水电工程分包合同书

水电工程分包合同书合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同签订依据1.3合同性质与目的1.4合同文件的组成第二章分包工程范围及内容2.1分包工程概述2.2分包工程具体范围2.3分包工程量及质量要求第三章合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式与支付时间3.3价格调整机制3.4工程款支付流程第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.2质量管理与监督4.3验收程序与要求4.4质量争议的处理第五章工期与进度5.1合同工期5.2进度计划与调整5.3工期延误的处理5.4提前竣工的奖励与补偿第六章安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全生产措施与要求6.3环保措施与要求6.4安全事故的处理第七章违约责任与赔偿7.1违约行为及责任7.2赔偿金额的计算7.3违约责任解除7.4违约争议的处理第八章合同的变更、解除与终止8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与程序8.3合同终止的条件与程序8.4变更、解除与终止后的处理第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁条款9.3诉讼管辖9.4友好协商解决第十章合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同解除条件与程序第十一章保密条款11.1保密信息的内容11.2保密信息的保护期限11.3保密信息泄露的责任第十二章合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序12.2合同继承的条件与程序第十三章其他条款13.1法律适用13.2税费承担13.3不可抗力13.4送达与联系方式第十四章附件14.1附件清单14.2附件内容合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1本合同甲方为_________，乙方为_________。1.1.2双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同。1.2合同签订依据1.2.1本合同依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定签订。1.2.2本合同的签订，旨在明确双方在水电工程分包过程中的权利和义务。1.3合同性质与目的1.3.1本合同为分包合同，乙方接受甲方委托，完成甲方指定的水电工程。1.3.2本合同的目的是确保工程质量、安全、进度等方面的顺利进行。1.4合同文件的组成1.4.1本合同文件包括：合同、附件及补充协议等。1.4.2本合同附件包括：工程图纸、技术规范、分包工程量清单等。第二章分包工程范围及内容2.1分包工程概述2.1.1乙方分包的工程为水电工程，包括但不限于：水电站主体工程、电站安装工程、电站调试工程等。2.1.2乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的全部工作。2.2分包工程具体范围2.2.1乙方分包的具体工程范围如下：(1)水电站主体结构施工；(2)电站安装工程，包括设备安装、管道安装、电缆敷设等；(3)电站调试工程，包括设备调试、系统联调等。2.2.2乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范等要求，进行施工。2.3分包工程量及质量要求2.3.1乙方应按照合同约定的工程量和质量要求，完成分包工程。2.3.2乙方应保证分包工程的质量符合国家及行业标准。第三章合同价格与支付3.1合同价格3.1.1本合同总价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.1.2乙方应按照合同约定的价格，完成分包工程。3.2支付方式与支付时间3.2.1甲方支付乙方工程款项的方式为：进度付款、竣工付款和验收付款。3.2.2甲方根据乙方的工程进度，按约定的时间节点支付工程款项。3.3价格调整机制3.3.1双方约定，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，可按照约定的价格调整机制进行调整。3.4工程款支付流程3.4.1乙方完成约定的工程量后，向甲方提出工程款支付申请。3.4.2甲方在核实工程量、质量等方面无异议后，按照约定的支付时间节点支付工程款项。第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.1.1乙方应按照国家和行业标准，保证分包工程的质量。4.1.2乙方应承担分包工程的质量责任，确保工程安全、可靠。4.2质量管理与监督4.2.1乙方应建立健全质量管理体系，加强工程质量过程控制。4.2.2甲方有权对乙方分包的工程进行质量监督和检查。4.3验收程序与要求4.3.1乙方应在工程竣工后，向甲方提交工程验收申请。4.3.2甲方应在接到验收申请后，组织相关人员进行工程验收。4.4质量争议的处理4.4.1如甲方对乙方的工程质量有异议，应书面通知乙方，并提供具体的质量问题。4.4.2乙方应在接到异议通知后，及时进行整改，确保工程质量符合要求。第五章工期与进度5.1合同工期5.1.1本合同约定的工程工期为_________个月。5.1.2乙方应按照合同约定的工期，完成分包工程。5.2进度计划与调整5.2.1乙方应制定详细的工程进度计划，并报甲方备案。5.2.2乙方应按照约定的进度计划，组织施工。5.3工期延误的处理5.3.1乙方如因自身原因导致工期延误，应按照约定的违约责任进行赔偿。5.3.2第八章合同的变更、解除与终止8.1合同变更的条件与程序8.1.1双方同意，合同变更需书面签署，并经双方确认。8.1.2合同变更内容应明确、具体，不得影响合同的履行。8.2合同解除的条件与程序8.2.1双方同意，合同解除需书面签署，并经双方确认。8.2.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求，妥善处理剩余工程。8.3合同终止的条件与程序8.3.1双方同意，合同终止需书面签署，并经双方确认。8.3.2合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成剩余工程的交接。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方同意，合同争议通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁条款9.2.1双方同意，合同争议提交_________仲裁委员会仲裁。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼管辖9.3.1双方同意，本合同争议的诉讼管辖地为_________人民法院。9.4友好协商解决9.4.1双方应积极履行合同，如遇问题，应及时沟通，共同解决。第十章合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.1.2本合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。10.2合同修改程序10.2.1双方同意，合同修改需书面签署，并经双方确认。10.2.2合同修改内容应明确、具体，不得影响合同的履行。10.3合同解除条件与程序10.3.1双方同意，合同解除需书面签署，并经双方确认。10.3.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求，妥善处理剩余工程。第十一章保密条款11.1保密信息的内容11.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.1.2保密信息不包括公知信息、已公开的信息和合法获取的信息。11.2保密信息的保护期限11.2.1双方同意，保密信息的保护期限为合同履行完毕后_________年。11.2.2保密信息保护期限届满后，双方不再承担保密义务。11.3保密信息泄露的责任11.3.1如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任。11.3.2泄露方应赔偿守密方因此遭受的损失。第十二章合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序12.1.1双方同意，合同转让需书面签署，并经双方确认。12.1.2合同转让不得改变合同的主要内容，不得增加甲方的负担。12.2合同继承的条件与程序12.2.1如一方发生继承、合并等情形，本合同由继承人、合并后的法人或其他组织继续履行。12.2.2继承人、合并后的法人或其他组织应承担合同约定的权利和义务。第十三章其他条款13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.1.2本合同的解释和适用均适用中华人民共和国的法律。13.2税费承担13.2.1双方应按照国家法律法规的规定，承担合同相关的税费。13.2.2税费的计算、支付等事项，双方应按照国家税务机关的规定执行。13.3不可抗力13.3.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.3.2因不可抗力导致合同不能履行或部分不能履行，双方应协商解决。13.4送达与联系方式13.4.1双方应确保合同文件和往来函件的送达。13.4.2双方的多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，以确保工程质量符合合同约定。2.甲方应提供必要的工作条件和设施，以保证乙方能够顺利进行施工。3.甲方应按照约定时间支付工程款项，否则应承担逾期付款的违约责任。4.甲方应协助乙方处理工程中的相关手续和问题，包括但不限于施工许可、环境保护等。5.甲方应承担因工程质量问题导致的返工、修改等费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款1.乙方应按照合同约定，完成分包工程，并保证工程质量符合国家标准。2.乙方应服从甲方的管理和监督，遵守甲方的工作纪律和规定。3.乙方应按照约定时间进度完成工程，否则应承担逾期交付的违约责任。4.乙方应负责工程的安全防护措施，确保施工过程中的安全。5.乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题所需的整改和维修费用。附加条款三：第三方中介参与时的特殊条款1.第三方中介应按照合同约定，公正、客观地进行工程监理和验收工作。2.第三方中介应定期向甲方和乙方报告工程进度、质量等情况。3.第三方中介应对工程的合规性、安全性等进行检查，并提出整改建议。4.第三方中介应按照约定时间出具工程监理报告，并对工程质量进行评估。5.第三方中介应保密合同约定的保密信息，不得泄露给无关第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.分包工程量清单4.工程进度计划5.安全生产措施方案6.环保措施方案7.工程验收标准8.保密协议9.仲裁协议10.第三方中介合同二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款项，视为违约。2.乙方未按照约定时间进度完成工程，视为违约。3.乙方工程质量不符合国家标准，视为违约。4.第三方中介未按照合同约定进行监理和验收，视为违约。5.任何一方泄露保密信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方，即甲方和乙方。2.分包工程：指乙方承担的工程范围，包括水电站主体工程、电站安装工程、电站调试工程等。3.违约行为：指合同一方或第三方未履行合同约定的义务。4.违约责任：指违约方应承担的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。5.保密信息：指合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定整改计划，并按约定时间完成工程。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合国家标准，费用由乙方承担。3.款项