版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电安装劳务分包及工程变更管理合同本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同目的2.定义与解释2.1定义2.2解释3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.合同双方4.1分包方4.2总包方4.3相关方5.工程变更管理5.1变更范围5.2变更流程5.3变更审批5.4变更费用6.工程进度6.1工程进度计划6.2进度调整6.3进度验收7.质量要求7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任8.安全管理8.1安全责任8.2安全措施8.3安全事故处理9.付款方式9.1付款进度9.2付款方式9.3付款条件10.风险责任10.1风险范围10.2风险承担10.3风险处理11.合同履行11.1合同生效11.2合同履行期限11.3合同终止12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同未尽事宜第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.1.2本合同依据《水电安装劳务分包及工程变更管理办法》等相关规定执行。1.2合同目的1.2.1明确双方在2024年度水电安装劳务分包及工程变更管理中的权利、义务和责任。1.2.2确保工程质量和进度,实现项目的顺利实施。2.定义与解释2.1定义2.1.1“水电安装”指在建筑物内进行的电力、给排水、暖通等设施的安装工程。2.1.2“劳务分包”指分包方按照总包方的要求,完成水电安装工程的劳务作业。2.2解释2.2.1本合同中未明确定义的术语,按照相关法律法规及行业惯例进行解释。3.项目概况3.1项目名称3.1.12024年度水电安装劳务分包工程3.2项目地点3.2.1[具体地点]3.3项目规模3.3.1[具体规模]3.4项目内容3.4.1电力设施安装3.4.2给排水设施安装3.4.3暖通设施安装4.合同双方4.1分包方4.1.1[分包方名称]4.1.2[分包方地址]4.2总包方4.2.1[总包方名称]4.2.2[总包方地址]4.3相关方4.3.1[相关方名称]4.3.2[相关方地址]5.工程变更管理5.1变更范围5.1.1在工程实施过程中,如遇设计变更、现场条件变化等情况,可进行工程变更。5.2变更流程5.2.1变更申请:由分包方提出变更申请,经总包方审核同意后,方可实施。5.3变更审批5.3.1变更申请需经总包方、相关方及分包方共同审批。5.4变更费用5.4.1变更费用按照实际发生计算,由双方协商确定。6.工程进度6.1工程进度计划6.1.1分包方应按照总包方提供的工程进度计划执行。6.2进度调整6.2.1如遇特殊情况导致进度延误,双方应协商调整进度计划。6.3进度验收6.3.1工程完成后,由总包方组织验收,分包方应积极配合。7.质量要求7.1质量标准7.1.1水电安装工程应符合国家及行业相关质量标准。7.2质量检验7.2.1分包方应按照质量标准进行自检,并接受总包方及相关部门的检验。7.3质量责任7.3.1分包方对工程质量的负责,如因分包方原因导致质量问题,应承担相应的责任。8.安全管理8.1安全责任8.1.1分包方应遵守国家及行业有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2分包方对施工现场的安全负直接责任,确保施工人员的人身安全。8.2安全措施8.2.1分包方应制定详细的安全措施,包括但不限于现场安全管理、安全培训、安全防护设施等。8.2.2分包方应定期对施工现场进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取应急措施,并报告总包方和相关方。8.3.2分包方应配合事故调查,承担相应的责任。9.付款方式9.1付款进度9.1.1分包方根据工程进度,提交付款申请。9.1.2付款进度按照合同约定的比例进行。9.2付款方式9.2.1付款方式为银行转账。9.2.2付款账户信息应在合同中明确。9.3付款条件9.3.1付款条件为工程验收合格且相关手续完备。10.风险责任10.1风险范围10.1.1风险范围包括但不限于自然灾害、政策变化、不可抗力等因素。10.2风险承担10.2.1双方应根据风险性质和影响程度,合理分担风险责任。10.3风险处理10.3.1发生风险事件时,双方应协商解决,如协商不成,可依法申请仲裁或诉讼。11.合同履行11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同履行期限11.2.1本合同履行期限为自合同生效之日起至工程验收合格之日止。11.3合同终止11.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。12.违约责任12.1违约情形12.1.1双方违反合同约定,导致合同目的不能实现的行为。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、继续履行合同等。12.3违约处理12.3.1违约发生后,双方应协商解决,协商不成的,可依法申请仲裁或诉讼。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议,应友好协商解决。13.2争议解决机构13.2.1如协商不成,可选择有管辖权的人民法院或仲裁机构解决争议。13.3争议解决程序13.3.1争议解决程序按照相关法律法规及选定机构的规定执行。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、付款计划等。14.2合同附件效力14.2.1合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同未尽事宜14.3.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,为了提供专业服务、监督管理或其他辅助作用而介入的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、分支机构或员工。2.第三方介入的类型与职责2.1监理方:负责对工程项目的质量、进度和安全进行监督管理。2.2设计方:负责提供工程项目的专业设计服务。2.3施工方:负责按照设计要求完成工程项目的施工任务。2.4评估方:负责对工程项目的成本、进度和质量进行评估。2.5中介方:负责协调合同双方的沟通和谈判,促进合同履行。3.第三方介入的程序与条件3.1第三方介入需经合同双方书面同意。3.2第三方介入前,合同双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。3.3第三方介入应遵守国家相关法律法规和行业标准。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型和合同双方协商确定。4.2第三方责任限额应在书面协议中明确,并作为合同附件。4.3第三方责任限额包括但不限于:4.3.1对工程质量、进度和安全的违约责任;4.3.2对工程成本的超支责任;4.3.3因第三方自身原因导致的损失。5.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款5.1.1第三方介入的具体事项和范围;5.1.2第三方介入的期限和条件;5.1.3第三方介入的费用和支付方式。5.2合同双方应确保第三方介入不违反合同约定,不影响工程项目的正常实施。5.3合同双方应协调第三方与其他各方的关系,确保各方之间的沟通顺畅。6.第三方与其他各方的责任划分6.1第三方与分包方的关系:6.1.1第三方对分包方的施工质量、进度和安全进行监督管理。6.1.2分包方应配合第三方的工作,提供必要的信息和资料。6.1.3第三方对分包方的违约行为,有权向分包方提出整改要求。6.2第三方与总包方的关系:6.2.1第三方对总包方的工程项目进行全面监督管理。6.2.2总包方应向第三方提供必要的信息和资料,支持第三方的工作。6.2.3第三方对总包方的违约行为,有权向总包方提出整改要求。6.3第三方与相关方的关系:6.3.1第三方对相关方的工程质量、进度和安全进行监督管理。6.3.2相关方应配合第三方的工作,提供必要的信息和资料。6.3.3第三方对相关方的违约行为,有权向相关方提出整改要求。7.第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更需经合同双方书面同意,并签订书面协议。7.2第三方介入的终止需经合同双方书面同意,并签订书面协议。7.3第三方介入的变更或终止不影响合同其他条款的效力。8.第三方介入的法律适用与争议解决8.1第三方介入的法律适用按照合同约定的法律适用原则执行。8.2第三方介入的争议解决按照合同约定的争议解决方式执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程量清单1.1详细列明工程项目的各项工程量。1.2包括材料、人工、机械等费用。1.3附件说明:工程量清单是合同履行的基础,用于计算工程款和验收工程量。2.合同附件二:技术规范2.1明确工程项目的质量标准和施工要求。2.2包括材料标准、施工工艺、验收标准等。2.3附件说明:技术规范是保证工程质量的重要依据。3.合同附件三:付款计划3.1列明工程款的支付进度和金额。3.2包括预付款、进度款、结算款等。3.3附件说明:付款计划是保障工程进度和资金流转的重要文件。4.合同附件四:安全管理措施4.1详细列明施工现场的安全管理制度和措施。4.2包括安全培训、安全防护、事故处理等。4.3附件说明:安全管理措施是确保施工人员安全的重要保障。5.合同附件五:工程进度计划5.1列明工程项目的施工进度和时间节点。5.2包括施工阶段、施工内容、完成时间等。5.3附件说明:工程进度计划是确保工程按时完成的重要依据。6.合同附件六:第三方介入协议6.1明确第三方介入的具体事项、职责和责任。6.2包括第三方介入的期限、费用和条件。6.3附件说明:第三方介入协议是合同履行过程中的重要补充。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定的时间完成工程。1.2分包方施工质量不符合合同约定的标准。1.3总包方未按时支付工程款。1.4第三方未按协议履行职责。2.违约责任认定标准:2.1违约行为经确认后,由违约方承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于:2.2.1赔偿损失:违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。2.2.2继续履行:违约方应继续履行合同,直至合同目的实现。2.2.3解除合同:违约方经协商一致或依法解除合同。3.违约责任示例说明:3.1分包方未按合同约定的时间完成工程,导致工程进度延误。3.1.1违约责任:分包方应赔偿因延误造成的损失,并承担相应的违约金。3.2总包方未按时支付工程款,导致分包方资金周转困难。3.2.1违约责任:总包方应支付逾期付款利息,并承担相应的违约金。全文完。2024年度水电安装劳务分包及工程变更管理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.合同签订依据及依据文件2.1相关法律法规2.2行业标准2.3技术规范2.4其他相关文件3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.水电安装工程内容4.1水电安装项目4.2水电安装标准4.3水电安装材料要求4.4水电安装施工要求5.工程变更管理5.1工程变更范围5.2工程变更流程5.3工程变更审批5.4工程变更价格确定5.5工程变更期限6.工程进度管理6.1工程进度计划6.2工程进度报告6.3工程进度控制6.4工程进度调整7.质量管理7.1水电安装质量标准7.2质量检查与验收7.3质量问题处理7.4质量保证措施8.工程安全与环保8.1工程安全要求8.2环保要求8.3安全与环保措施9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款条件9.4付款方式变更10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序12.违约责任12.1违约行为及违约责任12.2违约责任承担12.3违约责任追偿13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称:水电安装有限公司1.1.2注册地址:省市区路号1.1.3法定代表人:1.1.4注册资本:1000万元1.1.5营业执照号:051.2总包方信息1.2.1名称:建筑工程有限公司1.2.2注册地址:省市区路号1.2.3法定代表人:1.2.4注册资本:5000万元1.2.5营业执照号:052.合同签订依据及依据文件2.1相关法律法规2.1.1《中华人民共和国合同法》2.1.2《中华人民共和国建筑法》2.1.3《中华人民共和国招标投标法》2.2行业标准2.2.1《建筑电气工程施工及验收规范》(GB502542017)2.2.2《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》(GB502422002)2.3技术规范2.3.1《省水电安装工程施工及验收规范》2.3.2《市水电安装工程施工及验收规范》2.4其他相关文件2.4.1招标文件2.4.2投标文件2.4.3评标报告3.工程概况3.1工程名称:住宅小区水电安装工程3.2工程地点:省市区路号3.3工程规模:总建筑面积10万平方米,水电安装面积约8万平方米3.4工程工期:自合同签订之日起6个月4.水电安装工程内容4.1水电安装项目4.1.1给水系统4.1.2排水系统4.1.3供电系统4.1.4供冷系统4.2水电安装标准4.2.1按照国家及地方相关标准执行4.2.2采用符合国家标准和行业标准的材料4.3水电安装材料要求4.3.1材料品牌:品牌4.3.2材料质量:符合国家标准和行业标准4.4水电安装施工要求4.4.1按照设计图纸和施工规范进行施工4.4.2施工过程中注意安全、文明施工5.工程变更管理5.1工程变更范围5.1.1因设计变更引起的工程量增减5.1.2因不可抗力引起的工程量增减5.1.3因甲方要求增加的工程内容5.2工程变更流程5.2.1甲方提出变更申请5.2.2分包方审核变更申请5.2.3双方协商确定变更方案5.3工程变更审批5.3.1甲方审批变更方案5.3.2总包方审批变更方案5.4工程变更价格确定5.4.1按照国家及地方相关标准确定价格5.4.2变更价格应包含材料费、人工费、设备租赁费等5.5工程变更期限5.5.1工程变更应在原工期基础上进行调整5.5.2甲方应在收到变更申请后5个工作日内给予答复6.工程进度管理6.1工程进度计划6.1.1按照甲方要求编制工程进度计划6.1.2进度计划应包括关键节点和时间节点6.2工程进度报告6.2.1每周向甲方提交一次工程进度报告6.2.2报告内容应包括工程进度、质量情况、存在问题等6.3工程进度控制6.3.1按照进度计划进行施工6.3.2定期检查工程进度,确保工程按期完成6.4工程进度调整6.4.1如遇特殊情况,需调整进度计划6.4.2调整进度计划应经甲方同意8.质量管理8.1水电安装质量标准8.1.1符合国家及地方相关质量标准8.1.2水电安装工程验收合格率达到100%8.2质量检查与验收8.2.1每道工序完成后进行自检8.2.2分包方组织中间验收8.2.3甲方组织竣工验收8.3质量问题处理8.3.1发现质量问题立即停工8.3.2分析原因,制定整改措施8.3.3整改后重新验收8.4质量保证措施8.4.1选用合格的材料和设备8.4.2严格执行操作规程8.4.3定期进行质量培训9.工程安全与环保9.1工程安全要求9.1.1严格执行国家及地方安全法规9.1.2施工现场安全防护设施齐全9.1.3定期进行安全检查9.2环保要求9.2.1遵守国家及地方环保法规9.2.2施工现场做到文明施工9.2.3减少施工对环境的影响9.3安全与环保措施9.3.1设置安全警示标志9.3.2定期进行安全教育和培训9.3.3建立环保管理制度10.付款方式10.1付款比例10.1.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%10.1.2进度款:每月支付已完成工程量的70%10.1.3验收合格后支付剩余的20%10.2付款时间10.2.1预付款:合同签订后5个工作日内10.2.2进度款:每月的25日前10.2.3验收合格后:验收合格后10个工作日内10.3付款条件10.3.1按时完成工程进度10.3.2工程质量合格10.3.3符合合同约定10.4付款方式变更10.4.1经双方协商一致,可以变更付款方式10.4.2变更后的付款方式应在合同中明确约定11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1通过友好协商解决11.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.3争议解决程序11.3.1提起仲裁申请11.3.2仲裁委员会受理11.3.3仲裁委员会审理11.3.4仲裁委员会作出仲裁裁决12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1分包方严重违约12.1.2甲方严重违约12.1.3发生不可抗力事件12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同申请12.2.2双方协商解除12.2.3通知对方解除合同12.3合同终止条件12.3.1工程竣工并验收合格12.3.2合同约定的其他终止条件12.4合同终止程序12.4.1双方协商终止合同12.4.2通知对方终止合同12.4.3清算合同剩余款项13.违约责任13.1违约行为及违约责任13.1.1违约行为:未按合同约定完成工程13.1.2违约责任:承担违约金、赔偿损失等13.2违约责任承担13.2.1违约方承担违约责任13.2.2受害方有权要求违约方承担违约责任13.3违约责任追偿13.3.1受害方有权向违约方追偿13.3.2追偿方式:协商、诉讼等14.合同生效与解除14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2甲方支付预付款14.2合同解除条件14.2.1合同解除条件同第12.1条14.3合同解释权14.3.1本合同解释权归甲方所有第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲、乙双方之外的,为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、评估、保险等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围:第三方介入的范围包括但不限于工程咨询、项目监理、质量检测、工程保险、合同履约担保等。16.第三方选择与指定16.1第三方的选择:甲、乙双方应共同协商确定第三方,并签订相关合作协议。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额:第三方在履行本合同时,其责任限额应按照相关法律法规和合作协议的约定执行。17.2第三方责任限额的调整:如需调整第三方责任限额,应经甲、乙双方同意,并在合作协议中予以明确。18.第三方权利与义务18.1第三方的权利:18.1.1根据合作协议的约定,收取相应的服务费用。18.1.2在其专业领域内,对甲、乙双方提供专业意见和建议。18.1.3对甲、乙双方提供的资料和信息负有保密义务。18.2第三方的义务:18.2.1按照合作协议的约定,履行相关服务职责。18.2.2对其提供的服务的质量和效果负责。18.2.3遵守国家法律法规,遵守职业道德。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:19.1.1第三方对甲方负责,提供相关服务,甲方支付服务费用。19.1.2第三方不得干预甲方在合同项下的权利和义务。19.2第三方与乙方的划分:19.2.1第三方对乙方负责,提供相关服务,乙方支付服务费用。19.2.2第三方不得干预乙方在合同项下的权利和义务。19.3第三方与甲乙双方的共同责任:19.3.1第三方在履行服务职责时,应协助甲乙双方共同履行合同。19.3.2第三方应确保其提供的服务不损害甲乙双方的合法权益。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更:第三方介入后,如需对合同进行变更,应经甲、乙双方和第三方协商一致,并在合作协议中予以明确。20.2合同终止:第三方介入的合同如需终止,应按照合作协议的约定执行。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决:第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。21.2仲裁机构:仲裁委员会21.3仲裁程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。22.第三方介入的保密条款22.1保密:第三方在履行服务职责过程中,对甲乙双方提供的资料和信息负有保密义务。22.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后3年。23.第三方介入的其他条款23.1第三方介入的费用承担:按照合作协议的约定执行。23.2第三方介入的合同解除:如第三方违反合作协议,甲乙双方有权解除合作协议,并追究其违约责任。23.3第三方介入的合同终止:如第三方完成其服务职责,合作协议自动终止。23.4第三方介入的合同解除或终止后的后续事宜:甲乙双方应就后续事宜进行协商,并按照协商结果处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方基本信息表要求:包含甲乙双方的基本信息,如名称、地址、法定代表人等。说明:用于证明合同双方的主体资格。2.附件二:工程概况表要求:详细列出工程名称、地点、规模、工期等。说明:作为合同履行的重要依据。3.附件三:水电安装工程内容明细表要求:详细列出水电安装项目、标准、材料要求、施工要求等。说明:明确水电安装工程的具体内容和要求。4.附件四:工程变更申请表要求:详细列出变更原因、变更内容、变更价格等。说明:用于申请工程变更,作为合同履行过程中的重要文件。5.附件五:工程进度计划表要求:详细列出工程进度计划,包括关键节点和时间节点。说明:用于监控工程进度,确保工程按期完成。6.附件六:工程验收报告要求:详细记录工程验收情况,包括质量、进度等。说明:作为工程验收的重要依据。7.附件七:工程安全管理措施要求:详细列出施工现场的安全管理措施,包括安全防护、安全教育等。说明:确保施工现场的安全。8.附件八:环保管理措施要求:详细列出施工现场的环保管理措施,包括污染控制、废物处理等。说明:确保施工现场的环保。9.附件九:付款申请表要求:详细列出付款申请,包括付款金额、付款条件等。说明:用于申请付款,作为合同履行过程中的重要文件。10.附件十:争议解决协议要求:详细列出争议解决方式、机构、程序等。说明:用于解决合同履行过程中产生的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程责任认定:分包方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。示例:分包方未按合同约定的时间完成工程,甲方有权要求分包方支付违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定支付工程款责任认定:乙方应承担违约责任,支付逾期付款的利息。示例:乙方未按合同约定的时间支付工程款,甲方有权要求乙方支付逾期付款利息。3.违约行为:第三方未按合作协议履行服务职责责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿因违约行为给甲乙双方造成的损失。示例:第三方未按约定提供监理服务,甲乙双方有权要求第三方支付违约金。4.违约行为:甲方未按合同约定提供相关资料和信息责任认定:甲方应承担违约责任,赔偿因违约行为给乙方造成的损失。示例:甲方未按约定提供设计图纸,乙方有权要求甲方支付设计图纸费用。5.违约行为:甲方未按合同约定支付预付款责任认定:甲方应承担违约责任,支付预付款的利息。示例:甲方未按约定支付预付款,乙方有权要求甲方支付预付款利息。6.违约行为:乙方未按合同约定提供合格的材料和设备责任认定:乙方应承担违约责任,更换不合格的材料和设备,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:乙方提供的材料不符合合同约定,甲方有权要求乙方更换材料并赔偿损失。全文完。2024年度水电安装劳务分包及工程变更管理合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.工程内容4.1水电安装工程4.2工程变更管理5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期安排6.工程质量标准6.1水电安装工程标准6.2工程变更管理标准7.工程变更程序7.1变更申请7.2变更审批7.3变更实施8.工程付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件9.工程验收与保修9.1工程验收标准9.2工程验收程序9.3保修期限与内容10.违约责任10.1分包方违约责任10.2总包方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同变更与解除13.1合同变更程序13.2合同解除程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指2024年度水电安装劳务分包及工程变更管理合同。1.1.2“分包方”指承担水电安装劳务分包的乙方。1.1.3“总包方”指委托水电安装劳务分包的甲方。1.1.4“工程”指甲方指定的水电安装工程。1.1.5“工程变更”指在工程实施过程中,因设计、施工或其他原因发生的工程内容和工程量的变更。1.1.6“工程量清单”指双方共同确认的工程量清单。1.2解释1.2.1本合同中的定义和解释如有歧义,以合同条款的具体内容为准。2.合同双方2.1分包方信息2.1.1分包方名称:_____________________2.1.2分包方地址:_____________________2.1.3分包方联系人:_____________________2.1.4分包方联系电话:_____________________2.2总包方信息2.2.1总包方名称:_____________________2.2.2总包方地址:_____________________2.2.3总包方联系人:_____________________2.2.4总包方联系电话:_____________________3.工程概况3.1工程名称:_____________________3.2工程地点:_____________________3.3工程规模:_____________________4.工程内容4.1水电安装工程4.1.1水管安装:包括给水管、排水管、中水管等。4.1.2电路安装:包括照明线路、动力线路、插座线路等。4.1.3其他安装:包括配电箱、开关箱、消防报警系统等。4.2工程变更管理4.2.1变更申请:分包方需在工程实施过程中,及时向总包方提出变更申请。4.2.2变更审批:总包方收到变更申请后,应在三个工作日内予以审批。5.工程进度与工期5.1工程进度计划:分包方应按照工程量清单和工程进度计划,按时完成各项工程任务。5.2工期安排:本工程计划工期为____个月。6.工程质量标准6.1水电安装工程标准:按照国家相关标准执行。6.2工程变更管理标准:按照本合同约定执行。7.工程变更程序7.1变更申请:分包方需在工程实施过程中,及时向总包方提出变更申请,并附上变更原因、变更内容、变更工程量及变更费用等。7.2变更审批:总包方收到变更申请后,应在三个工作日内予以审批。经审批同意的变更,双方应签署变更协议,明确变更内容、变更工程量及变更费用等。7.3变更实施:分包方应根据变更协议,对工程进行变更实施,并及时向总包方报告变更实施情况。8.工程付款方式8.1付款比例8.1.1预付款:合同签订后五个工作日内,分包方提交相关材料,甲方支付合同总额的20%作为预付款。8.1.2进度款:工程按月进度支付,每月支付上月已完成工程量的80%。8.1.3结算款:工程完工并验收合格后,甲方支付合同总额的10%作为结算款。8.1.4保修金:工程验收合格后,甲方支付合同总额的5%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。8.2付款时间8.2.1预付款:合同签订后五个工作日内支付。8.2.2进度款:每月的25日前支付上一个月的进度款。8.2.3结算款:工程完工验收合格后三十日内支付。8.2.4保修金:工程完工验收合格后支付。8.3付款条件8.3.1分包方需提交工程进度报告、工程量清单、发票等相关材料。8.3.2总包方收到符合要求的材料后,应在五个工作日内支付相应款项。9.工程验收与保修9.1工程验收标准9.1.1水电安装工程应符合国家相关标准和规范要求。9.1.2工程验收应包括外观质量、功能性检查、安全性检查等。9.2工程验收程序9.2.1分包方应在工程完工后七个工作日内通知总包方进行验收。9.2.2总包方应在接到通知后五个工作日内组织验收。9.3保修期限与内容9.3.1水电安装工程保修期为一年。9.3.2保修期内,因分包方施工原因造成的质量问题,分包方应无偿修复或更换。10.违约责任10.1分包方违约责任10.1.1未按时完成工程任务的,每延迟一日,分包方应支付合同总额的0.5%作为违约金。10.1.2工程质量不合格的,分包方应无偿修复或更换,并支付由此产生的费用。10.2总包方违约责任10.2.1未按时付款的,每延迟一日,总包方应支付分包方相应款项的0.5%作为违约金。10.2.2因总包方原因导致工程停工的,总包方应承担由此造成的损失。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行中的争议。11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同的争议解决机构为合同签订地的人民法院。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,合同自生效。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程完工并验收合格。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3发生不可抗力事件,经双方确认无法履行合同。13.合同变更与解除13.1合同变更程序13.1.1双方协商一致,签署书面变更协议。13.2合同解除程序13.2.1因一方违约,另一方有权解除合同。13.2.2因不可抗力事件导致合同无法履行,经双方确认,合同解除。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务或协助的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于工程监理、造价咨询、法律顾问、审计机构等。15.2范围15.2.1第三方的介入范围限于合同约定的专业服务或协助事项。15.2.2第三方的介入不得影响甲乙双方在合同中的权利和义务。16.第三方的选聘与授权16.1选聘16.1.1甲乙双方共同决定第三方的选聘,并签订服务协议。16.1.2第三方的选聘应遵循公开、公平、公正的原则。16.2授权16.2.1第三方根据服务协议的授权,代表甲乙双方行使相关职责。16.2.2第三方的授权范围应在服务协议中明确。17.第三方的责任与权利17.1责任17.1.1第三方应按照服务协议的约定,对提供的服务承担相应的责任。17.1.2第三方在执行职责过程中,若因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担赔偿责任。17.2权利17.2.1第三方有权获得服务协议约定的报酬。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额由甲乙双方在服务协议中约定,并在合同中予以明确。18.2责任限额包括但不限于:18.2.1第三方因提供的服务不符合约定造成的损失。18.2.2第三方在执行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方仅代表甲方行使职责,不代表甲方的其
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年企业食堂食材配送服务合同协议书3篇
- 2024年企业资源规划(ERP)系统软件开发与培训合同3篇
- 餐饮独栋商铺合同模板
- 美甲店劳务合同模板
- 2024年度医疗设备安装培训与技术转移合同3篇
- 纯净水采购合同范例
- 2024年塔吊租赁与专业施工配合服务合同范本9篇
- 仙灵菇收购合同文档
- 出租房屋柜台合同模板
- 2024年度新能源储能技术投资融资合同3篇
- 分解槽、沉降槽制作安装施工方案
- 2022年山东省特种设备作业安全管理人员证考试题库(含答案)
- 中国古建筑行业分析报告
- 人员退出机制
- 劳务分包施工组织设计
- 蜂产品订购合同范本
- 重卡用前面罩四连杆铰链设计解析
- 物业个人工作总结及计划五篇
- 桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)
- 热裂解炭黑N990市场调查
- 行政管理之印章管理PPT优秀课件
评论
0/150
提交评论