2024年版建筑工程施工合同模板下载

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版建筑工程施工合同模板本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工地点1.4施工内容1.5工程质量1.6工程量1.7工程价款第二条合同价格2.1合同总价2.2工程变更价款2.3工程索赔价款2.4合同价格的调整第三条合同履行3.1施工准备3.2施工进度3.3工程质量控制3.4安全生产管理3.5工程资料管理3.6工程验收第四条合同支付4.1预付款4.2进度付款4.3竣工结算4.4质量保证金4.5支付方式第五条合同工期5.1开工日期5.2竣工日期5.3工期延误5.4工期提前第六条合同变更6.1工程变更6.2合同价款调整6.3工程范围变更第七条合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除后的处理第八条违约责任8.1发包人的违约责任8.2承包人的违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理12.3不可抗力导致的合同变更第十三条附加条款13.1技术规范13.2施工工艺13.3材料供应13.4工程保险第十四条其他条款14.1合同的翻译14.2合同的副本14.3合同的修改和补充14.4合同的解除和终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.1.1指合同中指明的具有工程发包资格的法人或其他组织，即项目的业主或投资方。1.2承包人1.2.1指合同中指明的具有工程承包资格的法人或其他组织，即承担工程建设的施工方。1.3施工地点1.3.1指合同中约定的工程建设的具体位置。1.4施工内容1.4.1指合同中约定的承包人应完成的工程建设内容，包括土建、安装、装修等。1.5工程质量1.5.1指合同中约定的工程应达到的质量标准，包括材料、结构、功能、外观等方面的要求。1.6工程量1.6.1指合同中约定的工程建设所需的各项工程量，包括工程量清单中列明的各项工程量。1.7工程价款1.7.1指合同中约定的工程建设的总价款，包括合同价格的构成、支付方式等。第二条合同价格2.1合同总价2.1.1指合同中约定的工程建设的总金额，包括工程量清单中列明的各项工程量的价格总和。2.2工程变更价款2.2.1指合同中约定的因工程变更导致的价款调整方式。2.3工程索赔价款2.3.1指合同中约定的因承包人原因导致的工程索赔的价款计算方式和支付程序。2.4合同价格的调整2.4.1指合同中约定的合同价格因不可抗力、工程变更等因素发生调整的方式和程序。第三条合同履行3.1施工准备3.1.1指合同中约定的承包人应进行的施工前准备工作，包括现场查勘、设计文件接收、施工组织设计编制等。3.2施工进度3.2.1指合同中约定的工程建设的施工进度计划和关键节点工期。3.3工程质量控制3.3.1指合同中约定的承包人应采取的质量控制措施，包括质量检验、质量评定、质量问题处理等。3.4安全生产管理3.4.1指合同中约定的承包人应遵守的安全生产管理规定，包括安全生产责任、安全生产措施、安全事故处理等。3.5工程资料管理3.5.1指合同中约定的承包人应提交的工程资料，包括施工记录、试验报告、验收资料等。3.6工程验收3.6.1指合同中约定的工程验收的方式、程序和验收标准。第四条合同支付4.1预付款4.1.1指合同中约定的发包人支付给承包人的工程预付款的金额、支付时间和方式。4.2进度付款4.2.1指合同中约定的发包人根据承包人完成的工程进度支付工程价款的方式和程序。4.3竣工结算4.3.1指合同中约定的工程竣工后，承包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人进行审核并支付剩余工程价款的方式和程序。4.4质量保证金4.4.1指合同中约定的为保证工程质量，承包人应缴纳的质量保证金金额、缴纳时间和退还条件。4.5支付方式4.5.1指合同中约定的发包人和承包人之间支付工程价款的方式，如银行转账、支票支付等。第五条合同工期5.1开工日期5.1.1指合同中约定的工程建设的正式开工日期。5.2竣工日期5.2.1指合同中约定的工程建设的计划竣工日期。5.3工期延误5.3.1指合同中约定的因承包人原因导致工程工期延误的处理方式。5.4工期提前5.4.1指合同中约定的因承包人原因导致工程工期提前的处理方式。第六条合同变更6.1工程变更6.1.1指合同中约定的因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容变更的方式和程序。6.2合同价款调整6.2.1指合同中约定的因工程变更等原因导致合同价款调整的方式和程序。6.3工程范围变更6.3.1指合同中约定的因工程变更等原因导致合同工程范围变更第八条合同变更8.1工程变更8.1.1指合同中约定的因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容变更的方式和程序。8.2合同价款调整8.2.1指合同中约定的因工程变更等原因导致合同价款调整的方式和程序。8.3工程范围变更8.3.1指合同中约定的因工程变更等原因导致合同工程范围变更的方式和程序。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1指合同中约定的解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。9.2仲裁9.2.1指合同中约定的仲裁机构、仲裁程序和仲裁裁决的执行等。9.3诉讼9.3.1指合同中约定的诉讼法院、诉讼程序和判决的执行等。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.1.1指合同生效的前提条件，如双方签字盖章、政府批准等。10.2合同变更程序10.2.1指合同中约定的合同变更的程序，如通知、协商、签字等。10.3合同终止条件10.3.1指合同终止的条件，如工程竣工、合同到期等。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1指合同中约定的双方应保密的内容，如技术秘密、商业秘密等。11.2保密期限11.2.1指合同中约定的保密内容的期限，如合同终止后多久内仍需保密等。11.3违约责任11.3.1指合同中约定的违反保密条款的违约责任和处理方式。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.1.1指合同中约定的不可抗力的定义，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的处理12.2.1指合同中约定的不可抗力事件发生后的处理方式，如工期延长、价款调整等。12.3不可抗力导致的合同变更12.3.1指合同中约定的不可抗力事件导致的合同内容变更的方式和程序。第十三条附加条款13.1技术规范13.1.1指合同中约定的工程建设所应遵守的技术规范和标准。13.2施工工艺13.2.1指合同中约定的施工工艺和要求，如施工方法、施工步骤等。13.3材料供应13.3.1指合同中约定的材料供应的方式、时间和数量等。13.4工程保险13.4.1指合同中约定的工程保险的类型、保险责任和保险费用等。第十四条其他条款14.1合同的翻译14.1.1指合同中约定的合同翻译的准确性要求和翻译版本等。14.2合同的副本14.2.1指合同中约定的合同副本的数量、分发和使用等。14.3合同的修改和补充14.3.1指合同中约定的合同修改和补充的方式和程序。14.4合同的解除和终止14.4.1指合同中约定的合同解除和终止的条件、程序和处理方式。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入1.1.1指在合同执行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的履行，包括但不限于中介方、监理方、审计方等。1.2第三方范围1.2.1第三方包括但不限于中介机构、专业咨询机构、金融机构、政府监管机构等。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入条件2.1.1第三方介入需符合合同约定的条件和目的，包括但不限于合同履行需要、合同变更、合同解除等。2.2第三方介入程序2.2.1甲乙双方应协商一致，选定合适的第三方介入，并签订相应的补充协议或合同。2.2.2第三方介入前，甲乙双方应明确第三方的职责、权利和义务。2.2.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方共同制定详细的合同履行计划和流程。第三条第三方介入后的合同变更3.1第三方介入导致的合同变更3.1.1第三方介入可能引发合同内容的变更，包括但不限于工程范围、工期、价款等。3.2合同变更程序3.2.1甲乙双方应与第三方协商一致，签订书面合同变更协议。3.2.2合同变更协议应明确变更的内容、范围、价款、工期等。第四条第三方介入后的额外条款及说明4.1额外条款4.1.1甲乙双方应与第三方协商一致，增加额外的条款，以明确第三方的责任和义务。4.1.2额外条款包括但不限于第三方的职责、权利、义务、责任限额等。4.2说明4.2.1甲乙双方应向第三方说明合同的履行情况、合同变更情况以及其他相关事项。4.2.2第三方应充分了解和掌握合同的履行情况和合同变更情况，以确保合同的顺利履行。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的界定5.1.1甲乙双方应与第三方明确界定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。5.2第三方责任限额的调整5.2.1甲乙双方应根据合同履行情况、市场行情等因素，适时调整第三方的责任限额。5.3第三方责任限额的披露5.3.1甲乙双方应在合同中明确披露第三方的责任限额，以保障双方权益。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙方关系6.1.1第三方介入后，应明确其与甲乙方的关系，包括但不限于合同履行、合同变更等。6.2第三方与其他各方划分说明6.2.1甲乙双方应与第三方明确划分各自的权利、义务和责任，以避免合同履行过程中的纠纷。第七条第三方介入后的合同解除和终止7.1第三方介入导致的合同解除和终止7.1.1第三方介入可能引发合同的解除和终止，包括但不限于合同违约、合同履行完毕等。7.2合同解除和终止程序7.2.1甲乙双方应与第三方协商一致，签订书面合同解除和终止协议。7.2.2合同解除和终止协议应明确解除和终止的原因、日期、后续处理等。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式8.1.1甲乙双方应与第三方协商一致，选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。8.2仲裁8.2.1甲乙双方应与第三方明确仲裁机构、仲裁程序和仲裁裁决的执行等。8.3诉讼8.3.1甲乙双方应与第三方明确诉讼法院、诉讼程序和判决的执行等。第九条第三方介入后的保密条款9.1保密内容9.1.1甲乙双方应与第三方明确保密内容，包括但不限于技术秘密、商业秘密等。9.2保密期限9.2.1甲乙双方应与第三方明确保密期限，如合同终止后多久内仍需保密等。9.3违约责任9.3.1甲乙双方应与第三方明确违反保密条款的违约责任和处理方式。第十条第三方介入后的不可抗力10.1不可抗力的定义10.1.1甲乙双方应与第三方明确不可抗力的第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：材料供应清单附件三：施工工艺规范附件四：工程质量标准附件五：安全生产管理制度附件六：工程验收标准附件七：合同价款计算明细附件八：进度付款申请表格附件九：工程变更申请表附件十：索赔申请表附件十一：质量保证金支付申请表附件十二：合同解除和终止申请表附件十三：第三方介入协议附件十四：保密协议附件十五：不可抗力事件证明文件附件的详细要求和说明：1.工程量清单：详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价等信息，作为合同价款计算的基础。2.材料供应清单：详细列出材料名称、规格、数量、单价、供应商等信息。3.施工工艺规范：详细列出施工过程中的各项工艺要求，包括施工方法、步骤、质量标准等。4.工程质量标准：详细列出工程质量的要求，包括材料、结构、功能、外观等方面的标准。5.安全生产管理制度：详细列出施工过程中的安全生产要求和管理措施。6.工程验收标准：详细列出工程验收的标准和程序，包括验收合格的条件和验收不合格的处理方式。7.合同价款计算明细：详细列出合同价款的计算方法和构成，包括工程量清单、材料供应清单等。8.进度付款申请表格：用于承包人向发包人申请进度付款的表格，需填写工程进度、工程量等信息。9.工程变更申请表：用于提出工程变更的申请，需填写变更内容、变更原因、变更价款等信息。10.索赔申请表：用于提出合同索赔的申请，需填写索赔原因、索赔金额、索赔证据等信息。11.质量保证金支付申请表：用于提出质量保证金的支付申请，需填写支付金额、支付原因等信息。12.合同解除和终止申请表：用于提出合同解除和终止的申请，需填写解除和终止的原因、日期等信息。13.第三方介入协议：用于明确第三方介入的条件、程序、职责、权利和义务等。14.保密协议：用于明确合同双方的保密义务和保密内容，包括技术秘密、商业秘密等。15.不可抗力事件证明文件：用于证明不可抗力事件的发生，包括自然灾害、社会事件等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定履行义务，如未按时完成工程、未提供约定的材料等。2.工程质量不符合合同约定，如材料不合格、