砼单项工程施工劳务分包合同范本

砼单项工程施工劳务分包合同范本合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同适用范围1.3合同主体资格1.4合同语言文字1.5合同的生效、变更和解除第二章劳务分包工程内容及要求2.1工程内容2.2工程质量标准2.3工程进度要求2.4工程安全文明施工要求第三章劳务分包人义务与责任3.1分包人的一般义务3.2分包人的特殊义务3.3分包人的责任第四章工程款项4.1工程预付款4.2工程进度款4.3工程验收合格后款项4.4工程质量保证金的退还第五章施工管理与协调5.1分包人的施工管理5.2总包方的协调与监督5.3工程变更与调整第六章违约责任6.1分包人的违约行为6.2总包方的违约行为6.3违约责任的具体处理方式第七章争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁或诉讼管辖第八章合同的履行与验收8.1合同履行的一般规定8.2工程验收程序8.3工程验收标准第九章工程保险与安全生产9.1工程保险9.2安全生产管理第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一章合同的转让与分包11.1合同转让11.2分包限制第十二章法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三章其他条款13.1不可抗力13.2税收与优惠政策13.3双方约定的其他事项第十四章合同的签订与解除14.1合同签订14.2合同解除条件与程序合同编号_________第一章总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，由双方协商一致签订的。1.2合同适用范围本合同适用于砼单项工程施工劳务分包的所有活动。1.3合同主体资格1.3.1分包人应具备国家规定的相关资质条件，具备与工程相适应的施工能力和技术水平。1.3.2总包方应具备合同约定的项目施工资格和能力。1.4合同语言文字本合同的文字表述采用中文，如有外文翻译，以中文文本为准。1.5合同的生效、变更和解除1.5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5.2本合同的变更和解除必须经双方协商一致，并书面确认。第二章劳务分包工程内容及要求2.1工程内容2.1.1分包人应按合同约定完成砼单项工程的施工。2.2工程质量标准2.2.1分包人应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。2.3工程进度要求2.3.1分包人应按照总包方的工程进度计划和要求进行施工。2.4工程安全文明施工要求2.4.1分包人应遵守国家有关安全生产和文明施工的规定，确保工程施工安全。第三章劳务分包人义务与责任3.1分包人的一般义务3.1.1分包人应按合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。3.2分包人的特殊义务3.2.1分包人应负责工程材料采购、设备租赁、人员管理等事项。3.3分包人的责任3.3.1分包人应对施工过程中的质量、安全、进度等问题承担责任。第四章工程款项4.1工程预付款4.1.1总包方应在合同签订后一个月内支付分包人工程预付款。4.2工程进度款4.2.1总包方根据分包人实际完成工程量，按照合同约定的计价方式支付工程进度款。4.3工程验收合格后款项4.3.1工程验收合格后，总包方应在扣除质量保证金后支付分包人剩余工程款项。4.4工程质量保证金的退还4.4.1工程验收合格后，分包人在质量保证期内未出现质量问题，总包方应在质量保证期结束后退还质量保证金。第五章施工管理与协调5.1分包人的施工管理5.1.1分包人应建立健全施工管理体系，确保工程施工顺利进行。5.2总包方的协调与监督5.2.1总包方应对分包人的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。5.3工程变更与调整5.3.1工程变更或调整应经双方协商一致，并书面确认。第六章违约责任6.1分包人的违约行为6.1.1分包人未按合同约定完成施工任务，或工程质量、安全、进度等未达到约定标准的，应承担违约责任。6.2总包方的违约行为6.2.1总包方未按合同约定支付工程款项，或未提供施工条件的，应承担违约责任。6.3违约责任的具体处理方式6.3.1双方应协商确定违约责任的具体处理方式，包括但不限于违约金、赔偿损失等。第七章争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。7.2仲裁或诉讼管辖7.2.1双方约定仲裁的，仲裁地点为合同签订地；选择诉讼的，管辖法院为合同签订地人民法院。第八章合同的履行与验收8.1合同履行的一般规定8.1.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。8.2工程验收程序8.2.1工程完成后，分包人应向总包方提出验收申请。8.2.2总包方应在接到验收申请后及时组织验收。8.3工程验收标准8.3.1工程验收应按照国家相关标准和规范进行。第九章工程保险与安全生产9.1工程保险9.1.1分包人应办理工程保险，并将保险单副本提交总包方备案。9.2安全生产管理9.2.1分包人应制定并执行施工现场安全生产管理制度。第十章保密条款10.1保密内容10.1.1双方应对合同内容和工程施工过程中获取的商业秘密予以保密。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起至工程验收合格后一年内有效。10.3泄密责任10.3.1如有泄密行为，泄密方应承担相应的法律责任。第十一章合同的转让与分包11.1合同转让11.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。11.2分包限制11.2.1分包人不得将其承包的工程分包给不具备相应资质的单位或个人。第十二章其他条款12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。12.2税收与优惠政策12.2.1双方应遵守国家税收法律法规，依法享受优惠政策。12.3双方约定的其他事项12.3.1双方可以在合同中约定其他事项，补充合同内容。第十三章合同的签订与解除13.1合同签订13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除条件与程序13.2.1合同解除应经双方协商一致，并书面确认。第十四章合同的签字盖章14.1合同签字盖章14.1.1双方代表在本合同上签字并加盖公章后，合同即具有法律效力。14.2合同副本14.2.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同编号_________甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________签订日期：____________________签字：____________________盖章：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定的分包商甲方有权根据工程需要，指定分包商进行特定工作。分包商需具备相应的资质和能力，并接受甲方的管理和监督。分包商的选择应遵循公平、公正、公开的原则。2.甲方提供的施工条件甲方应确保施工现场具备合格的施工条件，包括施工场地、临时设施、施工用水电等。如因甲方原因导致施工现场不具备施工条件，甲方应承担相应责任，并支付乙方因此产生的额外费用。3.甲方对工程的质量控制甲方有权对工程施工过程进行质量控制，包括但不限于材料验收、施工过程检查、工程验收等。甲方有权要求乙方对不符合质量要求的部分进行整改或重新施工，乙方应无条件遵守。4.甲方对工期的要求甲方有权根据工程进度要求，对乙方提出工期要求。乙方应按照甲方的工期要求进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.甲方对安全文明施工的要求甲方要求乙方在施工过程中，严格遵守国家有关安全文明施工的规定，确保工程施工安全。乙方应承担施工现场的安全管理责任，对施工现场进行定期安全检查，并采取措施预防安全事故的发生。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方的施工资质和能力乙方应具备国家规定的相关资质条件，具备与工程相适应的施工能力和技术水平。乙方应向甲方提供相应的资质证明文件，以证明其具备施工能力。2.乙方的工程材料和设备乙方应按照合同约定，采购符合工程质量要求的材料和设备。乙方应对所提供的材料和设备的质量负责，确保其符合国家相关标准和规范。3.乙方的施工质量控制乙方应建立健全施工质量控制体系，确保工程施工质量。乙方应按照甲方的要求，进行施工过程的质量自检和报验，接受甲方的检查和验收。4.乙方的工期保证乙方应保证按照合同约定的工期完成工程施工。乙方应制定合理的施工进度计划，并按照计划进行施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.乙方的安全生产管理乙方应制定并执行施工现场安全生产管理制度，确保工程施工安全。乙方应承担施工现场的安全生产管理责任，对施工现场进行定期安全检查，并采取措施预防安全事故的发生。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责和义务第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方和乙方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、中立地处理合同争议，维护双方的合法权益。2.第三方中介的服务费用第三方中介的服务费用由双方协商确定，并支付给第三方中介。双方应在合同中明确第三方中介的服务费用支付方式和支付时间。3.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容和工程施工过程中获取的商业秘密予以保密，不得泄露给任何一方。第三方中介的保密义务自合同签订之日起至合同终止或解除之日起持续有效。4.第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责和义务，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。第三方中介的违约行为包括但不限于未能协调解决合同争议、泄露合同秘密等。5.第三方中介的合同解除双方均有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合同。如甲方或乙方解除与第三方中介的合同，应提前通知对方，并按照合同约定支付相关费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.资质证明文件2.工程材料和设备清单3.施工进度计划4.安全生产管理制度5.保密协议6.保险单副本7.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.分包人未按合同约定完成施工任务，或工程质量、安全、进度等未达到约定标准的。2.总包方未按合同约定支付工程款项，或未提供施工条件的。3.双方未按合同约定履行各自的权利和义务的。4.分包人将其承包的工程分包给不具备相应资质的单位或个人。5.第三方中介未能履行其职责和义务，导致合同履行出现问题的。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。2.违约行为：双方未按合同约定履行各自的权利和义务的行为。3.资质证明文件：分包人提供的证明其具备施工能力的文件。4.工程材料和设备清单：列出工程所需材料和设备的详细信息。5.施工进度计划：分包人制定的工程施工进度的详细计划。6.安全生产管理制度：分包人制定的施工现场安全生产管理的规章制度。7.保密协议：双方签订的关于保密的协议。8.保险单副本：分包人提供的工程保险单的副本。9.第三方中介服务协议：甲方和乙方与第三方中介签订的服务协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工现场条件不符合要求：与甲方沟通，协商解决不符合要求的问题。2.工程款项支付延迟：与总包方沟通，催促支付