版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年房产销售协议:保障开发商与购房者权益的约定本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称1.2购房者姓名1.3合同签订日期1.4合同签订地点2.房产基本情况2.1房产位置2.2房产面积2.3房产用途2.4房产产权情况2.5房产配套设施3.销售价格及支付方式3.1房产销售价格3.2付款方式3.3付款时间节点3.4逾期付款违约责任4.交付与验收4.1房产交付时间4.2房产交付条件4.3房产验收标准4.4验收不合格的处理5.产权登记5.1产权登记时间5.2产权登记费用5.3产权登记风险6.交付后权益保障6.1交付后房屋质量问题处理6.2交付后配套设施保障6.3交付后物业服务保障7.违约责任7.1购房者违约责任7.2开发商违约责任7.3违约金计算方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3争议解决期限9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.合同附件10.1房产平面图10.2房产产权证明文件10.3付款凭证10.4其他相关文件11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除程序12.合同变更与补充12.1合同变更程序12.2合同补充条款13.合同保密13.1保密内容13.2保密期限13.3违反保密责任14.合同签署与生效14.1合同签署方式14.2合同生效条件14.3合同签署日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.2购房者姓名:1.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同签订地点:市区街道号大厦室第二条房产基本情况2.1房产位置:市区街道号2.2房产面积:100平方米2.3房产用途:住宅2.4房产产权情况:独立产权2.5房产配套设施:电梯、中央空调、天然气、宽带网络、停车位第三条销售价格及支付方式3.1房产销售价格:人民币100万元整3.2付款方式:首付50%,余款在房屋交付前全部付清3.3付款时间节点:3.3.1首付款:合同签订后10日内支付3.3.2余款:房屋交付前30日内支付3.4逾期付款违约责任:逾期付款每日按未付款金额的0.05%支付违约金第四条交付与验收4.1房产交付时间:2024年12月31日4.2房产交付条件:房屋主体结构、装修、配套设施等符合合同约定及国家相关标准4.3房产验收标准:4.3.1房屋主体结构、装修、配套设施等质量合格4.3.2房屋面积与合同约定一致4.3.3房屋权属清晰4.4验收不合格的处理:4.4.1开发商应在验收不合格之日起15日内进行整改4.4.2购房者有权要求开发商重新交付合格房屋第五条产权登记5.1产权登记时间:房屋交付后30日内5.2产权登记费用:按国家规定标准收取5.3产权登记风险:因购房者原因导致产权登记失败,由购房者承担相关责任第六条交付后权益保障6.1交付后房屋质量问题处理:6.1.1开发商应在接到购房者质量问题报告后7日内进行核实6.1.2如属房屋质量问题,开发商应在15日内进行修复6.2交付后配套设施保障:6.2.1开发商保证房屋配套设施的正常运行6.2.2如配套设施出现故障,开发商应在接到报告后12小时内进行修复6.3交付后物业服务保障:6.3.1开发商应提供合格的物业服务6.3.2购房者有权监督物业服务质量,并提出改进建议第七条违约责任7.1购房者违约责任:7.1.1逾期付款:按合同约定支付违约金7.1.2非法转卖房屋:无权要求退还已付房款,并承担相应的法律责任7.2开发商违约责任:7.2.1房屋质量问题:修复房屋或退还房款及违约金7.2.2房屋面积缩水:按实际面积退还差额及违约金7.2.3违反交付时间:按逾期时间支付违约金第八条争议解决8.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至市区人民法院诉讼解决。8.2争议解决地点:市区人民法院8.3争议解决期限:自一方提出争议之日起,双方应在30日内协商解决;协商未果的,应在30日内向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同生效与终止9.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件:9.2.1房屋交付并验收合格9.2.2买方支付全部房款9.2.3产权登记手续完成9.2.4双方约定的其他终止条件9.3合同解除条件:9.3.1一方严重违约9.3.2因不可抗力导致合同无法履行9.3.3双方协商一致解除合同第十条合同附件10.1房产平面图10.2房产产权证明文件10.3付款凭证10.4其他相关文件:包括但不限于购房合同附件、购房发票、产权登记申请书等第十一条合同解除与终止11.1合同解除程序:任何一方解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明理由。11.2合同终止条件:11.2.1合同约定的终止条件成就11.2.2合同履行完毕11.2.3双方协商一致终止合同11.3合同解除后的处理:11.3.1解除合同后,双方应按照合同约定履行剩余义务11.3.2因解除合同造成的损失,由责任方承担第十二条合同变更与补充12.1合同变更程序:任何一方提出变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,以书面形式作出变更,变更部分与本合同具有同等法律效力。12.2合同补充条款:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同保密13.1保密内容:本合同的全部内容,包括但不限于房产信息、价格、付款方式、合同签订日期等。13.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后5年内。13.3违反保密责任:任何一方违反保密义务,应对因此造成的损失承担赔偿责任。第十四条合同签署与生效14.1合同签署方式:本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同签署日期:2024年1月1日14.3合同签署地点:市区街道号大厦室第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方,包括但不限于中介机构、律师事务所、评估机构、监理机构、房地产评估师、监理工程师等,以及其他因合同履行需要介入的第三方主体。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并书面同意。2.2第三方介入应具备相应的资质和执业许可,能够独立承担法律责任。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中,因其自身过错导致的损失,其责任限额由甲乙双方与第三方在合同中约定。3.2若第三方责任限额低于实际损失,甲乙双方应承担相应的补充赔偿责任。第四条第三方权利与义务4.1第三方有权根据合同约定和法律规定,独立行使职责,收集、提供相关资料和信息。4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露任何涉及合同履行过程中的信息。4.3第三方应按时完成职责范围内的任务,并对工作结果承担相应的责任。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲乙双方之间为委托代理关系,第三方不得以甲乙双方的名义对外进行任何承诺或签订任何协议。5.2第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方以外的第三方进行联系或签订协议,需经甲乙双方书面同意。第六条第三方介入时的额外条款6.1第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方的各项工作,并提供必要的协助。6.2第三方介入的费用由甲乙双方承担,具体费用由甲乙双方与第三方另行协商确定。6.3第三方介入期间,甲乙双方的权利义务关系不变。第七条第三方介入的合同变更7.1第三方介入后,若需对合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方共同协商,并书面签订补充协议。7.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入期间发生的争议,甲乙双方应通过友好协商解决。8.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交至市区人民法院诉讼解决。第九条第三方介入的合同解除9.1第三方介入期间,任何一方有权解除合同,但应提前30日书面通知对方,并说明理由。9.2合同解除后,第三方应退还已收取的费用,并承担相应的法律责任。第十条第三方介入的合同终止10.1第三方介入期间,合同终止的条件与合同约定一致。10.2合同终止后,第三方应退还已收取的费用,并承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的合同生效11.1第三方介入后的合同,自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效后,甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房产平面图:详细展示房产的位置、面积、户型、楼层等信息,以及配套设施的分布情况。2.房产产权证明文件:包括但不限于房产证、土地使用权证等,证明房产的产权归属和合法性。3.付款凭证:包括但不限于银行转账记录、现金收据等,证明购房款的支付情况。4.房产质量验收报告:由第三方质检机构出具,证明房屋质量符合合同约定和国家标准。5.房产配套设施验收报告:由第三方检测机构出具,证明房屋配套设施的正常运行和合格性。6.物业服务合同:明确物业服务的内容、标准、费用等事项。7.房屋维修基金缴纳凭证:证明购房者已缴纳房屋维修基金。8.房屋保险合同:证明购房者已购买房屋保险。9.合同补充协议:记录合同履行过程中双方协商一致达成的补充条款。10.其他相关文件:包括但不限于购房合同附件、购房发票、产权登记申请书等。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期付款:违约行为:购房者未按合同约定时间支付房款。责任认定:购房者应按合同约定支付逾期付款违约金,并承担由此产生的利息损失。示例:若购房者逾期付款10天,应支付每日0.05%的违约金。2.逾期交付:违约行为:开发商未按合同约定时间交付房屋。责任认定:开发商应向购房者支付逾期交付违约金,并承担由此产生的损失。示例:若开发商逾期交付30天,应支付每日0.1%的违约金。3.房屋质量问题:违约行为:房屋存在严重质量问题,影响居住使用。责任认定:开发商应在接到购房者报告后15日内修复房屋,若修复后仍不合格,购房者有权要求开发商退还房款及违约金。示例:若购房者发现房屋存在墙体裂缝,开发商应在15日内修复,若修复后裂缝仍在,购房者有权要求退款。4.违反保密义务:违约行为:任何一方泄露合同内容或相关商业秘密。责任认定:违约方应承担相应的法律责任,赔偿因此造成的损失。示例:若购房者泄露房屋位置信息,造成他人非法侵入,购房者应承担相应的法律责任。5.未经同意解除合同:违约行为:任何一方未经对方同意擅自解除合同。责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。示例:若购房者未经开发商同意擅自解除合同,应支付违约金。全文完。2024年房产销售协议:保障开发商与购房者权益的约定1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.2购房者基本信息2.房产基本信息2.1房产位置及面积2.2房产类型及用途2.3房产配套设施3.销售价格及支付方式3.1销售价格确定及调整3.2付款方式及期限3.3首付款比例及支付时间3.4按揭贷款事宜4.合同签订及生效4.1合同签订时间及地点4.2合同生效条件4.3合同变更及解除5.房产交付及验收5.1房产交付时间及条件5.2房产验收标准及程序5.3验收不合格处理6.产权转移及登记6.1产权转移手续6.2产权登记手续6.3登记费用及承担7.产权证办理及交付7.1产权证办理时间7.2产权证交付时间及方式7.3产权证遗失及补办8.交房后维修责任8.1开发商维修责任8.2购房者维修责任8.3第三方维修责任9.违约责任及处理9.1开发商违约责任9.2购房者违约责任9.3违约金的计算及支付10.争议解决方式10.1争议解决方式选择10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同附件及补充协议12.1合同附件12.2补充协议13.其他约定事项13.1合同附件及补充协议效力13.2合同未尽事宜13.3合同签署日期14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.1.1开发商名称:__________1.1.2开发商地址:__________1.1.3开发商法定代表人:__________1.1.4开发商联系电话:__________1.2购房者基本信息1.2.1购房者姓名:__________1.2.2购房者身份证号码:__________1.2.3购房者地址:__________1.2.4购房者联系电话:__________2.房产基本信息2.1房产位置及面积2.1.1房产所在城市:__________2.1.2房产具体地址:__________2.1.3房产建筑面积:__________平方米2.1.4房产套内面积:__________平方米2.2房产类型及用途2.2.1房产类型:__________2.2.2房产用途:__________2.3房产配套设施2.3.1供水:__________2.3.2供电:__________2.3.3供暖:__________2.3.4燃气:__________2.3.5通讯:__________3.销售价格及支付方式3.1销售价格确定及调整3.1.1房产销售价格:__________元/平方米3.1.2价格调整机制:__________3.2付款方式及期限3.2.1首付款:__________元3.2.2首付款支付时间:__________3.2.3首付比例:__________3.2.4按揭贷款:__________3.2.5按揭贷款比例:__________3.3首付款比例及支付时间3.3.1首付款比例:__________3.3.2首付款支付时间:__________3.4按揭贷款事宜3.4.1按揭贷款银行:__________3.4.2按揭贷款利率:__________3.4.3按揭贷款期限:__________4.合同签订及生效4.1合同签订时间及地点4.1.1合同签订时间:__________4.1.2合同签订地点:__________4.2合同生效条件4.2.1双方签署合同4.2.2支付首付款4.2.3合同备案4.3合同变更及解除4.3.1合同变更:__________4.3.2合同解除:__________5.房产交付及验收5.1房产交付时间及条件5.1.1房产交付时间:__________5.1.2房产交付条件:__________5.2房产验收标准及程序5.2.1验收标准:__________5.2.2验收程序:__________5.3验收不合格处理5.3.1不合格处理方式:__________5.3.2处理期限:__________6.产权转移及登记6.1产权转移手续6.1.1产权转移手续办理:__________6.1.2手续办理期限:__________6.2产权登记手续6.2.1产权登记手续办理:__________6.2.2手续办理期限:__________6.3登记费用及承担6.3.1登记费用:__________6.3.2费用承担:__________8.产权证办理及交付8.1产权证办理时间8.1.1产权证办理期限:自房产交付之日起__________个月内8.1.2办理地点:__________8.2产权证交付时间及方式8.2.1产权证交付时间:自产权证办理完毕之日起__________个工作日内8.2.2交付方式:__________8.3产权证遗失及补办8.3.1遗失处理:__________8.3.2补办手续:__________8.3.3补办费用:__________6525789.交房后维修责任9.1开发商维修责任9.1.1开发商负责保修期内房屋主体结构、承重结构、屋面、卫生间、厨房等部位的维修。9.1.2保修期限:自房屋交付之日起__________年9.2购房者维修责任9.2.1购房者负责房屋内部装修及附属设施的维修。9.2.2购房者应合理使用房屋,避免因不当使用导致房屋损坏。9.3第三方维修责任9.3.1因第三方原因导致房屋损坏的,由第三方负责维修。9.3.2第三方维修责任认定及处理:__________65257910.违约责任及处理10.1开发商违约责任10.1.1开发商未按时交付房屋的,应向购房者支付__________的违约金。10.1.2开发商未按约定质量标准交付房屋的,应承担相应责任。10.2购房者违约责任10.2.1购房者未按时支付房款的,应向开发商支付__________的违约金。10.2.2购房者擅自改变房屋结构或用途的,应承担相应责任。10.3违约金的计算及支付10.3.1违约金计算方法:__________10.3.2违约金支付方式:__________65258011.争议解决方式11.1争议解决方式选择11.1.1双方发生争议,应协商解决。(1)向合同签订地人民法院提起诉讼;(2)提交__________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序11.2.1争议解决程序:__________11.3争议解决费用11.3.1争议解决费用:__________65258112.合同解除条件及程序12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致,决定解除合同;12.1.2出现法律规定的合同解除情形;12.2合同解除程序12.2.1一方提出解除合同,应提前__________个工作日通知另一方;12.2.2另一方收到通知后,应在__________个工作日内给予答复。65258213.其他约定事项13.1合同附件及补充协议效力13.1.1本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2合同未尽事宜13.2.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。13.3合同签署日期13.3.1合同签署日期:__________年__________月__________日第二部分:第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定义14.1.1本合同中所称第三方,是指除合同双方(甲方:__________,乙方:__________)以外的,在合同履行过程中,提供中介服务、专业咨询、技术服务等服务的独立第三方机构或个人。14.2第三方介入条件14.2.1在合同履行过程中,如需第三方介入,双方应事先协商一致,并明确第三方的职责和权限。14.3第三方职责14.3.1第三方应根据合同约定,提供专业、公正的服务,协助双方履行合同义务。14.3.2第三方应遵守国家法律法规,保护双方合法权益。14.3.3第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。14.4第三方权利14.4.1第三方有权要求甲方、乙方提供与合同履行相关的必要信息和资料。14.4.2第三方有权对甲方、乙方的行为进行监督,确保合同履行。14.4.3第三方有权根据合同约定,向甲方、乙方收取服务费用。14.5第三方与其他各方的关系14.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的,第三方不承担甲方、乙方之间的责任。14.5.2第三方不得泄露甲方、乙方的商业秘密或个人信息。14.6第三方责任限额14.6.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致甲方、乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。14.6.2第三方的赔偿责任限额为__________元。14.6.3第三方的赔偿责任限额的计算方式:__________14.7第三方介入后的额外条款及说明(1)本合同的副本;(2)双方签订的授权委托书;(3)与第三方服务相关的其他文件。14.7.2第三方介入后,甲方、乙方应积极配合第三方的工作,并提供必要的协助。14.7.3第三方介入的费用由甲方、乙方承担,具体费用标准由双方另行协商确定。14.7.4第三方介入期间,如发生争议,应由第三方进行调解,调解不成的,双方可根据本合同第11条的规定解决。14.7.5第三方介入结束后,甲方、乙方应根据合同约定继续履行各自的权利和义务。14.8第三方变更及退出14.8.1如第三方需要变更,应提前__________个工作日通知甲方、乙方,并取得甲方、乙方的书面同意。14.8.2如第三方因故退出,应提前__________个工作日通知甲方、乙方,并协助甲方、乙方选择新的第三方。14.8.3第三方变更或退出后,不影响本合同的有效性。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房产销售协议1.1房产销售协议正本1.2房产销售协议副本(甲方、乙方各执一份)2.房产产权证明文件2.1房地产权证2.2土地使用权证3.付款凭证3.1首付款收据3.2按揭贷款合同3.3付款计划表4.房产交付及验收记录4.1房产交付确认书4.2房产验收报告5.产权证办理及交付证明5.1产权证办理进度表5.2产权证交付证明6.违约金支付凭证6.1违约金收据7.第三方服务协议7.1第三方服务协议正本7.2第三方服务协议副本(甲方、乙方、第三方各执一份)8.其他相关文件8.1双方签订的授权委托书8.2双方协商达成的补充协议说明二:违约行为及责任认定:1.开发商违约行为及责任认定1.1违约行为:开发商未按时交付房屋责任认定:开发商应向购房者支付__________的违约金。示例:若开发商未按时交付房屋,应支付购房者__________元违约金。1.2违约行为:开发商未按约定质量标准交付房屋责任认定:开发商应承担修复费用,并赔偿购房者因此遭受的损失。示例:若房屋存在质量问题,开发商应承担修复费用__________元,并赔偿购房者损失__________元。2.购房者违约行为及责任认定2.1违约行为:购房者未按时支付房款责任认定:购房者应向开发商支付__________的违约金。示例:若购房者未按时支付房款,应支付开发商__________元违约金。2.2违约行为:购房者擅自改变房屋结构或用途责任认定:购房者应恢复原状,并承担相应责任。示例:若购房者擅自改变房屋结构,应恢复原状,并赔偿开发商损失__________元。3.第三方违约行为及责任认定3.1违约行为:第三方未提供专业、公正的服务责任认定:第三方应向甲方、乙方支付__________的违约金。示例:若第三方未提供专业服务,应支付甲方、乙方__________元违约金。3.2违约行为:第三方泄露甲方、乙方的商业秘密或个人信息责任认定:第三方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方、乙方的损失。示例:若第三方泄露商业秘密,应赔偿甲方、乙方损失__________元。全文完。2024年房产销售协议:保障开发商与购房者权益的约定2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商信息1.2购房者信息2.房产基本信息2.1房产位置2.2房产面积2.3房产结构2.4房产配套设施3.销售价格与付款方式3.1销售价格3.2付款方式3.3付款时间4.房产交付4.1交付时间4.2交付条件4.3交付手续5.房产产权转移5.1产权转移时间5.2产权转移手续5.3产权证书办理6.房产质量保证6.1质量保证期限6.2质量保证内容6.3质量问题处理7.违约责任7.1开发商违约责任7.2购房者违约责任7.3违约赔偿方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.其他约定11.1不可抗力条款11.2法律适用与争议管辖11.3合同附件12.合同签订日期与地点12.1签订日期12.2签订地点13.合同份数与保管13.1合同份数13.2合同保管14.合同附件清单14.1附件一:房产位置示意图14.2附件二:房产配套设施清单14.3附件三:付款计划表14.4附件四:房产质量保证书14.5附件五:其他附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商信息1.1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.1.2开发商法定代表人:1.1.3开发商住所地:省市区路号1.2购房者信息1.2.1购房者姓名:1.2.2购房者身份证号码:XXXXX1.2.3购房者住所地:省市区路号2.房产基本信息2.1房产位置2.1.1房产所在区域:省市区2.1.2房产具体地址:路号栋单元室2.2房产面积2.2.1建筑面积:100平方米2.2.2使用面积:80平方米2.3房产结构2.3.1房屋结构:钢筋混凝土结构2.3.2房屋户型:两室一厅一卫2.4房产配套设施2.4.1基础配套设施:供水、供电、供气、排水、供暖、宽带网络2.4.2公共配套设施:电梯、楼梯、消防设施、安保系统、绿化景观3.销售价格与付款方式3.1销售价格3.1.1房产总价:人民币100万元整3.1.2优惠条件:暂无3.2付款方式3.2.1首付款:成交总价款的30%,即人民币30万元整,于合同签订后5个工作日内支付3.2.2尾款:成交总价款的70%,即人民币70万元整,于房产交付前支付完毕3.3付款时间3.3.1首付款支付时间:合同签订后5个工作日内3.3.2尾款支付时间:房产交付前4.房产交付4.1交付时间4.1.1房产交付时间为合同约定的交房日期,即年月日4.2交付条件4.2.1房屋主体结构、防水、保温、隔音等基本质量符合国家标准4.2.2房屋配套设施齐全,达到交付条件4.2.3房屋权属清晰,无任何权利瑕疵4.3交付手续4.3.1开发商向购房者提供房产证、土地使用权证等合法产权证明4.3.2购房者按约定支付尾款4.3.3双方办理房产过户手续5.房产产权转移5.1产权转移时间5.1.1房产产权转移时间为交付手续办理完毕后5.2产权转移手续5.2.1开发商向购房者提供房产证、土地使用权证等合法产权证明5.2.2购房者按约定支付尾款5.2.3双方到房地产交易中心办理房产过户手续5.3产权证书办理5.3.1产权证书办理费用由购房者承担5.3.2产权证书办理期限为房产过户手续办理完毕后30个工作日内6.房产质量保证6.1质量保证期限6.1.1房产质量保证期限为交付之日起两年6.2质量保证内容6.2.1房屋主体结构、防水、保温、隔音等基本质量符合国家标准6.2.2房屋配套设施齐全,符合约定标准6.3质量问题处理6.3.1购房者发现质量问题,应在交付之日起7日内向开发商提出6.3.2开发商应在接到购房者通知后15日内进行修复6.3.3若修复后仍存在问题,购房者有权要求开发商承担相应的赔偿责任8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议8.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院8.3争议解决费用8.3.1争议解决费用由败诉方承担,除非法律另有规定或双方另有约定9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1购房者未按约定支付房款,经催告后仍不支付的9.1.2开发商未按约定交付房产,经催告后仍不交付的9.1.3双方协商一致决定解除合同的9.2合同解除程序9.2.1一方提出解除合同,应书面通知对方9.2.2收到解除合同通知的一方应在接到通知之日起15日内予以回复9.2.3若双方未在规定期限内达成一致,可依法向人民法院提起诉讼9.3合同解除后果9.3.1合同解除后,双方应按照约定返还已支付的款项9.3.2双方应各自承担因合同解除而产生的损失10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2付款条件满足10.1.3房产交付条件满足10.2合同终止条件10.2.1合同约定的权利义务履行完毕10.2.2合同解除10.2.3法律规定的其他合同终止情形10.3合同终止程序10.3.1双方协商一致决定终止合同10.3.2书面通知对方10.3.3协商确定合同终止的具体事宜11.其他约定11.1不可抗力条款11.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等11.1.2发生不可抗力,双方应及时通知对方,并协商解决合同履行问题11.1.3若不可抗力导致合同无法履行,双方可根据实际情况部分或全部解除合同11.2法律适用与争议管辖11.2.1本合同适用中华人民共和国法律11.2.2争议管辖地为合同签订地的人民法院11.3合同附件11.3.1本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力12.合同签订日期与地点12.1签订日期:年月日12.2签订地点:省市区路号13.合同份数与保管13.1合同份数:一式四份,双方各执两份13.2合同保管:双方应妥善保管合同文本,确保合同的有效性14.合同附件清单14.1附件一:房产位置示意图14.2附件二:房产配套设施清单14.3附件三:付款计划表14.4附件四:房产质量保证书14.5附件五:其他附件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同目的,经甲乙双方同意介入合同关系的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入情形15.2.1房地产交易过程中,如需评估、贷款、装修等,甲乙双方可引入第三方提供服务。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,若未约定,则以不超过其提供服务直接收益的10%为限。15.4第三方责任界定15.4.1第三方在履行职责过程中,因其自身过错导致的损失,由第三方自行承担。15.5第三方权利义务15.5.1第三方应遵守国家法律法规,遵循诚实信用原则,维护甲乙双方的合法权益。15.5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以完成其服务职责。15.5.3第三方在提供服务过程中,应保证服务的质量和效率。16.甲乙双方责任16.1甲乙双方在第三方介入时,应明确各自的权利义务,并就第三方提供的服务达成一致。16.2甲乙双方应确保第三方在履行职责过程中,不侵犯对方的合法权益。16.3甲乙双方对第三方提供的服务有疑问或争议时,应及时协商解决。16.4甲乙双方应对第三方提供的服务承担连带责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与开发商的关系17.1.1第三方作为独立机构或个人,与开发商之间不存在隶属关系。17.1.2第三方在提供服务过程中,应遵守国家法律法规,不得损害开发商的合法权益。17.2第三方与购房者的关系17.2.1第三方作为独立机构或个人,与购房者之间不存在隶属关系。17.2.2第三方在提供服务过程中,应遵循诚实信用原则,维护购房者的合法权
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 云南省曲靖市沾益区民族中学2024-2025学年九年级上学期期中语文试题(解析版)-A4
- 2024年商标授权使用协议2篇
- 成都音乐厅租赁合同范本
- 马术场档口租赁协议
- 全身炎症反应综合征课件
- 2024年标准设备租赁及销售代理合同样本版B版
- 铝合金铝壶施工合同
- 剧院装修施工合同范文
- 铝单板施工协议商场外立面装饰
- 工业园区建设机械施工合同
- 2024-2030年中国静力压桩机行业发展趋势预测及投资战略咨询报告
- 2024年中国南水北调集团新能源投资有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2023年12月嘉兴市2024届高三高考一模历史试题卷及答案
- 法律效力母子断绝协议书
- 幼儿园建构式课程课件
- 带犬民警警犬技能鉴定理论考试题库(带答案)
- 2023年建筑信息模型技术员理论考试题库500题
- 中日文化比较
- 基于S7-1200商务电梯控制系统设计
- 采购降本方案
- 智慧物业综合管理系统
评论
0/150
提交评论