建筑安全工程的施工合同客体是

建筑安全工程的施工合同客体是合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程总投资：____________________1.5工程质量标准：____________________二、合同主体2.1业主授权代表：____________________2.2施工方负责人：____________________三、合同范围及内容（1）建筑物的结构安全施工；（2）建筑物的防火施工；（3）建筑物的防雷施工；（4）建筑物的给排水施工；（5）建筑物的电气施工；（6）建筑物的通风与空调施工；（7）建筑物的装修施工；（8）其他与建筑安全工程相关的施工。3.2施工方应承担施工过程中产生的所有税费、费用，并负责办理相关手续。3.3施工方应按照合同约定的工期完成施工，确保工程进度。四、合同价格及支付4.1双方同意，本工程合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）合同签订后7个工作日内，支付合同价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价的30%；（3）工程进度达到100%且验收合格后，支付合同价的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在工程验收合格后一年内无质量问题的情况下予以支付。五、工期及进度5.1双方同意，本工程工期为__________个月，自合同签订之日起计算。5.2施工方应按照业主提供的施工计划和进度要求，合理安排施工人员、材料和设备，确保工程按期完成。六、工程质量及验收6.1施工方应严格按照国家有关法律法规、施工图纸、技术规范和标准等进行施工，确保工程质量。6.2工程验收分为验收合格和验收不合格两种情况。验收合格的标准为：（1）符合国家有关法律法规、施工图纸、技术规范和标准等要求；（2）满足业主的使用功能需求；（3）工程质量保证资料齐全；（4）业主或其委托的第三方验收机构验收合格。6.3施工方应在工程验收合格后向业主提供完整的工程资料，包括设计文件、施工图纸、技术资料、验收报告等。七、违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2施工方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价×逾期天数×0.5%。7.3施工方如工程质量不符合约定，应承担返工、维修、赔偿等责任。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范和标准3.施工计划4.工程质量保证资料5.设计文件6.验收报告7.工程资料二、违约行为及认定：1.未按照约定工期完成工程：指施工方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约行为。2.工程质量不符合约定：指施工方施工的工程质量未达到合同约定的标准，视为违约行为。3.未按照约定支付合同价款：指业主未按照合同约定的付款节点支付合同价款，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行建筑安全工程施工的业主。2.乙方：指承担建筑安全工程施工的施工方。3.合同价：指双方约定的建筑安全工程施工的总价。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.质量保证金：指施工方在工程验收合格后一年内，为确保工程质量无问题而留存的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的赶工措施，必要时签订赶工协议，根据实际情况调整工程进度和工期。2.工程质量问题：严格按照施工图纸、技术规范和标准进行施工，发现问题及时整改，确保工程质量符合约定。3.付款延误：双方协商确定付款计划，约定付款节点，确保合同价款的按时支付。4.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑物的结构