2024年标准工程造价协议范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准工程造价协议范本本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程内容2.合同当事人2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1工程总价3.2价格调整3.3工程预付款3.4工程进度款3.5质量保证金4.工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收5.工程进度5.1施工工期5.2进度计划5.3工期延误6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理8.知识产权8.1知识产权保护8.2侵权责任9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同的终止与验收12.1合同终止12.2工程验收13.合同的附则13.1合同的生效13.2合同的终止13.3合同的解释14.其他条款14.1保密条款14.2不可抗力14.3法律适用14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程所在的具体位置，包括街道地址、城市、省份、邮编等。1.3工程规模：工程的总体规模，包括工程的总建筑面积、结构类型、高度等。1.4工程性质：工程的性质，如住宅、商业、工业等。1.5工程内容：工程的详细内容，包括主要工程量、施工工艺、工程进度安排等。第二条合同当事人2.1发包人：指合同中承担工程发包义务的法人或其他组织。2.2承包人：指合同中承担工程施工义务的法人或其他组织。第三条合同价格3.1工程总价：双方确定的工程总价，包括工程所有材料、设备、人工等费用。3.2价格调整：因市场行情变化、政策调整等原因，导致工程成本发生变化的，双方可协商进行价格调整。3.3工程预付款：发包人应在合同签订后的一定时间内，向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。3.4工程进度款：承包人完成合同约定的工程进度后，发包人应按照实际完成工程量支付进度款。3.5质量保证金：承包人应按合同约定向发包人支付一定比例的质量保证金，以确保工程质量。第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。4.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。4.3质量验收：工程完成后，双方应按照合同约定进行质量验收。验收不合格的，承包人应负责整改直至达到验收标准。第五条工程进度5.1施工工期：双方确定的工程完工日期，自工程开工之日起至工程竣工交付日止。5.2进度计划：承包人应制定详细的工程进度计划，并提交给发包人审批。5.3工期延误：因承包人原因导致工程进度延误的，承包人应承担相应的违约责任。第六条材料与设备6.1材料供应：承包人应按照合同约定负责材料的采购、供应和保管。6.2设备供应：承包人应按照合同约定负责设备的采购、供应和安装。6.3材料质量：承包人提供的材料应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。如有质量问题，承包人应负责更换或修复。第八条施工安全8.1安全措施：承包人应制定并实施施工现场的安全措施，确保施工过程中的安全。8.2安全事故处理：发生安全事故的，承包人应立即报告发包人和相关部门，并采取措施防止事故扩大。根据事故的性质和后果，承包人应承担相应的法律责任。第九条知识产权8.1知识产权保护：承包人应保证工程设计、施工过程中不侵犯他人的知识产权。8.2侵权责任：如承包人侵犯他人的知识产权，发包人因此遭受损失的，承包人应承担相应的法律责任。第十条违约责任9.1承包人违约：承包人违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿发包人的损失。9.2发包人违约：发包人违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿承包人的损失。第十一条争议解决10.1协商解决：合同争议通过友好协商解决。10.2调解解决：协商不成的，可以向相关部门申请调解。10.3仲裁解决：调解不成的，争议可以通过仲裁解决。双方约定仲裁委员会。10.4诉讼解决：仲裁不成或者双方未约定仲裁的，可以向人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更与解除11.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致。11.2合同解除：合同履行过程中，如发生合同解除的情形，应按照合同约定或者双方协商办理。第十三条合同的终止与验收12.1合同终止：合同履行完毕，双方办理验收手续后，合同终止。12.2工程验收：工程完成后，双方按照合同约定进行验收。验收合格的，发包人支付剩余款项。验收不合格的，承包人负责整改直至达到验收标准。第十四条其他条款13.1保密条款：双方对合同内容和相关资料承担保密义务，不得泄露给第三方。13.2不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方协商解决。13.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.4合同附件：合同附件包括合同图纸、技术说明书、工程量清单等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括所有施工部位的详细设计图纸，包括但不限于建筑、结构、给排水、电气等专业的图纸。图纸应清晰、完整，标明尺寸、材料要求、施工工艺等详细信息。2.附件二：技术说明书详细要求和说明：技术说明书应详细描述工程的技术要求、施工工艺、材料规格等信息。说明书应明确工程质量标准、验收标准等关键技术要求。3.附件三：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列明工程所有的材料、设备、人工等费用项目，包括数量、单价、总价等信息。清单应准确反映工程成本。4.附件四：施工计划详细要求和说明：施工计划应包括施工进度安排、关键节点、施工方法、人员配置等信息。计划应合理可行，确保工程按时完成。5.附件五：安全施工方案详细要求和说明：安全施工方案应包括施工现场的安全措施、应急预案、安全教育等内容。方案应确保施工现场的安全，预防安全事故的发生。6.附件六：材料和设备供应合同详细要求和说明：材料和设备供应合同应详细列明材料和设备的供应范围、质量标准、交付时间等信息。合同应确保材料和设备的质量和供应。7.附件七：质量保证书详细要求和说明：质量保证书应承诺承包人对工程质量的保证，包括质量保证期限、质量修复责任等内容。保证书应确保工程质量符合合同要求。8.附件八：付款计划详细要求和说明：付款计划应详细列明付款的时间、比例、条件等信息。计划应确保发包人按工程进度支付款项。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为迟延履行：承包人未按照合同约定的时间完成工程的，应承担违约责任。工程质量不符合约定：承包人提供的工程质量不符合合同约定的，应承担违约责任，包括修复、返工等。材料和设备供应不符合约定：承包人提供的材料和设备不符合合同约定的，应承担违约责任，包括更换、修复等。2.发包人违约行为迟延付款：发包人未按照合同约定的时间支付款项的，应承担违约责任。提供的设计图纸、技术要求等不符合约定：发包人提供的图纸、技术要求等不符合合同约定的，应承担违约责任。未按约定提供施工场地：发包人未按照合同约定提供施工场地的，应承担违约责任。示例说明：如果承包人未按照合同约定的时间完成工程，发包人可以要求承包人支付违约金，或者按照合同约定采取其他违约责任措施。如果发包人迟延付款，承包人可以要求发包人支付滞纳金，或者按照合同约定采取其他违约责任措施。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指发包人和承包人之间关于工程建设的权利义务关系。2.发包人：指合同中承担工程发包义务的法人或其他组织。3.承包人：指合同中承担工程施工义务的法人或其他组织。4.工程：指合同中约定的建设项目，包括建筑、结构、给排水、电气等。5.工程质量：指工程满足合同约定和