2024年版二建管理施工合同管理与工程设计变更协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版二建管理施工合同管理与工程设计变更协议本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3监理方1.4设计方1.5工程概述1.6变更范围2.合同条款2.1合同签订2.2合同履行2.3合同变更2.4合同解除2.5违约责任2.6争议解决3.工程设计变更管理3.1变更申请3.2变更审批3.3变更实施3.4变更资料归档3.5变更费用处理4.施工合同管理4.1施工计划管理4.2施工质量管理4.3施工安全管理4.4施工进度管理4.5施工成本管理5.工程质量控制5.1质量标准5.2质量检查5.3质量整改5.4质量评定6.工程安全管理6.1安全标准6.2安全培训6.3安全事故处理6.4安全管理监督7.合同价款与支付7.1合同总价7.2预付款7.3进度付款7.4变更款项7.5质量保证金7.6支付方式8.工期与进度8.1合同工期8.2工期延误8.3工期提前8.4进度计划调整9.材料与设备9.1材料供应9.2设备供应9.3材料质量要求9.4设备质量要求10.技术支持与服务10.1技术交底10.2设计支持10.3施工指导10.4售后服务11.环境保护与节能11.1环保要求11.2节能要求11.3环保措施11.4节能措施12.沟通协调12.1沟通协调机制12.2信息交流平台12.3变更协调12.4争议协调13.合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件13.4合同终止后的处理14.其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律适用14.5争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3监理方1.4设计方1.5工程概述工程概述是指本合同约定的工程建设项目的基本情况，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等。1.6变更范围变更范围是指在合同履行过程中，因设计、施工、管理等原因需要对工程内容、工程规模、工程投资等进行调整的范围。第二条合同条款2.1合同签订本合同自甲方、乙方、监理机构和设计机构签字或者盖章之日起生效。2.2合同履行各方应按照本合同的约定，履行各自的职责和义务，确保工程项目的顺利进行。2.3合同变更合同变更应当经各方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.4合同解除合同解除应当经各方协商一致，并以书面形式确认。2.5违约责任各方违反本合同的约定，应当承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。2.6争议解决本合同履行过程中发生的争议，各方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第三条工程设计变更管理3.1变更申请乙方、监理机构或设计机构认为需要进行工程变更的，应向甲方提出书面变更申请。3.2变更审批甲方应在收到变更申请后的14天内审批完毕。审批通过的，各方应按照变更后的内容执行。3.3变更实施乙方应按照经甲方批准的变更内容，组织变更施工。3.4变更资料归档变更实施完成后，乙方应将变更相关资料归档，并报送监理机构审核。3.5变更费用处理变更费用的计算和支付，按照本合同第七条的约定处理。第四条施工合同管理4.1施工计划管理乙方应根据工程进度计划，编制施工计划，并报送甲方、监理机构审批。4.2施工质量管理乙方应按照本合同约定的质量标准，组织施工，确保工程质量。4.3施工安全管理乙方应按照本合同约定的安全标准，组织施工，确保工程施工安全。4.4施工进度管理乙方应按照施工计划，组织施工，确保工程进度。4.5施工成本管理乙方应合理控制施工成本，确保工程投资控制在预算范围内。第五条工程质量控制5.1质量标准本工程的质量标准，按照国家标准、行业标准和本合同的约定执行。5.2质量检查乙方应定期对施工质量进行检查，发现问题及时整改。5.3质量整改对检查出的质量问题，乙方应按照监理机构的要求进行整改。5.4质量评定工程竣工后，乙方应组织自检，并向监理机构申请验收。监理机构组织验收后，对工程质量进行评定。第六条工程安全管理6.1安全标准本工程的安全标准，按照国家标准、行业标准和本合同的约定执行。6.2安全培训乙方应组织对施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。6.3安全事故处理发生安全事故的，乙方应立即报告甲方、监理机构，并按照本合同约定处理。6.4安全管理监督乙方应加强对施工现场的安全管理，接受甲方、监理机构的监督。第八条合同价款与支付8.1合同总价本合同总价是指乙方按照本合同约定的工作内容，完成工程项目所应得的报酬，包括施工费、设备费、材料费、技术服务费等。8.2预付款甲方应在合同签订后的30天内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款。8.3进度付款乙方完成合同约定的工作内容后，甲方应按照实际完成的工作量和合同约定的单价支付进度款。8.4变更款项合同变更后的款项，按照本合同第三条约定的变更费用处理方式进行计算和支付。8.5质量保证金乙方保证工程质量，如发生质量问题，甲方有权从质量保证金中扣除相应的金额作为赔偿。8.6支付方式本合同的支付方式，包括但不限于银行转账、现金支付等。第九条工期与进度9.1合同工期本合同约定的工期是指乙方完成合同约定的工作内容所需的时间。9.2工期延误由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担因此产生的违约责任。9.3工期提前由于乙方原因导致工期提前的，乙方应按照甲方要求调整施工计划。9.4进度计划调整由于设计变更、工程量增减等原因导致进度计划需要调整的，乙方应按照甲方、监理机构的要求进行调整。第十条材料与设备10.1材料供应乙方应按照本合同约定的材料种类、规格、数量等要求，向甲方供应材料。10.2设备供应乙方应按照本合同约定的设备种类、规格、数量等要求，向甲方供应设备。10.3材料质量要求乙方供应的材料应符合国家标准、行业标准以及本合同的约定。10.4设备质量要求乙方供应的设备应符合国家标准、行业标准以及本合同的约定。第十一条技术支持与服务11.1技术交底乙方应在工程开工前，向甲方、监理机构等进行技术交底。11.2设计支持设计机构应为本工程提供设计支持，包括设计咨询、设计修改等。11.3施工指导乙方应为本工程的施工提供指导，确保工程施工的顺利进行。11.4售后服务乙方应为本工程提供售后服务，包括设备维护、技术支持等。第十二条环境保护与节能12.1环保要求乙方应按照国家标准、行业标准以及本合同的约定，采取措施保护环境。12.2节能要求乙方应按照国家标准、行业标准以及本合同的约定，采取措施节能。12.3环保措施乙方应采取措施，防止工程施工过程中对环境造成污染。12.4节能措施乙方应采取措施，提高能源利用效率，降低能源消耗。第十三条沟通协调13.1沟通协调机制各方应建立沟通协调机制，定期或不定期地进行沟通和协调。13.2信息交流平台各方应建立信息交流平台，及时交流工程相关信息。13.3变更协调变更发生后，乙方应与甲方、监理机构进行协调，确保变更的顺利实施。13.4争议协调对于合同履行过程中的争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十四条其他约定14.1保密条款各方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权保护各方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等知识产权。14.3不可抗力由于不可抗力原因导致合同不能履行或者部分不能履行的，各方应按照本合同约定承担相应的责任。14.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.5争议解决方式对于本合同履行过程中的争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方、乙方、监理机构和设计机构之外，根据本合同约定介入工程项目的其他法人、其他组织或个人。1.2第三方类型第三方包括但不限于材料供应商、设备供应商、技术咨询单位、施工分包单位、检测机构、金融机构等。1.3第三方责任第三方应按照本合同的约定，履行其职责和义务，并对因其原因导致的工程损失承担责任。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方、乙方根据工程需要，可以选择合适的第三方提供服务或产品。2.2第三方评估甲方、乙方应对第三方的能力、业绩、信誉等进行评估，确保其具备相应资质和能力。2.3第三方合同签订甲方、乙方与第三方签订合同，明确双方的权利和义务。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义第三方责任限额是指甲方、乙方根据本合同约定，对第三方在工程项目中的责任范围和赔偿金额的限制。3.2责任限额约定甲乙方可根据工程特点和第三方类型，约定相应的责任限额。3.3责任限额调整甲方、乙方可以根据工程进展和第三方表现，调整第三方责任限额。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求提供服务或产品。4.2第三方与乙方第三方应按照乙方的要求，协助乙方完成工程施工或其他相关工作。4.3第三方与监理机构第三方应接受监理机构的监督和检查，确保其工作符合工程质量和安全要求。4.4第三方与设计机构第三方应根据设计机构的要求，提供相应的技术支持和服务。第五条第三方介入后的合同修正5.1合同条款补充甲方、乙方应在原合同基础上，补充第三方相关的条款，明确第三方的权利和义务。5.2合同价款调整甲方、乙方应根据第三方介入的情况，调整合同价款，包括第三方服务费、材料费、设备费等。5.3合同履行期限调整甲方、乙方应根据第三方介入的情况，调整合同履行期限。5.4合同违约责任补充甲方、乙方应补充第三方违约责任的相关条款，明确第三方的违约行为和违约责任。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方与甲方、乙方的争议第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。6.2第三方与监理机构、设计机构的争议第三方与监理机构、设计机构之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条第三方介入后的保密义务7.1第三方保密义务第三方应对本合同内容及双方合作事项予以保密，未经甲方、乙方同意，不得向第三方披露。7.2第三方违约责任第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因此造成的损失。第八条第三方介入后的知识产权保护8.1知识产权保护第三方应尊重甲方、乙方的知识产权，不得侵犯甲方的专利、商标等知识产权。8.2第三方违约责任第三方侵犯甲方、乙方知识产权的，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因此造成的损失。第九条不可抗力事件的处理9.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力事件处理发生不可抗力事件导致合同不能履行或部分不能履行的，各方应按照本合同约定承担相应的责任。第十条法律适用与争议解决10.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决对于本合同履行过程中的争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件本合同自甲方、乙方、监理机构、设计机构及第三方签字或盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应当经各方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.3合同终止条件合同终止应当经各方协商一致，并以书面形式第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计变更申请表2.工程设计变更审批表3.施工计划书4.施工方案5.施工图纸6.材料供应合同7.设备供应合同8.技术服务合同9.安全施工方案10.质量保证承诺书11.环保措施承诺书12.施工进度计划表13.施工进度报告14.工程结算报告15.工程质量检测报告16.工程竣工报告17.工程保修承诺书18.银行履约保函19.第三方资质证明文件20.第三方合同附件的详细要求和说明：1.工程设计变更申请表：用于乙方、监理机构或设计机构提出工程设计变更申请。2.工程设计变更审批表：用于甲方审批工程设计变更申请。3.施工计划书：用于乙方编制施工计划，明确施工进度、施工人员、施工设备等。4.施工方案：用于乙方编制施工方案，明确施工方法、施工工艺、施工步骤等。5.施工图纸：用于乙方施工，明确工程结构、尺寸、施工要求等。6.材料供应合同：用于乙方与材料供应商签订材料供应合同，明确材料种类、规格、数量、价格、交货时间等。7.设备供应合同：用于乙方与设备供应商签订设备供应合同，明确设备种类、规格、数量、价格、交货时间等。8.技术服务合同：用于乙方与技术咨询单位签订技术服务合同，明确服务内容、服务时间、服务费用等。9.安全施工方案：用于乙方编制安全施工方案，明确安全措施、安全责任、安全培训等。10.质量保证承诺书：用于乙方承诺保证工程质量，明确质量标准、质量保证措施等。11.环保措施承诺书：用于乙方承诺采取环保措施，明确环保标准、环保措施等。12.施工进度计划表：用于乙方编制施工进度计划，明确各阶段的施工时间、施工内容等。13.施工进度报告：用于乙方向甲方、监理机构报告施工进度情况。14.工程结算报告：用于乙方向甲方报告工程结算情况，明确工程结算金额、结算依据等。15.工程质量检测报告：用于第三方检测机构对工程质量进行检测，明确检测结果、检测依据等。16.工程竣工报告：用于乙方向甲方报告工程竣工情况，明确竣工时间、竣工内容等。17.工程保修承诺书：用于乙方承