相应的责任。第九条第三方介入后的变更与解除9.1第三方介入后,如需变更或解除合同,甲乙双方应与第三方协商一致。9.2第三方介入后的变更或解除,应书面通知甲乙双方及其他相关方。第十条第三方介入后的争议解决10.1第三方介入后的争议,甲乙双方应通过友好协商解决。10.2协商不成的,任何一方均可依法向人民法院提起诉讼。第十一条本合同其他条款的适用本合同的其他条款,在第三方介入后仍适用于甲乙双方及第三方。第十二条本条款的生效本条款自合同签订之日起生效,与合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.雕塑艺术馆建设方案详细要求:包括建设目标、规划布局、功能分区、建筑风格等,需经甲方审核批准。附件说明:本方案为雕塑艺术馆建设的基础性文件,是后续施工和管理的依据。2.施工图纸详细要求:包含建筑、结构、电气、给排水等图纸,需符合国家相关标准和规范。附件说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,需确保图纸的准确性和完整性。3.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的数量、单位、单价和总价,需经甲方确认。附件说明:工程量清单是工程款支付的重要依据,需确保清单的准确性和合理性。4.工程款支付计划详细要求:明确工程款支付的时间节点、金额和支付方式。附件说明:支付计划是甲乙双方约定工程款支付的重要文件,需确保计划的明确性和可执行性。5.第三方协议详细要求:与第三方签订的协议,包括设计、监理、施工、材料供应等。附件说明:第三方协议是明确第三方责任和义务的重要文件,需确保协议的合法性和有效性。6.质量检测报告详细要求:施工过程中及工程完成后,第三方进行的质量检测报告。附件说明:质量检测报告是评估工程质量的重要依据,需确保报告的真实性和权威性。7.验收报告详细要求:工程完成后,甲方组织验收的验收报告。附件说明:验收报告是确认工程质量合格的重要文件,需确保报告的完整性和准确性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成施工任务,导致工程延期。甲方未按合同约定支付工程款,导致施工单位停工或索赔。第三方提供的服务或产品不符合合同约定,影响工程进度或质量。2.责任认定标准:施工单位违约,每延误一日,支付______元的违约金。甲方违约,每逾期支付一日,支付______%的违约金。第三方违约,根据合同约定,承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例:施工单位未按期完成工程,延误工期30天,应支付______元的违约金。甲方未按约定支付工程款,逾期60天,应支付______%的违约金。第三方提供的材料不合格,导致工程停工5天,应赔偿甲方______元的损失。全文完。2024年度雕塑艺术馆建设与运营管理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目目标3.项目建设内容3.1建设工程范围3.2建设工程标准3.3建设工程进度安排4.项目运营管理4.1运营管理模式4.2运营管理目标4.3运营管理职责5.质量要求5.1建设工程质量标准5.2运营服务质量标准6.投资估算与资金筹措6.1投资估算6.2资金筹措方式7.合同期限与生效7.1合同期限7.2合同生效条件8.付款方式与结算8.1付款方式8.2结算方式9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.合同附件14.1附件一:项目详细资料14.2附件二:相关法律法规第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称:雕塑艺术馆建设与运营管理甲方1.1.2甲方地址:市区路号1.1.3甲方法定代表人:1.1.4甲方联系电话:01056781.2合同乙方1.2.1乙方名称:雕塑艺术馆建设与运营管理乙方1.2.2乙方地址:市区路号1.2.3乙方法定代表人:1.2.4乙方联系电话:010876543212.项目概述2.1项目名称:2024年度雕塑艺术馆建设项目2.2项目地点:市区路号2.3项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积5000平方米2.4项目目标:建设一座集展示、教育、交流、休闲为一体的现代化雕塑艺术馆3.项目建设内容3.1建设工程范围3.1.1新建雕塑艺术馆主体建筑3.1.2配套设施建设,包括停车场、休息区、会议室等3.1.3艺术品展示区、教育区、交流区等功能分区3.2建设工程标准3.2.1符合国家相关建筑标准和规范3.2.2建筑材料环保、耐用、美观3.2.3建设工程质量达到国家优质工程标准3.3建设工程进度安排3.3.1项目开工时间:2024年1月1日3.3.2项目竣工时间:2025年12月31日4.项目运营管理4.1运营管理模式4.1.1采用自主运营模式4.1.2乙方负责雕塑艺术馆的日常运营管理4.2运营管理目标4.2.1提高雕塑艺术馆的知名度和美誉度4.2.2优化服务质量,提升游客满意度4.2.3实现雕塑艺术馆的经济效益和社会效益4.3运营管理职责4.3.1制定运营管理制度和流程4.3.2负责雕塑艺术馆的日常管理工作4.3.3组织策划各类展览和活动4.3.4负责雕塑艺术馆的安全保障工作5.质量要求5.1建设工程质量标准5.1.1符合国家相关建筑标准和规范5.1.2建筑材料环保、耐用、美观5.1.3建设工程质量达到国家优质工程标准5.2运营服务质量标准5.2.1提供优质的服务,确保游客满意度5.2.2定期对服务质量进行评估和改进5.2.3落实各项安全保障措施,确保游客安全6.投资估算与资金筹措6.1投资估算6.1.1项目总投资估算为万元6.1.2其中:建筑工程投资万元,运营资金万元6.2资金筹措方式6.2.1甲方出资:万元6.2.2乙方自筹:万元6.2.3其他资金筹措方式:万元7.合同期限与生效7.1合同期限7.1.1本合同有效期为自双方签字盖章之日起至2025年12月31日7.2合同生效条件7.2.1双方在本合同上签字盖章7.2.2甲方将合同文本报相关部门备案8.付款方式与结算8.1付款方式8.1.1甲方按照合同约定的时间和金额向乙方支付款项8.1.2付款方式为银行转账8.1.3乙方在收到甲方付款通知后5个工作日内完成收款确认8.2结算方式8.2.1按阶段结算:分为设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段8.2.2每阶段结算依据:设计图纸、施工进度、验收报告8.2.3结算完成后,双方应在5个工作日内签订结算确认书9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成项目建设9.1.2乙方未按合同约定进行运营管理9.1.3甲方未按合同约定支付款项9.2违约责任9.2.1乙方未按合同约定完成项目建设,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失9.2.2乙方未按合同约定进行运营管理,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失9.2.3甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并承担违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为市区人民法院11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行11.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同11.2合同解除程序11.2.1双方应在解除合同前书面通知对方12.合同变更12.1合同变更条件12.1.1双方协商一致变更合同内容12.1.2发生不可抗力事件,导致合同内容需要变更12.2合同变更程序12.2.1双方应在变更内容达成一致后,签订书面变更协议12.2.2变更协议自双方签字盖章之日起生效13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同期限届满13.1.2合同解除13.1.3双方协商一致终止合同13.2合同终止程序13.2.1双方应在合同终止前书面通知对方14.合同附件14.1附件一:项目详细资料14.1.1项目可行性研究报告14.1.2设计方案及图纸14.1.3施工方案及进度计划14.2附件二:相关法律法规14.2.1国家关于雕塑艺术馆建设与运营的法律法规14.2.2相关行业标准和技术规范第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1本合同所指第三方包括但不限于监理方、咨询方、评估机构、施工方等在合同执行过程中提供专业服务的实体或个人。15.2第三方介入的目的15.2.1提高项目建设与运营管理的专业性和效率15.2.2确保项目质量、进度和成本控制15.2.3增强合同履行的透明度和公正性16.第三方介入的职责16.1监理方16.1.1监督工程质量、进度、安全等方面16.1.2审查施工方提交的施工组织设计和施工方案16.1.3对施工过程中的问题提出整改意见16.1.4负责工程质量验收和隐蔽工程验收16.2咨询方16.2.1提供项目管理咨询、技术支持和服务16.2.2参与项目决策和风险评估16.2.3协助甲方和乙方制定项目管理制度16.3评估机构16.3.1对项目投资效益进行评估16.3.2对项目运营管理进行评估16.3.3对项目风险进行评估16.4施工方16.4.1按照合同约定完成项目建设任务16.4.2保证施工质量、安全和进度16.4.3配合监理方和咨询方的各项工作17.第三方介入的程序17.1甲方和乙方应共同确定第三方介入的方案和人选17.2甲方和乙方与第三方签订相应的合作协议17.3第三方应按照合作协议的约定履行职责18.第三方责任限额18.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,由第三方自行承担18.2第三方因违反合作协议造成的损失,甲方和乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任18.3第三方责任限额由甲方和乙方在合作协议中约定,但不得低于100万元人民币19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方应独立于甲方和乙方,不得参与合同标的物的采购、施工、运营等环节19.2第三方应按照合作协议的约定,向甲方和乙方提供专业服务,不得泄露任何商业秘密19.3第三方在提供服务过程中,如需与甲方和乙

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论