2024年度高铁车站扩建工程设计施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高铁车站扩建工程设计施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目建设内容3.设计阶段3.1设计依据3.2设计范围3.3设计标准3.4设计进度要求3.5设计费用及支付方式4.施工阶段4.1施工范围4.2施工标准4.3施工进度计划4.4施工组织设计4.5施工现场管理4.6施工安全与环境保护4.7施工质量问题处理5.质量管理5.1设计质量要求5.2施工质量要求5.3质量检验与验收5.4质量保证期6.风险管理6.1风险识别与评估6.2风险应对措施6.3风险责任承担7.合同价款7.1合同总价7.2工程量清单及计价方式7.3价格调整机制7.4预付款及进度款支付7.5结算与竣工结算8.期限与工期8.1合同期限8.2设计阶段期限8.3施工阶段期限8.4工期延误责任9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力发生时的处理11.3不可抗力解除后的处理12.合同解除12.1合同解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同解释14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：铁路客运站乙方：工程设计有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系人：赵六乙方联系电话：139xxxx56781.4合同双方注册地址甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号2.项目概况2.1项目名称2024年度高铁车站扩建工程设计2.2项目地点省市区高铁车站2.3项目规模扩建车站广场面积10000平方米，新增站台2座，新增股道4条2.4项目总投资人民币5亿元2.5项目建设内容包括车站广场、站台、股道、站房等设施的设计与施工3.设计阶段3.1设计依据国家相关铁路工程设计规范、标准、法规3.2设计范围车站广场、站台、股道、站房等设施的设计3.3设计标准按照国家铁路一级站房设计标准执行3.4设计进度要求自合同签订之日起，设计周期为6个月3.5设计费用及支付方式设计费用总额为人民币500万元，分三次支付，每次支付金额为设计费用的1/34.施工阶段4.1施工范围车站广场、站台、股道、站房等设施的施工4.2施工标准按照国家铁路一级站房施工标准执行4.3施工进度计划自合同签订之日起，施工周期为18个月4.4施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工工艺、施工顺序等4.5施工现场管理乙方应设立项目经理部，负责施工现场的管理工作4.6施工安全与环境保护乙方应严格执行国家有关安全生产和环境保护的规定，确保施工安全与环境保护5.质量管理5.1设计质量要求设计成果应满足国家铁路一级站房设计标准，确保设计质量5.2施工质量要求施工质量应符合国家铁路一级站房施工标准，确保工程质量5.3质量检验与验收设计成果和施工质量均需经过甲方验收，验收合格后方可投入使用5.4质量保证期设计保证期为5年，施工保证期为3年6.风险管理6.1风险识别与评估双方应共同识别和评估项目实施过程中的风险，包括设计风险、施工风险等6.2风险应对措施针对识别出的风险，双方应制定相应的应对措施，降低风险发生的可能性和影响6.3风险责任承担因设计、施工等原因导致的风险，责任方应承担相应的责任8.合同价款8.1合同总价本合同总价为人民币5亿元，包含设计费、施工费及相关税费。8.2工程量清单及计价方式合同价款将根据工程量清单和双方约定的计价方式确定，包括但不限于工程量清单计价、综合单价法等。8.3价格调整机制如遇国家政策调整、材料价格波动等情况，双方应协商确定价格调整机制。8.4预付款及进度款支付合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价20%的预付款。施工过程中，乙方每月提交进度款申请，甲方应在收到申请后的10个工作日内支付当月进度款。9.期限与工期9.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。9.2设计阶段期限设计阶段应在合同签订后6个月内完成，如因甲方原因导致设计工作延期，工期相应顺延。9.3施工阶段期限施工阶段应在设计阶段完成后18个月内完成，如因乙方原因导致施工工作延期，工期相应顺延。9.4工期延误责任如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，且甲方应支付乙方合理的工期延误费用。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，并支付甲方合理的工期延误费用。10.保密条款10.1保密信息范围本合同项下的技术资料、商业秘密、财务数据等均属保密信息。10.2保密义务双方对本合同项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.3违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于未按约定时间完成设计或施工、质量不符合约定标准、违反保密义务等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定，或由仲裁机构或法院判决。12.不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。12.2不可抗力发生时的处理发生不可抗力事件时，双方应协商解决合同履行问题，如无法协商一致，可向仲裁机构申请解决。12.3不可抗力解除后的处理不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复合同履行，如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。13.争议解决13.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。13.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规，确保公正、公平。14.其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于设计合同、施工合同、工程量清单等。14.3合同解释本合同如有歧义，应以书面形式解释，解释应以本合同原文为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中所述第三方，是指在本合同履行过程中，根据甲乙双方约定或法律规定，提供专业服务、进行项目监督、提供咨询意见或其他相关服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方职责第三方的职责包括但不限于：1.提供项目咨询、监理、检测等服务；2.对设计、施工过程进行监督，确保项目质量；3.对合同履行情况进行评估和报告；4.其他甲乙双方约定的职责。15.3第三方选择甲乙双方有权根据项目需要选择第三方，并应确保第三方具备相应的资质和能力。16.第三方介入程序16.1介入申请任何一方有意引入第三方时，应提前30天向对方提出书面申请，并说明第三方介入的原因、职责和预期效果。16.2介入协议甲乙双方应与第三方签订介入协议，明确双方的权利、义务和责任。16.3介入费用第三方介入产生的费用由甲乙双方根据介入协议和实际情况协商确定。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的责任。责任界定如下：1.第三方因故意或重大过失造成损失的，应全额承担赔偿责任；2.第三方因一般过失造成损失的，应根据损失程度承担相应的赔偿责任；3.第三方因不可抗力等原因造成损失的，不承担责任。17.2责任限额第三方责任限额根据介入协议确定，最高不超过人民币1000万元。18.第三方与其他各方的关系18.1甲乙双方与第三方的关系甲乙双方与第三方之间是独立的服务合同关系，第三方不参与甲乙双方的合同履行。18.2第三方与项目的关系第三方对项目进行监督、评估和报告，但不对项目承担最终责任。18.3第三方与其他各方的关系19.第三方介入的变更与解除19.1变更在第三方介入期间，如因特殊情况需要变更第三方职责或服务内容，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。19.2解除如第三方未能履行合同约定的职责，或出现严重违约行为，甲乙双方有权解除与第三方的介入协议。20.争议解决20.1第三方介入争议甲乙双方与第三方之间发生争议时，应通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2项目争议第三方介入期间，如项目本身出现争议，甲乙双方应继续按照本合同约定解决。21.其他21.1第三方介入的保密第三方在介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密，应予以保密。21.2第三方介入的合规性第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规，确保介入活动的合规性。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方营业执照副本2.合同双方法定代表人身份证明3.合同双方授权委托书4.工程量清单及计价方式5.设计图纸及说明6.施工组织设计及施工进度计划7.质量检验报告及验收记录8.工程结算书及竣工结算书9.第三方介入协议10.不可抗力事件证明11.争议解决协议12.其他双方认为必要的文件说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定时间支付合同价款责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款违约金，并承担相应的利息损失。2.违约行为：乙方未按约定时间完成设计或施工责任认定：乙方应向甲方支付工期延误违约金，并承担相应的损失。3.违约行为：第三方未按约定履行职责责任认定：第三方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。4.违约行为：一方泄露对方商业秘密责任认定：泄露方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。5.违约行为：一方违反保密义务责任认定：违反方应承担相应的违约责