2024年度房地产收购与开发合同3篇_第1页
2024年度房地产收购与开发合同3篇_第2页
2024年度房地产收购与开发合同3篇_第3页
2024年度房地产收购与开发合同3篇_第4页
2024年度房地产收购与开发合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产收购与开发合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.房地产收购与开发项目的概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目性质2.4项目规模3.房地产收购与开发项目的目标3.1收购目标3.2开发目标3.3预期收益4.收购价格及付款方式4.1收购价格4.2付款方式4.3付款时间表4.4付款条件5.开发资金及投入5.1开发资金总额5.2投入资金比例5.3资金使用计划6.房地产开发流程6.1项目前期工作6.2设计、施工、监理6.3质量与安全要求6.4工期安排7.房地产销售策略7.1销售目标7.2销售方式7.3销售价格7.4销售渠道8.房地产税收与费用8.1税收政策8.2费用承担8.3费用结算9.合同履行与违约责任9.1合同履行期限9.2合同履行义务9.3违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:房地产收购与开发项目详细信息13.2附件二:房地产收购与开发项目图纸13.3附件三:其他相关文件14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同文本的效力14.4其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1出让方:甲公司1.1.2受让方:乙公司1.2法定代表人或授权代表1.2.1出让方法定代表人:1.2.2受让方法定代表人:1.3联系方式2.房地产收购与开发项目的概述2.1项目名称2.1.1项目名称:阳光花园住宅小区2.2项目地点2.2.1项目地点:市区路号2.3项目性质2.3.1项目性质:住宅2.4项目规模2.4.1总建筑面积:100,000平方米3.房地产收购与开发项目的目标3.1收购目标3.1.1收购全部土地及地上建筑物3.2开发目标3.2.1按照规划要求完成住宅小区的建设3.2.2满足市场需求,实现盈利目标3.3预期收益3.3.1预计总销售收入:150,000,000元3.3.2预计净利润:30,000,000元4.收购价格及付款方式4.1收购价格4.1.1收购总价:120,000,000元4.2付款方式4.2.1首付款:合同签订之日起10个工作日内支付30%的收购总价4.2.2尾款:项目竣工验收合格后支付剩余70%的收购总价4.3付款时间表4.3.1首付款:合同签订之日起10个工作日内4.3.2尾款:竣工验收合格后60个工作日内4.4付款条件4.4.1付款条件:支付款项前,双方应签署相关付款凭证5.开发资金及投入5.1开发资金总额5.1.1开发资金总额:180,000,000元5.2投入资金比例5.2.1土地收购费用:120,000,000元5.2.2建设工程费用:60,000,000元5.3资金使用计划5.3.1土地收购费用:合同签订后30个工作日内支付完毕5.3.2建设工程费用:项目开工后分期支付6.房地产开发流程6.1项目前期工作6.1.1完成项目规划审批6.1.2办理土地使用证、建设用地规划许可证等手续6.2设计、施工、监理6.2.1招标选择设计、施工、监理单位6.2.2监督施工单位按设计要求施工,确保质量与安全6.3质量与安全要求6.3.1施工单位必须严格按照国家相关质量标准施工6.3.2建设工程必须符合安全要求,确保施工安全6.4工期安排6.4.1项目总工期:24个月6.4.2各阶段工期具体安排见附件8.房地产税收与费用8.1税收政策8.1.1出让方应按照国家相关税收政策缴纳土地增值税、契税等税费8.1.2受让方应按照国家相关税收政策缴纳企业所得税、增值税等税费8.2费用承担8.2.1土地出让金、契税等税费由出让方承担8.2.2建设工程相关税费、房产税等税费由受让方承担8.3费用结算8.3.1税费结算时间:按国家规定的时间节点进行结算8.3.2税费结算方式:银行转账或现金支付9.合同履行与违约责任9.1合同履行期限9.1.1合同履行期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止9.2合同履行义务9.2.1出让方应按时提供合格的土地及地上建筑物9.2.2受让方应按时支付收购款项及开发资金9.2.3双方应按照合同约定履行其他义务9.3违约责任9.3.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3.2违约金的计算方式:按每日万分之五计算10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请10.2.2法院应在收到申请后60日内进行审理并作出判决10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点:合同签订地11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致,且不违反法律法规和合同约定11.2合同解除条件11.2.1合同约定的解除条件成就11.2.2双方协商一致解除合同11.3合同变更与解除程序11.3.1双方应在变更或解除合同前30日书面通知对方11.3.2变更或解除合同需双方签署书面协议12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同履行期限届满12.1.2合同解除12.1.3双方协商一致终止合同12.2合同终止程序12.2.1双方应在合同终止前30日书面通知对方12.2.2终止合同需双方签署书面协议12.3合同终止后的处理12.3.1双方应按照合同约定处理合同终止后的事宜12.3.2包括但不限于工程结算、税费结算、资产移交等13.合同附件13.1附件一:房地产收购与开发项目详细信息13.1.1项目用地性质、面积、权属证明13.1.2项目规划图纸、设计文件13.1.3项目投资估算、财务分析报告13.2附件二:房地产收购与开发项目图纸13.2.1建筑物平面图、立面图、剖面图13.2.2结构设计图、电气设计图、给排水设计图13.3附件三:其他相关文件13.3.1土地使用权证、建设工程规划许可证13.3.2相关政府部门批文、协议13.3.3双方协商一致的补充协议及其他文件14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同14.1.2合同经双方加盖公章或合同专用章14.2合同生效日期14.2.1合同自双方签署之日起生效14.3合同文本的效力14.3.1合同文本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.4其他约定事项14.4.1双方应遵守国家法律法规和合同约定14.4.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中,除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介机构、设计单位、施工单位、监理单位、评估机构、审计机构等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于提供咨询服务、专业评估、技术支持、项目管理等。16.第三方介入的程序16.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。16.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任、费用及违约责任等。17.甲乙双方责任17.1第三方介入时,甲乙双方应根据合同约定和第三方介入协议,各自承担相应的责任。17.2甲乙双方应确保第三方介入的合法性和合规性。18.第三方权利18.1第三方有权根据合同约定和第三方介入协议,行使相应的权利。18.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。19.第三方义务19.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议,履行相应的义务。19.2第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。20.第三方责任限额20.1第三方责任限额20.1.1第三方因自身原因导致甲乙双方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。20.1.2第三方责任限额:第三方赔偿总额不超过其介入协议中约定的赔偿限额。20.2第三方责任免除20.2.1因不可抗力导致第三方无法履行义务的,第三方不承担赔偿责任。20.2.2因甲乙双方提供的信息不准确或存在误导导致第三方损失的,第三方不承担赔偿责任。21.第三方与其他各方的划分说明21.1第三方与其他各方的划分21.1.1第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,与甲乙双方分别签订协议,承担各自责任。21.1.2第三方与项目相关方的关系:第三方在项目中的角色和责任,由第三方介入协议和合同约定。21.2第三方与其他各方的权利义务21.2.1第三方与甲乙双方的权利义务:由第三方介入协议约定。21.2.2第三方与项目相关方的权利义务:由合同约定。22.第三方介入协议的变更与解除22.1第三方介入协议的变更22.1.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方和第三方协商一致。22.1.2变更后的协议应重新签订,并经各方签署。22.2第三方介入协议的解除22.2.1第三方介入协议的解除需经甲乙双方和第三方协商一致。22.2.2解除协议后,第三方应按照约定退还已收取的费用,并承担相应的责任。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入的争议解决方式23.1.1第三方介入的争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼。23.1.2争议解决地点:合同签订地。23.2第三方介入的争议解决程序23.2.1第三方介入的争议解决程序:按照争议解决方式的具体规定执行。24.第三方介入的其他事项24.1第三方介入的费用24.1.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。24.1.2第三方介入的费用结算:按照第三方介入协议和合同约定执行。24.2第三方介入的保密义务24.2.1第三方应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。24.2.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后五年。25.本条款的适用范围25.1本条款适用于本合同中涉及第三方介入的所有情况。25.2本条款的适用范围不受合同其他条款的限制。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:房地产收购与开发项目详细信息详细要求:包含项目用地性质、面积、权属证明,规划图纸、设计文件,投资估算、财务分析报告等。说明:本附件为合同履行的重要依据,双方应确保附件内容的真实性和准确性。2.附件二:房地产收购与开发项目图纸详细要求:包括建筑物平面图、立面图、剖面图,结构设计图、电气设计图、给排水设计图等。说明:本附件为项目施工的重要依据,双方应确保图纸的完整性和一致性。3.附件三:土地使用权证、建设工程规划许可证详细要求:提供有效的土地使用权证和建设工程规划许可证。说明:本附件为项目合法性的重要证明,双方应确保证件的真实性和有效性。4.附件四:相关政府部门批文、协议详细要求:提供项目相关的政府部门批文和协议文件。说明:本附件为项目合规性的重要证明,双方应确保文件的真实性和有效性。5.附件五:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的范围、权利、义务、费用及违约责任等。说明:本附件为第三方介入的重要依据,双方应确保协议内容的合法性和完整性。6.附件六:合同履行过程中的往来函件、会议纪要等详细要求:收集合同履行过程中的所有往来函件、会议纪要等文件。说明:本附件为合同履行的重要记录,双方应确保文件的真实性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时支付款项责任认定标准:根据合同约定的付款时间表,未按时支付款项的行为。示例说明:若合同约定首付款应在合同签订之日起10个工作日内支付,若甲公司未在规定时间内支付,则构成违约。2.违约行为:未按时完成项目责任认定标准:未按照合同约定的工期完成项目的行为。示例说明:若合同约定项目总工期为24个月,若乙公司未在规定时间内完成项目,则构成违约。3.违约行为:未按质量标准施工责任认定标准:施工单位未按照国家相关质量标准施工的行为。示例说明:若施工单位在施工过程中发现质量问题,未及时整改,则构成违约。4.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:第三方泄露甲乙双方的商业秘密的行为。示例说明:若第三方在合同履行过程中泄露了甲乙双方的商业秘密,则构成违约。5.违约行为:未按约定提供资料和信息责任认定标准:甲乙双方未按照合同约定提供必要的资料和信息的行为。示例说明:若甲乙双方未按照合同约定提供项目相关资料和信息,则构成违约。6.违约行为:未履行保密义务责任认定标准:第三方未遵守保密义务,泄露甲乙双方的商业秘密的行为。示例说明:若第三方在合同履行过程中泄露了甲乙双方的商业秘密,则构成违约。全文完。2024年度房地产收购与开发合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式1.4双方法定代表人2.合同标的2.1房地产项目名称2.2房地产项目地址2.3房地产项目面积2.4房地产项目用途3.收购价格3.1收购总价3.2收购单价3.3付款方式3.4付款时间4.开发计划4.1开发进度安排4.2开发项目分期4.3开发项目配套设施5.开发资金5.1开发资金来源5.2开发资金使用5.3资金监管6.项目审批及报建6.1项目审批手续6.2项目报建手续6.3项目审批及报建责任7.项目质量7.1设计质量7.2施工质量7.3竣工验收8.项目工期8.1项目开工时间8.2项目竣工时间8.3工期延误责任9.合同解除及违约责任9.1合同解除条件9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.保密条款11.1保密范围11.2保密责任12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.合同附件13.1合同附件一:房地产项目收购协议13.2合同附件二:房地产项目开发协议13.3合同附件三:其他相关文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方(房地产收购方):[甲方全称]1.1.2乙方(房地产开发方):[乙方全称]1.2双方地址1.2.1甲方地址:[甲方详细地址]1.2.2乙方地址:[乙方详细地址]1.3双方联系方式1.3.1甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]1.3.2乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]1.4双方法定代表人1.4.1甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]1.4.2乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]2.合同标的2.1房地产项目名称:[具体项目名称]2.2房地产项目地址:[具体项目地址]2.3房地产项目面积:[具体项目总面积]2.4房地产项目用途:[具体项目用途,如住宅、商业、办公等]3.收购价格3.1收购总价:[具体收购总价]3.2收购单价:[具体收购单价]3.3付款方式:[付款方式描述,如分期付款、一次性付款等]3.4付款时间:[具体付款时间安排,如首付款、分期付款的具体时间节点等]4.开发计划4.1开发进度安排:[具体开发进度安排,包括各个阶段的开始和结束时间]4.2开发项目分期:[项目分期的具体安排,如分为几个阶段进行开发]4.3开发项目配套设施:[配套设施的详细内容和建设标准]5.开发资金5.1开发资金来源:[资金来源的具体说明,如自有资金、银行贷款等]5.2开发资金使用:[资金使用计划,包括各个阶段的资金使用安排]5.3资金监管:[资金监管的具体措施,如设立监管账户、定期审计等]6.项目审批及报建6.1项目审批手续:[项目审批所需的手续和材料清单]6.2项目报建手续:[项目报建所需的手续和材料清单]6.3项目审批及报建责任:[甲方和乙方在审批及报建过程中的责任划分]7.项目质量7.1设计质量:[设计质量标准,包括设计文件的要求和审查程序]7.2施工质量:[施工质量标准,包括施工工艺、材料和验收程序]7.3竣工验收:[竣工验收的标准和程序,包括验收时间和验收机构]8.项目工期8.1项目开工时间:[具体开工日期]8.2项目竣工时间:[具体竣工日期]8.3工期延误责任:8.3.1因甲方原因导致工期延误的,甲方应承担相应的责任,并支付乙方相应的赔偿。8.3.2因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担相应的责任,并支付甲方相应的赔偿。8.3.3因不可抗力导致工期延误的,双方应协商解决,并根据实际情况调整工期。9.合同解除及违约责任9.1合同解除条件:9.1.1任何一方违约,另一方有权解除合同。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行的,合同自动解除。9.2违约责任:9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2甲方违约导致项目无法按期完成,应支付乙方相应的违约金。10.争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构:10.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。11.保密条款11.1保密范围:11.1.1双方在本合同中知悉的对方商业秘密和技术秘密。11.1.2双方在本合同履行过程中知悉的对方财务信息、经营策略等。11.2保密责任:11.2.1双方对本合同中知悉的保密信息负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露。12.合同生效及期限12.1合同生效条件:12.1.1双方签字盖章后生效。12.1.2本合同自生效之日起至项目竣工交付之日止。12.2合同期限:12.2.1合同期限为[具体期限],自合同生效之日起计算。13.合同附件13.1合同附件一:房地产项目收购协议13.2合同附件二:房地产项目开发协议13.3合同附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在甲方、乙方之外,为履行本合同提供中介、咨询、监理、设计、施工、监理等服务的自然人、法人或其他组织。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲方、乙方协商一致,并签订书面协议。2.2第三方介入的服务内容、期限、费用等应在书面协议中明确约定。3.第三方责任限额3.1第三方在履行本合同过程中,因自身原因造成的损失,由第三方承担全部责任,甲方、乙方不承担连带责任。3.2第三方责任限额按照书面协议约定执行,如无约定,则责任限额为第三方服务费用总额的[具体比例]。4.第三方权利义务4.1第三方有权根据书面协议约定,获得甲方、乙方提供的资料和信息。4.2第三方应按照书面协议约定,履行相应的服务义务,确保服务质量。4.3第三方在履行服务过程中,应遵守国家法律法规和行业标准。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系由书面协议约定。5.2第三方在履行服务过程中,应接受甲方、乙方的监督和管理。5.3第三方不得损害甲方、乙方的合法权益。6.第三方介入时的额外条款6.1第三方介入后,甲方、乙方应向第三方提供必要的配合和支持。6.2第三方介入期间,甲方、乙方应保持与本合同的一致性,不得单方面变更合同内容。6.3第三方介入期间,如发生争议,甲方、乙方应与第三方协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。7.第三方介入的合同变更7.1第三方介入后,如需对原合同进行变更,甲方、乙方和第三方应重新签订书面协议。7.2第三方介入的合同变更,不影响原合同中未涉及的内容。8.第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由甲方、乙方按照书面协议约定承担。8.2如无约定,第三方介入的费用由甲方、乙方各自承担。9.第三方介入的期限9.1第三方介入的期限按照书面协议约定执行。9.2第三方介入期限届满,第三方应终止服务,并按照约定向甲方、乙方提供相关文件和资料。10.第三方介入的保密义务10.1第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲方、乙方的商业秘密和技术秘密。10.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。11.第三方介入的争议解决11.1第三方介入的争议,由甲方、乙方和第三方协商解决。11.2协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。12.第三方介入的合同终止12.1.1第三方介入期限届满;12.1.2甲方、乙方解除合同;12.1.3第三方终止服务。13.第三方介入的后续处理13.1第三方介入的合同终止后,甲方、乙方应根据合同约定处理相关事宜。13.2第三方应按照约定,向甲方、乙方提供相关文件和资料。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:房地产项目收购协议详细要求:包括收购价格、付款方式、付款时间、收购标的的详细信息等。说明:此附件为合同的核心组成部分,明确了甲乙双方在房地产收购方面的权利和义务。2.合同附件二:房地产项目开发协议详细要求:包括开发进度安排、开发资金使用、项目质量标准、工期安排等。说明:此附件为合同的核心组成部分,明确了甲乙双方在房地产开发方面的权利和义务。3.合同附件三:项目审批及报建文件详细要求:包括项目审批文件、报建文件、相关政府部门的批准文件等。说明:此附件为项目合法性的证明,确保项目符合相关法律法规的要求。4.合同附件四:设计文件详细要求:包括建筑设计图纸、结构设计图纸、电气设计图纸等。说明:此附件为项目设计的依据,确保项目设计符合安全和质量标准。5.合同附件五:施工图纸及施工方案详细要求:包括施工图纸、施工方案、施工组织设计等。说明:此附件为项目施工的依据,确保施工过程按照设计要求进行。6.合同附件六:工程量清单及预算详细要求:包括工程量清单、材料价格、人工费、机械费等。说明:此附件为项目成本的依据,确保项目成本控制和预算执行。7.合同附件七:施工进度计划详细要求:包括施工进度计划表、关键节点时间安排等。说明:此附件为项目进度的控制工具,确保项目按时完成。8.合同附件八:竣工验收报告详细要求:包括竣工验收记录、验收意见、验收结论等。说明:此附件为项目质量的证明,确保项目符合设计标准和规范。9.合同附件九:付款凭证详细要求:包括付款凭证、银行对账单等。说明:此附件为付款的证明,确保付款记录的准确性和完整性。10.合同附件十:其他相关文件详细要求:包括合同变更协议、补充协议、争议解决文件等。说明:此附件包含合同履行过程中产生的其他重要文件,用于补充和解释合同内容。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定支付收购款乙方未按约定完成开发进度第三方未按约定提供服务质量任何一方未按约定履行保密义务2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金的计算方式:按未履行部分的合同金额的一定比例计算。赔偿损失的计算方式:根据实际损失情况,合理确定赔偿金额。3.违约示例说明:示例一:甲方未按约定时间支付收购款,应按未支付部分的收购款的一定比例支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。示例二:乙方未按约定完成开发进度,应按延误天数的一定比例支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。示例三:第三方未按约定提供服务质量,应按服务质量不合格部分的一定比例支付违约金,并赔偿甲乙双方因此造成的损失。示例四:任何一方泄露保密信息,应承担相应的法律责任,并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度房地产收购与开发合同2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1房地产收购方信息1.2房地产开发方信息2.房地产收购标的2.1房地产收购标的概述2.2房地产收购标的详细信息3.房地产收购价格3.1房地产收购基准价格3.2房地产收购支付方式4.房地产收购支付期限4.1房地产收购首付款支付期限4.2房地产收购尾款支付期限5.房地产开发计划5.1房地产开发项目概述5.2房地产开发进度安排6.房地产开发资金6.1房地产开发资金来源6.2房地产开发资金使用7.房地产开发项目管理7.1房地产开发项目管理组织7.2房地产开发项目管理制度8.房地产开发合同履行8.1合同履行条件8.2合同履行方式9.房地产开发风险承担9.1自然灾害风险承担9.2政策法规风险承担10.房地产开发争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.房地产开发合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.房地产开发合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.房地产开发合同违约责任13.1违约责任形式13.2违约责任承担14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同解释14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1房地产收购方信息收购方名称:房地产开发有限公司注册地址:省市区街道号法定代表人:联系电话:138xxxx56781.2房地产开发方信息开发方名称:房地产收购有限公司注册地址:省市区街道号法定代表人:联系电话:139xxxx56782.房地产收购标的2.1房地产收购标的概述标的物名称:地块地块位置:省市区街道土地面积:10000平方米土地用途:住宅及商业2.2房地产收购标的详细信息土地使用权类型:出让土地使用年限:70年土地权属证明文件:土地使用证号3.房地产收购价格3.1房地产收购基准价格基准价格:人民币1000万元3.2房地产收购支付方式首付款:人民币500万元,在合同签订后5个工作日内支付尾款:人民币500万元,在开发方完成主体结构封顶后支付4.房地产收购支付期限4.1房地产收购首付款支付期限首付款支付期限:合同签订后5个工作日内4.2房地产收购尾款支付期限尾款支付期限:开发方完成主体结构封顶后30日内5.房地产开发计划5.1房地产开发项目概述项目名称:住宅及商业综合体项目总投资:人民币1500万元项目建设周期:12个月5.2房地产开发进度安排土地平整:合同签订后1个月内完成主体结构封顶:合同签订后6个月内完成装修完成:合同签订后12个月内完成6.房地产开发资金6.1房地产开发资金来源自有资金:人民币1000万元银行贷款:人民币500万元6.2房地产开发资金使用土地平整及基础设施建设:人民币300万元主体结构建设:人民币700万元装修及配套设施建设:人民币500万元7.房地产开发项目管理7.1房地产开发项目管理组织项目经理:项目部成员:张六、李七等7.2房地产开发项目管理制度制定项目管理计划定期召开项目会议监督项目进度和质量财务管理及成本控制8.房地产开发合同履行8.1合同履行条件收购方按照合同约定支付收购款项开发方按照合同约定完成房地产开发双方按照合同约定履行各自的权利和义务8.2合同履行方式收购方通过银行转账方式支付收购款项开发方通过书面报告的方式向收购方报告项目进度双方通过书面函件或电子邮件的方式沟通协调9.房地产开发风险承担9.1自然灾害风险承担因自然灾害导致的项目损失,由双方按各自承担的比例分担开发方应购买相应的保险,以减轻因自然灾害造成的损失9.2政策法规风险承担因政策法规变化导致的项目风险,由双方协商解决若政策法规变化导致项目无法继续,双方协商解除合同10.房地产开发争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议若协商不成,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构仲裁委员会11.房地产开发合同解除11.1合同解除条件一方严重违约因不可抗力导致合同无法履行双方协商一致11.2合同解除程序提出解除合同的一方应书面通知另一方收到通知的一方应在收到后5个工作日内回复双方未能达成一致解除合同的,按争议解决方式处理12.房地产开发合同终止12.1合同终止条件合同约定的开发期限届满合同解除双方协商一致12.2合同终止程序合同终止后,双方应进行项目清算清算完毕后,双方应互相出具确认函合同终止后,剩余款项按合同约定处理13.房地产开发合同违约责任13.1违约责任形式支付违约金恢复原状或采取补救措施消除影响或赔偿损失13.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任因违约给对方造成的损失,违约方应全额赔偿14.合同生效及其他14.1合同生效条件双方签字盖章支付首付款14.2合同解释合同条款的解释以双方协商一致为准若条款含义不清,以行业惯例为准14.3合同附件土地使用证复印件项目规划许可证复印件支付凭证复印件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称的第三方,包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、咨询机构、金融机构等,以及任何被甲乙双方一致认可的第三方服务提供者。15.2第三方介入目的第三方介入旨在协助甲乙双方更好地履行合同义务,提高项目开发效率,确保项目质量,以及提供专业服务。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并签署相应的合作协议。第三方选择后,甲乙双方应确保第三方具备完成合同约定任务的能力和资质。16.2第三方协议甲乙双方与第三方签订的协议,应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.第三方责任限额17.1责任限额概述第三方在履行合同过程中,因自身原因导致违约或造成损失的,其责任限额应在本合同规定的范围内。第三方责任限额应由甲乙双方在第三方协议中明确约定。17.2责任限额具体规定第三方在合同履行期间,因疏忽、过失或违反合同约定导致的损失,其责任限额不得超过合同总金额的10%。若第三方违反合同约定,导致项目无

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论