地下空间清运施工合同

地下空间清运施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于业主拥有位于__________的地下空间使用权，现拟对该地下空间进行清运施工，为确保施工过程的顺利进行及双方权益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程内容1.1施工方应按照业主的要求，对位于__________的地下空间进行清运施工，主要包括：（1）清理地下空间内的废弃物、杂物等；（2）对地下空间进行必要的通风、照明等设施安装；（3）对地下空间进行结构加固、防水处理等施工；（4）按业主要求布置施工临时通道、安全防护设施等。1.2施工方应在合同约定的时间内完成施工，并确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。二、合同价款2.1本合同的合同价为人民币____元（大写：____________________元整），包含所有施工内容的人工、材料、设备、交通、管理等方面的费用。2.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后3个工作日内，业主支付施工方合同总价款的50%作为预付款；（2）施工方完成合同约定的施工内容后，业主支付施工方合同总价款的40%；（3）剩余的10%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题予以支付。2.3施工过程中，如发生设计变更、工程量增减等导致合同价款变动的情况，双方应按实际发生额协商确定。三、施工期限3.1本工程的施工期限为____个月，自合同签订之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。四、施工质量4.1施工方应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。4.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督，提出意见和建议。施工方应认真听取并及时整改。4.3工程验收合格后，施工方应按照约定提供相关资料和质保服务。五、安全生产5.1施工方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全。5.2施工方应建立健全安全生产责任制度，配备足够的安全生产管理人员和设备。5.3施工过程中发生安全事故，施工方应立即采取措施防止事故扩大，并报告业主和相关主管部门。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按约定时间完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质保期满后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.地下空间清运施工方案2.施工图纸及设计变更说明3.施工安全措施及应急预案4.施工人员名单及资质证明5.施工材料和设备清单6.工程质量验收标准和方法7.付款凭证和进度报告8.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程，属于违约行为。2.施工方工程质量不符合约定，属于违约行为。3.施工方未按约定支付价款，属于违约行为。4.业主未按约定支付预付款、进度款或质保金，属于违约行为。5.双方未按约定履行合同义务，导致工程延期，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.地下空间清运施工：指对地下空间内的废弃物、杂物等进行清理，并对地下空间进行必要的通风、照明、结构加固、防水处理等施工。2.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。3.质保金：指施工方完成合同约定的施工内容后，业主保留的一部分合同价款，作为施工质量保证的资金。4.工程验收：指业主或其委托的第三方对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇施工进度延误，应及时与业主沟通，分析原因，制定赶工计划，并采取相应措施确保工程按期完成。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，应立即停止施工，及时整改，并重新验收。如问题严重，可协商解除合同，并追究责任。3.付款争议：如有付款争议，应查阅合同条款和相关付款凭证，必要时可寻求法律途径解决。4.安全事故：如发生安全事故，应立即启动应急预案，及时报告业主和相关主管部门，并按照法律法规和合同约定承担相应责任。五、所有应