2024年度土地入股新能源储能项目开发合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度土地入股新能源储能项目开发合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方法定代表人1.4双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目投资估算3.土地入股相关事项3.1土地入股方式3.2土地入股面积3.3土地入股期限3.4土地入股费用4.项目开发相关事项4.1项目开发范围4.2项目开发进度4.3项目开发责任4.4项目开发费用5.合作方式5.1合作期限5.2合作比例5.3合作收益分配5.4合作风险承担6.技术支持与设备供应6.1技术支持内容6.2设备供应要求6.3技术支持费用6.4设备供应费用7.质量保证与售后服务7.1质量保证期限7.2售后服务内容7.3质量保证费用7.4售后服务费用8.付款方式与期限8.1付款方式8.2付款期限8.3付款条件8.4付款责任9.违约责任与争议解决9.1违约情形9.2违约责任9.3争议解决方式9.4争议解决机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件10.4合同终止后处理11.其他约定事项11.1法律适用11.2合同附件11.3通知方式11.4合同份数12.合同签订日期13.合同签订地点14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：新能源科技有限公司乙方：农业发展有限公司1.2双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市县镇村1.3双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年度土地入股新能源储能项目2.2项目地点省市县镇2.3项目规模项目占地面积：100亩储能容量：100MW2.4项目类型新能源储能项目2.5项目投资估算项目总投资估算：5000万元3.土地入股相关事项3.1土地入股方式乙方以其拥有的100亩土地入股甲方项目。3.2土地入股面积100亩3.3土地入股期限土地入股期限为20年，自项目正式运营之日起计算。3.4土地入股费用土地入股费用为100亩土地的评估价值，经双方协商确定为500万元。4.项目开发相关事项4.1项目开发范围包括但不限于储能设施建设、设备采购、安装调试等。4.2项目开发进度项目前期准备工作：2024年1月至2024年3月设备采购与安装：2024年4月至2024年8月项目调试与验收：2024年9月至2024年11月项目正式运营：2024年12月4.3项目开发责任甲方负责项目的整体开发、建设、运营与管理。乙方负责提供入股土地，并配合甲方完成项目相关手续。4.4项目开发费用项目开发费用由甲方承担，包括但不限于设备采购、安装调试、人员工资等。5.合作方式5.1合作期限合作期限为20年，自项目正式运营之日起计算。5.2合作比例甲方占项目总投资的80%，乙方占项目总投资的20%。5.3合作收益分配项目产生的收益按照甲方80%、乙方20%的比例进行分配。5.4合作风险承担甲方承担项目开发、建设、运营过程中的主要风险。乙方承担土地入股相关的风险。6.技术支持与设备供应6.1技术支持内容甲方为乙方提供项目所需的技术支持，包括但不限于设备选型、安装指导、运行维护等。6.2设备供应要求6.3技术支持费用技术支持费用为项目总投资的5%，由甲方承担。6.4设备供应费用设备供应费用由甲方承担，包括设备采购、运输、安装调试等费用。8.付款方式与期限8.1付款方式预付款：项目启动前，甲方支付项目总投资的10%作为预付款。进度款：项目开发过程中，根据实际进度支付项目总投资的30%。验收款：项目验收合格后，甲方支付项目总投资的30%。运营收益分成款：项目正式运营后，甲方根据收益分配方案支付年度收益分成。8.2付款期限预付款：自合同签订之日起30日内支付。进度款：每个开发阶段完成后30日内支付。验收款：项目验收合格之日起30日内支付。运营收益分成款：每年结束后30日内支付。8.3付款条件甲方支付款项前，乙方需提供相应的发票和验收报告。8.4付款责任甲方应按时足额支付合同约定的款项。若甲方未按时支付，应向乙方支付应付款项的1%作为违约金。9.违约责任与争议解决9.1违约情形任何一方未按合同约定履行义务；任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；任何一方擅自变更合同内容；任何一方因自身原因导致项目无法按期完成或达到约定标准。9.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿守约方损失、支付违约金等。9.3争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.4争议解决机构合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。10.合同生效与终止10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件项目开发完成，达到合同约定的目标；双方协商一致解除合同；发生不可抗力事件，导致合同无法履行；一方严重违约，另一方提出解除合同。10.3合同解除条件一方严重违约，另一方有权解除合同；发生不可抗力事件，经协商无法继续履行合同。10.4合同终止后处理合同终止后，双方应按照合同约定进行项目资产、收益和费用的清算。11.其他约定事项11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2合同附件本合同附件包括但不限于项目可行性研究报告、土地入股协议、付款计划表等。11.3通知方式双方之间的通知应以书面形式进行，并按合同约定的联系方式送达。11.4合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。12.合同签订日期12.1签订日期本合同于2024年3月15日签订。13.合同签订地点13.1签订地点本合同在省市区路号签订。14.合同附件清单14.1附件清单1.项目可行性研究报告2.土地入股协议3.付款计划表4.双方营业执照复印件5.双方法定代表人身份证明6.其他双方认为需要附在本合同中的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的约定15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为项目开发、运营或提供服务的外部实体，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、设备供应商、技术服务商等。15.2第三方介入条件第三方具备完成相应工作的资质和能力；第三方提供的服务或产品符合国家相关标准和规定；第三方介入不会对项目安全、质量、进度等方面产生负面影响。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体内容、服务范围、费用标准等；15.3.2甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同或采购合同，明确双方的权利和义务；15.3.3第三方介入前，甲乙双方应确保已向第三方提供必要的资料和信息。16.第三方责任限额16.1第三方责任按照合同约定履行职责，确保服务质量；遵守国家相关法律法规和行业标准；对因自身原因造成的不良后果承担相应的法律责任。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在签订服务合同或采购合同时约定，并在合同中明确。如无特别约定，第三方责任限额不超过其合同金额的100%。16.2.2保险第三方应购买相应的责任保险，以保障其履行合同期间可能产生的风险。保险金额应不低于其责任限额。17.第三方与其他各方的权利义务划分17.1甲乙双方的权利义务甲乙双方应按照本合同约定履行各自的义务，享有相应的权利。第三方介入不影响甲乙双方的权利义务关系。17.2第三方与甲方的权利义务第三方与甲方之间的权利义务关系由双方在服务合同或采购合同中约定。甲方应监督第三方履行合同，确保其服务质量。17.3第三方与乙方的权利义务第三方与乙方之间的权利义务关系由双方在服务合同或采购合同中约定。乙方应配合第三方履行合同，确保其所需土地和资源。17.4第三方与其他各方的权利义务第三方与其他各方（如监理单位、设计单位等）之间的权利义务关系由各自合同约定。甲乙双方应协调各方关系，确保项目顺利进行。18.第三方变更18.1第三方变更条件如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方及所有相关方。18.2第三方变更程序18.2.1甲乙双方应共同评估更换第三方的原因和可行性；18.2.2甲乙双方应与新第三方签订相应的服务合同或采购合同；18.2.3甲乙双方应通知所有相关方，包括但不限于监理单位、设计单位等。18.3第三方变更责任因更换第三方导致的项目延误、成本增加等损失，由甲乙双方根据实际情况承担相应责任。19.第三方退出19.1第三方退出条件如第三方因自身原因无法继续履行合同，应提前书面通知甲乙双方，并按照合同约定进行退出。19.2第三方退出程序19.2.1第三方应向甲乙双方提供退出原因和退出计划；19.2.2甲乙双方应评估第三方退出对项目的影响，并采取相应措施；19.2.3第三方应按照合同约定完成退出工作，包括但不限于设备拆除、场地清理等。19.3第三方退出责任第三方退出时，应承担因退出而产生的一切责任，包括但不限于违约责任、赔偿损失等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告要求：详细分析项目的技术可行性、经济可行性、市场前景等，并附有相关数据和分析图表。说明：本报告为项目决策依据，需由具备相应资质的设计单位或咨询机构出具。2.土地入股协议要求：明确甲乙双方在土地入股方面的权利和义务，包括入股面积、期限、费用等。说明：本协议为甲乙双方在土地入股方面的法律文件，需双方签字盖章。3.付款计划表要求：详细列出项目开发各阶段的付款金额、时间节点和支付条件。说明：本表格为甲乙双方在付款方面的约定，需双方签字盖章。4.双方营业执照复印件要求：提供双方有效的营业执照复印件，以证明双方的合法身份。说明：本复印件为合同附件，用于证明甲乙双方的合法主体资格。5.双方法定代表人身份证明要求：提供双方法定代表人的身份证明文件，如身份证、护照等。说明：本文件为合同附件，用于证明双方法定代表人的身份。6.项目设计文件要求：提供项目的设计图纸、技术规范、施工方案等文件。说明：本文件为项目开发的技术依据，需由具备相应资质的设计单位出具。7.设备采购合同要求：详细列出设备名称、型号、数量、价格、交货时间等。说明：本合同为甲乙双方在设备采购方面的法律文件，需双方签字盖章。8.项目施工合同要求：明确施工单位的责任、工期、质量标准、验收标准等。说明：本合同为甲乙双方在项目施工方面的法律文件，需双方签字盖章。9.项目监理合同要求：明确监理单位的责任、监理范围、监理内容、监理费用等。说明：本合同为甲乙双方在项目监理方面的法律文件，需双方签字盖章。10.项目验收报告要求：详细记录项目验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明：本报告为项目完成的证明文件，需双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙任何一方未按合同约定履行付款义务；甲乙任何一方未按合同约定提供项目所需资料和信息；第三方未按合同约定履行服务或供应设备；项目进度延误，未达到合同约定的目标；项目质量不符合合同约定的标准。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方损失、支付违约金等；违约金按违约金额的1%计算，最高不超过合同总额的10%；守约方有权要求违约方承担因违约造成的直接损失和合理费用。3.示例说明：甲方未按合同约定支付进度款，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担由此造成的利息损失；第三方未按合同约定供应设备，导致项目进度延误，乙方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失；项目质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。全文完。2024年度土地入股新能源储能项目开发合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.土地入股3.1土地入股方式3.2土地入股面积3.3土地入股期限3.4土地入股费用4.投资方及股东4.1投资方资格4.2股东权益4.3股东权利与义务5.项目开发5.1项目开发进度5.2项目开发计划5.3项目开发质量要求6.投资回报6.1投资回报方式6.2投资回报期限6.3投资回报比例7.合作模式7.1合作方式7.2合作期限7.3合作条件8.合作费用8.1合作费用构成8.2费用支付方式8.3费用支付期限9.保密条款9.1保密范围9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他14.1通知与送达14.2合同修改14.3合同份数14.4合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲方将土地使用权入股乙方新能源储能项目开发的具体条款，确保项目顺利实施，实现双方共赢。1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点项目位于：______省______市______县（市、区）。2.3项目规模项目总占地面积为：______亩，总建筑面积为：______平方米。2.4项目性质项目性质为：新能源储能项目，主要内容包括储能系统、充电设施、配套设施等。3.土地入股3.1土地入股方式甲方将土地使用权以入股方式投入项目，具体入股方式为：甲方将其拥有的______地块土地使用权作价______万元，作为对乙方的出资。3.2土地入股面积甲方入股土地面积为：______亩。3.3土地入股期限甲方入股土地期限为：自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。3.4土地入股费用甲方入股土地费用已由乙方支付，具体支付金额为：______万元。4.投资方及股东4.1投资方资格甲方为合法拥有土地使用权的企业或个人，具备投资本项目所需的资质和能力。4.2股东权益甲方作为股东，享有项目投资收益的分红权，具体分红比例根据双方协商确定。4.3股东权利与义务甲方有权参与项目投资决策，并承担相应的投资风险；甲方有义务按照合同约定，按时足额缴纳土地入股费用。5.项目开发5.1项目开发进度（1）项目前期准备工作：______年______月前完成；（2）项目主体工程开工：______年______月前完成；（3）项目主体工程竣工：______年______月前完成；（4）项目竣工验收：______年______月前完成。5.2项目开发计划项目开发计划如下：（1）项目设计：______年______月前完成；（2）项目招投标：______年______月前完成；（3）项目施工：______年______月至______年______月；（4）项目验收：______年______月。5.3项目开发质量要求项目开发质量符合国家相关标准及行业规范，确保项目安全、可靠、高效运行。6.投资回报6.1投资回报方式甲方投资回报方式为：按年分红，具体分红比例根据项目收益情况及双方协商确定。6.2投资回报期限甲方投资回报期限为：自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。6.3投资回报比例甲方投资回报比例为：______%。8.合作模式8.1合作方式本合同采用股权合作模式，甲方以其土地使用权作为出资，乙方以其资金及其他资源作为出资，共同组建项目公司，负责项目的开发、建设和运营。8.2合作期限合作期限自合同生效之日起至项目竣工验收合格并达到预定运营标准之日止。8.3合作条件双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保项目按计划推进。9.合作费用9.1合作费用构成合作费用包括但不限于土地入股费用、项目建设费用、运营维护费用、管理费用等。9.2费用支付方式（1）土地入股费用：甲方在合同签订后____个工作日内，将土地入股费用一次性支付给乙方；（2）项目建设费用：根据项目进度，由乙方按月支付给项目公司；（3）运营维护费用：根据项目运营情况，由项目公司按年度支付；（4）管理费用：由项目公司根据实际需要支付。9.3费用支付期限各项费用的支付期限应严格按照合同约定执行，如有延误，应按日支付滞纳金。10.保密条款10.1保密范围本合同涉及的所有技术、商业秘密、财务数据、市场信息等均为保密信息。10.2保密期限保密期限自合同生效之日起至项目终止后____年。10.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。11.违约责任11.1违约情形（1）任何一方未按合同约定履行义务；（2）任何一方违反保密条款；（3）任何一方造成项目延误或质量不符合约定；（4）任何一方破产、解散或丧失清偿能力。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。12.合同解除12.1合同解除条件（1）任何一方违约，经另一方书面通知后____个工作日内仍未纠正；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序合同解除前，双方应就解除事宜进行协商，达成一致后，签订解除协议。12.3合同解除后果合同解除后，双方应按照协议约定处理剩余事宜，包括但不限于清算、赔偿等。13.争议解决13.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。13.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。14.其他14.1通知与送达（1）任何通知应以书面形式发送；（2）通知送达地址为合同双方在合同中约定的地址；（3）如一方变更送达地址，应提前____个工作日通知对方。14.2合同修改本合同的任何修改均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.3合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为项目开发、建设、运营提供专业服务或协助的其他法人、自然人或其他组织。第三方包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、金融机构、咨询机构、技术服务机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方责任限额（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因导致项目延误、质量不符合约定或造成其他损失的，应承担相应的责任。（2）第三方责任限额由双方在合同中约定，如未约定，则第三方责任限额不得超过其接受委托合同金额的______%。15.2.2第三方责任承担（1）第三方责任由其自行承担，甲乙双方不承担连带责任。（2）如第三方违约导致甲乙双方损失，甲乙双方有权要求第三方赔偿，并有权要求第三方承担违约责任。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入方式（1）由甲乙双方共同邀请第三方参与项目；（2）由甲方或乙方单独邀请第三方参与项目；（3）由第三方主动提出参与项目。15.3.2第三方介入流程（1）甲乙双方根据项目需要，确定第三方介入的必要性及具体职责；（2）甲乙双方与第三方协商确定委托合同，明确双方的权利义务；（3）第三方按照委托合同约定履行职责，甲乙双方对第三方的工作进行监督和指导；（4）第三方完成委托合同约定的职责后，甲乙双方进行验收，并支付相应费用。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款（1）甲方应确保第三方具备履行委托合同所需的资质和能力；（2）甲方应监督第三方按照委托合同约定履行职责，并及时向乙方通报第三方的工作情况；（3）甲方应协助第三方解决在履行委托合同过程中遇到的问题。16.2乙方额外条款（1）乙方应按照委托合同约定支付第三方费用；（2）乙方应监督第三方的工作，确保其符合项目要求；（3）乙方应协助第三方解决在履行委托合同过程中遇到的问题。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系由委托合同约定，甲方负责第三方在项目中的职责履行，并对第三方的工作进行监督。17.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系由委托合同约定，乙方负责支付第三方费用，并对第三方的工作进行监督。17.3第三方与项目公司的划分第三方作为项目公司的一部分，其职责履行应服从项目公司的统一管理和协调。17.4第三方与其他第三方的划分第三方与其他第三方之间的关系由各自委托合同约定，相互之间不承担连带责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.土地使用权证明文件详细要求：提供甲方拥有的土地使用权证明文件，包括但不限于土地证、土地使用权合同等，以证明甲方对所入股土地的合法所有权。2.项目可行性研究报告详细要求：提供项目可行性研究报告，包括市场分析、技术分析、财务分析等，以证明项目具备可行性。3.项目设计方案详细要求：提供项目设计方案，包括建筑图纸、设备选型、施工方案等，以指导项目实施。4.委托合同详细要求：提供甲乙双方与第三方签订的委托合同，明确双方的权利义务，包括服务内容、费用、期限等。5.项目进度计划详细要求：提供项目进度计划，包括各阶段工作内容、时间节点、责任人等，以监督项目进度。6.项目验收报告详细要求：提供项目验收报告，包括项目完成情况、质量评定、验收意见等，以证明项目达到预期目标。7.财务报表详细要求：提供项目财务报表，包括收入、支出、利润等，以反映项目财务状况。8.保密协议详细要求：提供甲乙双方与第三方签订的保密协议，明确保密范围、期限、违约责任等。9.争议解决协议详细要求：提供甲乙双方与第三方签订的争议解决协议，明确争议解决方式、机构、费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）甲方未按合同约定缴纳土地入股费用；（2）乙方未按合同约定支付第三方费用；（3）第三方未按委托合同约定履行职责；（4）项目延误或质量不符合约定；（5）泄露保密信息；（6）一方破产、解散或丧失清偿能力。2.责任认定标准（1）甲方违约：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。（2）乙方违约：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。（3）第三方违约：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。（4）项目延误或质量不符合约定：由责任方承担违约责任，赔偿因延误或质量不符合约定造成的损失。（5）泄露保密信息：泄露方应承担违约责任，赔偿因泄露保密信息造成的损失。（6）一方破产、解散或丧失清偿能力：破产、解散或丧失清偿能力的一方应承担相应的责任，如无法清偿债务，应依法进行清算。示例说明：1.甲方未按合同约定缴纳土地入股费用，导致项目无法按计划进行，乙方要求甲方支付违约金____万元。2.乙方未按合同约定支付第三方费用，导致第三方停止服务，甲方要求乙方支付违约金____万元。3.第三方未按委托合同约定履行职责，导致项目延误，乙方要求第三方支付违约金____万元，并赔偿因延误造成的损失____万元。4.项目竣工验收不合格，经鉴定，由于设计不合理导致，乙方要求设计单位承担违约责任，赔偿损失____万元。5.甲方泄露保密信息，导致乙方利益受损，乙方要求甲方支付违约金____万元，并赔偿损失____万元。6.乙方因经营不善破产，无法清偿债务，甲方要求乙方依法进行清算，并承担相应的法律责任。全文完。2024年度土地入股新能源储能项目开发合同2本合同目录一览1.项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3项目范围2.双方基本信息2.1出资方2.2受资方2.3法定代表人及授权代表3.土地入股条件3.1土地使用权性质3.2土地面积及位置3.3土地使用权出让年限3.4土地使用权出让金及税费4.项目投资及融资4.1投资总额4.2投资方式4.3融资方案5.项目开发及建设5.1项目开发周期5.2项目建设内容5.3施工单位及监理单位6.项目运营及维护6.1项目运营模式6.2运营收益分配6.3维护责任及费用7.合同期限及终止条件7.1合同期限7.2终止条件8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效及变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同附件12.1附件一：土地入股协议12.2附件二：项目投资计划书12.3附件三：项目运营维护方案13.其他约定13.1保密条款13.2通知及送达13.3合同附件14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目背景1.2项目目标项目目标为建设一座具有先进技术、高效运行的新能源储能电站，实现储能能力的最大化，为我国新能源产业提供稳定的储能支持。1.3项目范围（1）储能电站的建设、安装、调试及运营；（2）储能电站所需土地的入股及使用权；（3）储能电站所需配套设施的建设及维护。2.双方基本信息2.1出资方出资方名称：____________________法定代表人：____________________授权代表：____________________联系方式：____________________2.2受资方受资方名称：____________________法定代表人：____________________授权代表：____________________联系方式：____________________2.3法定代表人及授权代表双方法定代表人及授权代表应在本合同上签字盖章，并确保其有权代表各自单位签订本合同。3.土地入股条件3.1土地使用权性质土地入股所涉及的土地使用权性质为出让性质，出让年限为______年。3.2土地面积及位置土地入股所涉及的面积为______平方米，位于______。3.3土地使用权出让金及税费土地使用权出让金及税费按国家相关法律法规执行，具体金额由双方另行协商确定。4.项目投资及融资4.1投资总额项目总投资额为人民币______元。4.2投资方式投资方式为土地入股及资金投入，具体比例由双方另行协商确定。4.3融资方案（1）银行贷款；（2）政府补贴；（3）社会资本投入。5.项目开发及建设5.1项目开发周期项目开发周期为______年，自合同生效之日起计算。5.2项目建设内容（1）储能电站主体工程；（2）配套设施建设；（3）设备采购及安装。5.3施工单位及监理单位施工单位及监理单位由双方另行协商确定，并签订相应的合同。6.项目运营及维护6.1项目运营模式项目运营模式为：储能电站建成后，由受资方负责运营，出资方享有相应的收益。6.2运营收益分配运营收益分配按双方协商的比例进行，具体比例由双方另行确定。6.3维护责任及费用储能电站的维护责任及费用由受资方承担，具体费用由双方另行协商确定。8.违约责任8.1违约情形（1）出资方未按约定时间、金额投入资金；（2）受资方未按约定时间完成项目建设；（3）受资方未按约定进行项目运营；（4）任何一方未履行合同约定的保密义务；（5）任何一方违反合同约定的其他条款。8.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；（2）违约行为给对方造成损失的，违约方应赔偿损失；（3）违约方应承担合同解除后的责任，包括但不限于返还已收取的款项、承担拆除、恢复原状等费用。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院，具体管辖法院由双方协商确定。10.合同生效及变更10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序任何一方要求变更本合同时，应书面通知对方，经双方协商一致并签署书面文件后，变更内容生效。11.合同解除11.1解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）一方违约，另一方有权解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。11.2解除程序（1）提出解除方应书面通知对方；（2）收到解除通知的一方应在接到通知之日起______日内作出答复；（3）解除合同后，双方应按照合同约定处理善后事宜。12.合同附件12.1附件一：土地入股协议12.2附件二：项目投资计划书12.3附件三：项目运营维护方案13.其他约定13.1保密条款双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知及送达通知应以书面形式发送，送达地址为双方在合同中指定的地址。如一方变更送达地址，应提前______日书面通知对方。14.合同签署及生效日期本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及介入目的1.1第三方定义（1）中介机构：提供信息、咨询、协调等服务的第三方；（2）监理机构：对项目进行质量、进度、安全等方面的监督和检查的第三方；（3）审计机构：对项目财务进行审计的第三方；（4）其他第三方：根据合同需要，经甲乙双方同意的其他第三方。1.2介入目的第三方介入的目的是为了确保项目的顺利进行，提高项目质量，降低风险，维护甲乙双方的合法权益。2.第三方责任及权利2.1责任（1）中介机构：提供真实、准确的信息和咨询服务，协助甲乙双方达成协议；（2）监理机构：对项目进行全面的监理，确保项目符合设计要求、质量标准、安全规范；（3）审计机构：对项目财务进行审计，确保财务状况的真实、合法；（4）其他第三方：按照合同约定，履行相应的责任。2.2权利（1）根据合同约定，获得相应的报酬；（2）在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合；（3）在发现项目存在问题或风险时，有权向甲乙双方提出意见和建议。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同所指第三方责任限额，是指第三方因自身原因导致违约或侵权行为，应当承担的最高赔偿责任。3.2责任限额确定（1）第三方提供的服务类型及价值；（2）项目规模及风险；（3）第三方自身的财务状况。3.3责任限额的适用第三方责任限额仅适用于第三方因自身原因导