2024全新房地产项目预售款支付合同2篇_第1页
2024全新房地产项目预售款支付合同2篇_第2页
2024全新房地产项目预售款支付合同2篇_第3页
2024全新房地产项目预售款支付合同2篇_第4页
2024全新房地产项目预售款支付合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024全新房地产项目预售款支付合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1项目名称1.2开发商名称及地址1.3买受人名称及地址1.4合同签订日期2.预售款支付方式2.1首付款支付2.1.1支付比例2.1.2支付时间2.1.3支付方式2.2预付款支付2.2.1支付比例2.2.2支付时间2.2.3支付方式2.3按揭贷款支付2.3.1贷款额度2.3.2贷款利率2.3.3还款方式2.3.4贷款期限2.4其他支付方式3.预售款使用约定3.1预售款用途3.2使用监督3.3使用变更4.付款时间节点4.1首付款支付时间节点4.2预付款支付时间节点4.3按揭贷款支付时间节点4.4其他支付时间节点5.逾期付款责任5.1逾期付款定义5.2逾期付款利息计算5.3逾期付款违约金6.合同解除与终止6.1解除合同的条件6.2解除合同的手续6.3合同终止的条件6.4合同终止的手续7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决费用8.法律适用8.1合同适用法律8.2特别规定9.合同附件9.1项目规划说明书9.2项目预售许可证9.3其他相关文件10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更效力12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除效力13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约金计算14.其他约定14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同份数14.4合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1项目名称:房产项目1.2开发商名称:房地产开发有限公司1.2.1开发商地址:省市区路号1.3买受人名称:1.3.1买受人地址:省市区路号2.预售款支付方式2.1首付款支付2.1.1支付比例:购房总价的30%2.1.2支付时间:合同签订后5个工作日内2.1.3支付方式:银行转账2.2预付款支付2.2.1支付比例:购房总价的20%2.2.2支付时间:合同签订后3个月内2.2.3支付方式:银行转账2.3按揭贷款支付2.3.1贷款额度:购房总价的70%2.3.2贷款利率:按照银行同期贷款利率执行2.3.3还款方式:等额本息2.3.4贷款期限:最长30年3.预售款使用约定3.1预售款用途:用于本项目的开发建设、支付工程款、税费等3.2使用监督:开发商需定期向买受人报告预售款的使用情况3.3使用变更:如预售款使用计划有重大变更,需提前通知买受人并经其同意4.付款时间节点4.1首付款支付时间节点:合同签订后5个工作日内4.2预付款支付时间节点:合同签订后3个月内4.3按揭贷款支付时间节点:购房合同签订后,按银行贷款审批时间节点支付4.4其他支付时间节点:根据项目进度和开发商通知的时间节点支付5.逾期付款责任5.1逾期付款定义:买受人未按约定时间支付款项5.2逾期付款利息计算:逾期付款部分按照年利率X%计算利息5.3逾期付款违约金:逾期付款部分按照年利率X%的1.5倍计算违约金6.合同解除与终止6.1解除合同的条件:因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致6.2解除合同的手续:书面通知对方,并保留相关证据6.3合同终止的条件:合同约定的期限届满,或双方协商一致终止6.4合同终止的手续:书面确认合同终止,并办理相关手续7.争议解决7.1争议解决方式:协商、调解、仲裁、诉讼7.2争议解决机构:仲裁委员会7.3争议解决费用:由败诉方承担8.法律适用8.1合同适用法律:中华人民共和国合同法及中华人民共和国相关法律法规8.2特别规定:如合同内容与法律法规相冲突,以法律法规为准9.合同附件9.1项目规划说明书:包括项目规划、建筑设计、配套设施等内容9.2项目预售许可证:开发商取得的预售许可证复印件9.3其他相关文件:如购房合同、购房发票等10.合同生效10.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效10.2合同生效日期:合同签订日期11.合同变更11.1变更条件:经双方协商一致,且符合法律法规的规定11.2变更程序:书面提出变更请求,经双方签字盖章后生效11.3变更效力:变更后的内容作为合同的一部分,具有同等法律效力12.合同解除12.1解除条件:符合合同约定的解除条件,如违约、不可抗力等12.2解除程序:书面通知对方,并保留相关证据,合同解除后办理相关手续12.3解除效力:合同解除后,双方的权利义务终止13.违约责任13.1违约情形:包括但不限于逾期付款、未按约定交付房屋等13.2违约责任承担:根据违约情形,承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等13.3违约金计算:根据违约情形和损失情况,按照约定的比例或计算方式确定14.其他约定14.1通知方式:以书面形式进行通知,可通过快递、电子邮件等方式发送至对方指定地址14.2不可抗力:指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且无法克服的客观情况14.3合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.4合同解释权:对本合同的解释权归开发商所有第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入说明15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为甲乙双方提供中介、咨询、监理、评估、鉴定等服务的企业或个人。15.2第三方介入方式:第三方介入需经甲乙双方同意,并以书面形式明确第三方的职责、权利和义务。16.第三方职责16.1第三方职责范围:根据甲乙双方的需求,第三方应提供专业、中立的服务,具体职责包括但不限于:16.1.1中介服务:协助甲乙双方进行项目洽谈、合同签订等事宜;16.1.2咨询服务:为甲乙双方提供项目相关法律法规、市场行情等方面的专业咨询;16.1.3监理服务:对项目的开发建设过程进行监督,确保项目质量符合约定标准;16.1.5鉴定服务:对项目的质量、技术等方面进行鉴定,确保项目符合规定要求。17.第三方权利17.1.1收取合理的服务费用;17.1.2要求甲乙双方提供必要的资料和协助;17.1.3对甲乙双方的行为进行监督,并提出建议;17.1.4在必要时,有权终止服务并要求甲乙双方承担相应责任。18.第三方义务18.1.1严格遵守国家法律法规和行业标准;18.1.2维护甲乙双方的合法权益;18.1.3为甲乙双方提供真实、准确、完整的服务;18.1.4对甲乙双方的商业秘密保密。19.第三方责任限额19.1责任限额定义:第三方因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿责任不得超过合同约定或法律法规规定的限额。19.2责任限额确定:责任限额由甲乙双方在合同中约定,如未约定,则以第三方服务费用的三倍为限。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分:20.1.1第三方仅对甲方提供中介、咨询等服务,不承担甲方与乙方的合同履行责任;20.1.2第三方应确保甲方的合法权益不受侵害。20.2第三方与乙方的划分:20.2.1第三方仅对乙方提供中介、咨询等服务,不承担乙方与甲方的合同履行责任;20.2.2第三方应确保乙方的合法权益不受侵害。20.3第三方与甲乙双方的划分:20.3.1第三方对甲乙双方均不承担合同履行责任,但应确保甲乙双方的合法权益;20.3.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲乙双方损失,应承担相应赔偿责任。21.第三方介入的程序21.1第三方介入需经甲乙双方书面同意;21.2甲乙双方应与第三方签订书面服务协议,明确第三方的职责、权利和义务;21.3第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持良好沟通,共同推进项目进展。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目规划说明书要求:详细描述项目规划、建筑设计、配套设施等内容,符合国家相关规划和设计标准。说明:项目规划说明书是合同附件之一,作为项目实施的重要依据。2.项目预售许可证要求:提供开发商取得的预售许可证复印件,确保项目具备预售条件。说明:预售许可证是合同附件之一,证明开发商具备合法预售资格。3.购房合同要求:详细约定甲乙双方的权利和义务,包括房屋面积、价格、付款方式、交房时间等。说明:购房合同是合同附件之一,是甲乙双方签订的主要合同文件。4.购房发票要求:提供购房合同对应的正式发票,证明购房款项已支付。说明:购房发票是合同附件之一,作为购房款项支付的凭证。5.预售款支付凭证要求:提供预售款支付的相关凭证,证明已按合同约定支付预售款。说明:预售款支付凭证是合同附件之一,作为预售款支付的证明。6.贷款合同要求:提供按揭贷款合同,明确贷款额度、利率、还款方式等。说明:贷款合同是合同附件之一,作为按揭贷款的依据。7.付款时间节点确认函要求:甲乙双方共同签署的确认函,明确各付款时间节点的具体日期。说明:付款时间节点确认函是合同附件之一,确保双方对付款时间达成一致。8.第三方服务协议要求:甲乙双方与第三方签订的服务协议,明确第三方的职责、权利和义务。说明:第三方服务协议是合同附件之一,作为第三方介入的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期付款责任认定:买受人未按约定时间支付款项,应向开发商支付逾期付款利息及违约金。示例:买受人逾期付款10天,应支付自逾期之日起至实际付款日止的利息及违约金。2.逾期交房责任认定:开发商未按约定时间交付房屋,应向买受人支付违约金,并承担因逾期交房给买受人造成的损失。示例:开发商逾期交房30天,应支付买受人违约金,并赔偿因逾期交房造成的损失。3.质量不合格责任认定:房屋质量不符合约定标准,开发商应负责修复或更换,并承担相关费用。示例:房屋存在严重质量问题,开发商应负责修复或更换,并赔偿买受人的损失。4.违约解除合同责任认定:因一方违约,另一方有权解除合同,违约方应承担违约责任。示例:开发商严重违约,买受人有权解除合同,开发商应承担违约责任。5.第三方违约责任认定:第三方未履行服务协议,应承担相应的违约责任,并赔偿甲乙双方的损失。示例:第三方未能按约定提供中介服务,应承担违约责任,并赔偿甲乙双方的损失。全文完。2024全新房地产项目预售款支付合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3联系人1.4联系电话2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目性质2.4项目规模3.预售款支付方式3.1支付比例3.2支付时间3.3支付方式4.预售款使用情况4.1预售款使用范围4.2预售款使用进度4.3预售款使用监督5.风险承担5.1政策风险5.2市场风险5.3自然灾害风险6.合同变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件6.3合同解除程序7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担方式7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.法律适用9.1合同签订地9.2适用法律10.其他约定10.1本合同未尽事宜10.2本合同附件11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期12.合同份数12.1合同正本份数12.2合同副本份数13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点14.合同附件14.1附件一:项目规划说明书14.2附件二:预售款支付计划表14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1预售方:房地产开发有限公司1.1.2购买方:1.2双方地址1.2.1预售方地址:省市区路号1.2.2购买方地址:省市区路号1.3联系人1.3.1预售方联系人:1.3.2购买方联系人:1.4联系电话1.4.1预售方联系电话:138xxxx56781.4.2购买方联系电话:139xxxx87652.项目基本情况2.1项目名称2.1.1项目名称:花园2.2项目地址2.2.1项目地址:省市区路号2.3项目性质2.3.1项目性质:住宅2.4项目规模2.4.1总建筑面积:100000平方米2.4.2总户数:500户3.预售款支付方式3.1支付比例3.1.1首付款比例:30%3.1.2首付支付时间:合同签订之日起30日内3.1.3首付支付方式:银行转账3.2支付时间3.2.1第二期付款:首期款支付后90日内支付70%3.2.2第三期付款:第二期款支付后90日内支付20%3.2.3尾款支付:房屋交付前30日内支付10%3.3支付方式3.3.1首付款、第二期款、第三期款均通过银行转账支付4.预售款使用情况4.1预售款使用范围4.1.1用于项目基础设施建设4.1.2用于项目开发建设4.1.3用于项目相关费用支出4.2预售款使用进度4.2.1每月向购买方报告一次预售款使用情况4.2.2预售款使用情况接受购买方监督4.3预售款使用监督4.3.1预售方设立专门账户管理预售款4.3.2预售方定期向购买方提供预售款使用明细5.风险承担5.1政策风险5.1.1如国家政策调整导致项目无法正常开发,预售方应承担相应责任5.2市场风险5.2.1如市场波动导致项目无法按期交付,预售方应承担相应责任5.3自然灾害风险5.3.1如发生自然灾害导致项目无法正常开发,预售方应承担相应责任6.合同变更与解除6.1合同变更条件6.1.1双方协商一致6.1.2符合法律法规及政策规定6.2合同解除条件6.2.1预售方严重违约6.2.2购买方严重违约6.3合同解除程序6.3.1双方协商一致解除合同6.3.2一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1通过友好协商解决8.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁8.2争议解决机构8.2.1仲裁委员会8.2.2仲裁地点:市8.3争议解决程序8.3.1仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行8.3.2仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力9.法律适用9.1合同签订地9.1.1合同签订地为省市9.2适用法律9.2.1本合同适用中华人民共和国法律9.2.2如合同条款与法律冲突,以法律为准10.其他约定10.1本合同未尽事宜10.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决10.2本合同附件10.2.1本合同附件一为项目规划说明书10.2.2本合同附件二为预售款支付计划表10.2.3本合同附件三为其他相关文件11.合同生效11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2预售方收到首付款11.2合同生效日期11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效12.合同份数12.1合同正本份数12.1.1合同正本一式两份,双方各执一份12.2合同副本份数12.2.1合同副本一式两份,供双方留存备案13.合同签署13.1签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起签署13.2签署地点13.2.1签署地点为省市区路号预售方办公室14.合同附件14.1附件一:项目规划说明书14.1.1附件一详细说明项目规划、设计、建设等内容14.2附件二:预售款支付计划表14.2.1附件二列出预售款支付的具体金额、时间、方式等14.3附件三:其他相关文件14.3.1附件三包括但不限于土地使用权证、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,根据合同约定或经甲乙双方同意,介入合同关系的外部主体。15.1.2第三方可以是中介机构、监理单位、评估机构、保险公司等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责。15.3.2第三方应保持独立、公正、客观的态度。16.甲乙双方额外条款16.1.1第三方介入不影响合同的履行。16.1.2第三方介入的费用由双方按约定承担。16.1.3第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时解决相关问题。17.第三方责任17.1第三方责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定。17.1.2第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成损失的,应承担相应责任。17.1.3第三方责任限额不得超过合同总价款的10%。17.2第三方责任免除17.2.1因不可抗力导致第三方无法履行职责的,第三方不承担责任。17.2.2第三方在履行职责过程中,因甲乙双方提供的资料不真实、不完整或不准确导致损失的,第三方不承担责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方的关系18.1.1第三方与甲乙双方是委托与被委托的关系。18.1.2第三方应遵守甲乙双方的要求和合同约定。18.2第三方与其他各方的关系划分18.2.1第三方与甲乙双方的关系:委托与被委托。18.2.2第三方与预售方的关系:提供专业服务。18.2.3第三方与购买方的关系:提供专业服务。18.2.4第三方与项目相关方的关系:提供专业服务。19.第三方介入的程序19.1第三方介入程序19.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项。19.1.2甲乙双方签订第三方介入协议。19.1.3第三方根据协议履行职责。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件20.1.1合同履行完毕。20.1.2双方协商一致。20.1.3第三方履行职责完毕。20.2第三方介入终止程序20.2.1甲乙双方书面通知第三方终止介入。20.2.2第三方在接到通知后,应立即停止介入行为。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目规划说明书详细说明项目的总体规划、建筑设计、配套设施等信息。要求包含项目效果图、平面图、剖面图等。附件说明:此附件为合同的重要组成部分,是购买方决定购买的重要依据。2.预售款支付计划表列明预售款支付的具体金额、时间、方式等。要求包含支付节点、支付比例、逾期支付违约金等信息。3.土地使用权证证明项目开发所需的土地使用权合法性。要求包含土地使用权证编号、土地面积、使用年限等。附件说明:此附件为合同生效的前提条件之一,确保项目开发合法合规。4.建设用地规划许可证证明项目开发符合城市规划要求。要求包含项目用地性质、建筑密度、容积率等。附件说明:此附件为合同生效的前提

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论