2024年度光伏发电站装修施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电站装修施工合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方1.6合同标的2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.工程量清单3.1工程量清单编制依据3.2工程量清单内容3.3工程量清单计量单位4.工程进度及款项支付4.1工程进度计划4.2工程款项支付方式4.3工程款项支付时间5.材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料供应责任6.施工图纸及技术规范6.1施工图纸提供6.2技术规范执行7.施工组织设计7.1施工组织设计编制7.2施工组织设计内容8.施工现场管理8.1施工现场安全管理8.2施工现场文明施工8.3施工现场环境保护9.施工质量控制9.1施工质量控制要求9.2施工质量验收标准9.3施工质量问题处理10.施工安全及环境保护10.1施工安全管理10.2施工环境保护11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他14.1违约责任14.2不可抗力14.3合同附件14.4合同生效及修改第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年度光伏发电站装修施工合同”。1.2合同编号本合同编号为“PGFZ20240001”。1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年1月1日。1.4合同签订地点本合同签订地点为市区大厦。1.5合同双方甲方：光伏发电有限公司乙方：装修工程公司1.6合同标的本合同标的为甲方光伏发电站装修工程，具体包括但不限于室内装修、室外地面硬化、电气设备安装等。2.项目概况2.1项目名称项目名称为“光伏发电站装修工程”。2.2项目地点项目地点位于市区光伏发电站。2.3项目规模项目规模为：装修总面积平方米，装修工程量约立方米。2.4项目工期项目工期为自合同签订之日起60日历天内完成。2.5项目质量要求项目质量要求符合国家相关标准及甲方要求，具体详见附件《装修工程质量标准》。3.工程量清单3.1工程量清单编制依据工程量清单编制依据为《省建筑工程量清单编制规则》。3.2工程量清单内容工程量清单内容包括但不限于：墙面粉刷、地面铺设、吊顶工程、门窗安装、电气设备安装等。3.3工程量清单计量单位工程量清单计量单位为：平方米、立方米、套、米等。4.工程进度及款项支付4.1工程进度计划甲方应于合同签订后5个工作日内提供工程进度计划，乙方应按计划执行。4.2工程款项支付方式工程款项支付方式为分阶段支付，具体支付节点及比例如下：（1）开工前支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的40%；（3）工程完工验收合格后支付合同总价款的20%；（4）质保金为合同总价款的5%，质保期满后无质量问题退还。4.3工程款项支付时间工程款项支付时间为每个支付节点后的5个工作日内。5.材料供应5.1材料供应方式甲方负责提供部分主要材料，乙方负责提供其余材料。5.2材料质量要求材料质量要求符合国家相关标准及甲方要求，具体详见附件《材料质量标准》。5.3材料供应责任甲方负责材料的质量、规格、型号及数量的确认，乙方负责材料的采购、运输及保管。6.施工图纸及技术规范6.1施工图纸提供甲方应于合同签订后10个工作日内提供完整的施工图纸及技术规范。6.2技术规范执行乙方应严格按照施工图纸及技术规范进行施工，确保工程质量。8.施工组织设计8.1施工组织设计编制乙方应在合同签订后15个工作日内提交施工组织设计，经甲方审核批准后实施。8.2施工组织设计内容（1）施工方案及工艺流程；（2）施工进度计划；（3）施工人员配置及培训计划；（4）施工机械及设备配置；（5）安全管理措施；（6）环境保护措施。9.施工现场管理9.1施工现场安全管理乙方应建立健全施工现场安全管理制度，确保施工人员安全。9.2施工现场文明施工乙方应保持施工现场整洁、有序，不得影响周边环境。9.3施工现场环境保护乙方应采取措施减少施工对环境的影响，包括噪音、粉尘、废水等。10.施工质量控制10.1施工质量控制要求乙方应严格按照施工图纸及技术规范进行施工，确保工程质量。10.2施工质量验收标准施工质量验收标准应符合国家相关标准及甲方要求。10.3施工质量问题处理一旦发现施工质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，并承担相应责任。11.施工安全及环境保护11.1施工安全管理乙方应定期进行安全检查，确保施工安全。11.2施工环境保护乙方应遵守国家环保法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。12.争议解决12.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序提交仲裁申请书，仲裁委员会受理后，在仲裁规则规定的期限内进行仲裁。13.合同解除13.1合同解除条件（1）一方违约，经催告后在合理期限内仍未纠正；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）一方提出解除合同，并经另一方同意。13.2合同解除程序一方解除合同，应提前30日书面通知另一方，并说明解除理由。14.其他14.1违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。14.2不可抗力不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致合同无法履行。14.3合同附件合同附件包括但不限于：《装修工程质量标准》、《材料质量标准》。14.4合同生效及修改本合同自双方签字盖章之日起生效。合同如有修改，应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等，其介入旨在确保合同的顺利履行，提高工程质量，保障各方权益。15.2第三方责任划分15.2.1第三方责任第三方在合同中的责任应限于其专业领域，包括但不限于：（1）中介方：协助合同双方进行沟通、协调，提供专业建议；（2）监理方：对施工过程进行监督、检查，确保工程质量符合合同要求；（3）评估方：对工程进度、质量、成本等进行评估；（4）咨询方：就特定问题提供专业咨询意见。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的管理，并按照甲方的要求履行职责。15.3.2第三方与乙方的关系第三方应协助乙方完成施工任务，并对施工过程进行监督，确保施工质量。15.4第三方介入程序15.4.1第三方选定甲方有权自行选定第三方，或由乙方推荐，经甲方同意后确定。15.4.2第三方合同签订第三方介入后，应与甲方签订单独的合同，明确双方的权利和义务。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同所指的责任限额是指第三方因其过错导致合同无法履行或造成损失时，应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额计算（1）根据第三方合同约定的赔偿标准；（2）根据工程总价的一定比例确定；（3）根据甲方实际损失确定。16.3责任限额的调整（1）合同履行期间，如发生不可抗力等因素，经双方协商一致；（2）合同履行期间，如第三方合同发生变更，经双方协商一致。17.第三方介入的额外条款及说明17.1第三方介入费用第三方介入费用由甲方承担，具体费用在第三方合同中约定。17.2第三方介入的期限第三方介入期限应根据工程进度及合同履行情况确定，并在第三方合同中明确。17.3第三方介入的保密义务第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露合同内容及相关信息。17.4第三方介入的协调与配合第三方应与甲方、乙方保持良好沟通，及时反馈相关信息，确保合同顺利履行。18.第三方介入的终止18.1第三方介入终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）第三方合同到期；（4）合同双方协商一致。18.2第三方介入终止程序第三方介入终止时，应提前通知合同双方，并按照双方约定进行结算。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式第三方介入争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。19.2争议解决程序提交仲裁申请书，仲裁委员会受理后，在仲裁规则规定的期限内进行仲裁。20.本合同与第三方合同的关系本合同与第三方合同为独立的合同关系，各自独立生效，互不影响。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《装修工程质量标准》详细要求：本附件应包含装修工程各分项工程的质量标准，如墙面、地面、门窗、电气等工程的具体质量要求，以及相应的验收标准和检查方法。2.《材料质量标准》详细要求：本附件应列出所有使用材料的品牌、型号、规格、质量等级等信息，并附上材料供应商的资质证明和产品合格证。3.《施工组织设计》详细要求：本附件应详细描述施工方案、工艺流程、进度计划、人员配置、机械设备配置、安全管理措施、环境保护措施等内容。4.《工程进度计划》详细要求：本附件应列出详细的工程进度计划，包括各分项工程的开始和结束时间，以及关键节点的控制时间。5.《工程量清单》详细要求：本附件应详细列出各项工程量，包括工程量名称、计量单位、工程量数值等，并附上工程量计算的依据和说明。6.《工程款项支付计划》详细要求：本附件应详细列出工程款项支付的节点、金额、支付方式等，并明确每个支付节点对应的工程进度要求。7.《施工现场管理制度》详细要求：本附件应包含施工现场的安全管理制度、文明施工制度、环境保护制度等，确保施工过程的规范和有序。8.《合同解除条件及程序》详细要求：本附件应详细列出合同解除的条件和程序，包括违约解除、不可抗力解除、协商解除等。9.《第三方合同》详细要求：本附件应包含第三方合同的主要内容，包括合同双方、合同标的、合同期限、权利义务、违约责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）乙方未按合同约定时间完成工程；（2）乙方施工质量不符合合同要求；（3）乙方未按合同约定支付工程款项；（4）第三方未按合同约定履行职责；（5）甲方未按合同约定提供材料或支付款项。2.责任认定标准（1）乙方未按合同约定时间完成工程，每延迟一天，应支付合同总价款的1%作为违约金；（2）乙方施工质量不符合合同要求，应无条件返工，直至符合要求，并承担由此产生的额外费用；（3）乙方未按合同约定支付工程款项，应