2024年度水电工程监理服务合同4篇_第1页
2024年度水电工程监理服务合同4篇_第2页
2024年度水电工程监理服务合同4篇_第3页
2024年度水电工程监理服务合同4篇_第4页
2024年度水电工程监理服务合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩71页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电工程监理服务合同本合同目录一览1.合同双方信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息1.3合同签订时间及地点2.合同标的2.1监理工程范围2.2监理工程内容2.3监理工程期限3.监理单位职责3.1质量控制职责3.2安全管理职责3.3进度控制职责3.4资金管理职责4.施工单位职责4.1质量保证措施4.2安全防护措施4.3进度保证措施4.4资金使用措施5.监理单位工作内容5.1工程设计文件审查5.2施工组织设计审查5.3施工图纸会审5.4施工现场巡查5.5质量检测与验收5.6进度控制与协调5.7安全生产检查5.8资金支付监督5.9工程档案管理6.施工单位工作内容6.1按照设计文件和施工图纸进行施工6.2严格执行施工组织设计6.3按时完成施工任务6.4保证施工质量6.5采取有效措施确保安全生产6.6合理安排资金使用6.7做好工程档案管理工作7.质量要求7.1质量标准7.2质量检查与验收7.3质量事故处理8.安全生产8.1安全生产目标8.2安全生产责任制8.3安全生产措施8.4安全事故处理9.进度控制9.1进度计划9.2进度调整9.3进度验收10.资金管理10.1资金支付计划10.2资金支付方式10.3资金支付监督11.合同变更11.1变更程序11.2变更内容11.3变更费用12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决期限13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后的责任与义务第一部分:合同如下:1.合同双方信息1.1监理单位基本信息单位名称:监理有限公司单位地址:省市区路号法定代表人:注册资本:1000万元营业执照号码:051.2施工单位基本信息单位名称:建筑有限公司单位地址:省市区路号法定代表人:注册资本:5000万元营业执照号码:098761.3合同签订时间及地点签订时间:2024年1月1日签订地点:省市区路号会议室2.合同标的2.1监理工程范围市区水电工程项目2.2监理工程内容施工现场监理质量控制安全管理进度控制资金管理工程档案管理2.3监理工程期限合同期限:自2024年1月1日至2026年12月31日3.监理单位职责3.1质量控制职责审查施工单位提交的设计文件审查施工单位提交的施工组织设计组织图纸会审对施工现场进行巡查对施工质量进行检测与验收3.2安全管理职责对施工现场安全进行监督检查对安全事故进行报告和处理提出安全生产改进措施3.3进度控制职责制定工程进度计划监督施工进度协调施工进度与质量、安全的关系3.4资金管理职责监督施工单位资金使用情况审核施工单位资金支付申请保证工程资金合理使用4.施工单位职责4.1质量保证措施严格执行设计文件和施工图纸建立健全质量管理体系定期进行质量检查4.2安全防护措施严格执行安全生产法规和标准建立安全生产责任制定期进行安全检查4.3进度保证措施按时完成施工任务确保施工质量采取措施避免施工延误4.4资金使用措施合理安排资金使用保障工程顺利进行及时向监理单位提交资金使用情况报告5.监理单位工作内容5.1工程设计文件审查对设计文件进行审核,确保其符合国家规范和标准5.2施工组织设计审查对施工组织设计进行审核,确保其合理可行5.3施工图纸会审组织召开图纸会审会议,解决设计问题5.4施工现场巡查定期进行施工现场巡查,确保施工质量、安全和进度5.5质量检测与验收对施工质量进行检测,确保其符合设计要求5.6进度控制与协调制定工程进度计划,监督施工进度,协调各方面关系5.7安全生产检查定期进行安全生产检查,确保施工现场安全5.8资金支付监督监督施工单位资金使用情况,确保资金合理使用5.9工程档案管理建立工程档案,确保工程资料完整、准确6.施工单位工作内容6.1按照设计文件和施工图纸进行施工严格按照设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量6.2严格执行施工组织设计严格执行施工组织设计,确保施工进度和安全6.3按时完成施工任务按时完成施工任务,确保工程按期交付6.4保证施工质量采取有效措施,确保施工质量符合设计要求6.5采取有效措施确保安全生产严格执行安全生产法规和标准,确保施工现场安全6.6合理安排资金使用合理安排资金使用,确保工程顺利进行6.7做好工程档案管理工作做好工程档案管理工作,确保工程资料完整、准确8.质量要求8.1质量标准工程质量应符合国家现行相关标准、规范和设计要求工程质量应达到合格标准,部分关键部位应达到优良标准8.2质量检查与验收施工单位应按施工规范和设计要求进行自检监理单位应进行抽检,发现问题及时通知施工单位整改工程验收应按国家规定进行,包括分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收8.3质量事故处理发生质量事故时,施工单位应立即采取措施进行处理监理单位应协助事故调查,提出处理意见事故处理结果应报相关主管部门备案9.安全生产9.1安全生产目标实现安全生产零事故目标9.2安全生产责任制明确施工单位、监理单位及施工人员的安全责任9.3安全生产措施制定安全生产管理制度定期进行安全教育培训配备必要的安全防护设施9.4安全事故处理事故发生后,立即启动应急预案进行事故调查,查明原因,提出整改措施对事故责任人员进行处理10.进度控制10.1进度计划施工单位应编制详细的施工进度计划,经监理单位批准后执行10.2进度调整因不可抗力或重大设计变更等原因导致进度延误时,可申请调整进度计划10.3进度验收按进度计划进行分阶段验收,确保工程按期完成11.资金管理11.1资金支付计划施工单位应编制资金支付计划,经监理单位审核后执行11.2资金支付方式资金支付采用银行转账方式,按工程进度分期支付11.3资金支付监督监理单位对资金支付进行监督,确保资金合理使用12.合同变更12.1变更程序变更应经双方协商一致,并以书面形式提出12.2变更内容变更内容应包括工程范围、工程量、工程期限、合同价款等12.3变更费用变更费用应按双方协商一致的原则计算,并纳入合同总价13.争议解决13.1争议解决方式争议应通过友好协商解决13.2争议解决机构如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼13.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起计算,不超过30日14.违约责任14.1违约行为未按合同约定履行义务的行为14.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等14.3违约赔偿违约赔偿金额应按合同约定或法律规定计算15.合同终止15.1合同终止条件合同约定的工程验收合格双方协商一致解除合同15.2合同终止程序双方应签订合同终止协议,明确终止日期及后续事宜15.3合同终止后的责任与义务双方应按合同约定承担相应的责任和义务,直至合同终止事宜处理完毕第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1本合同中“第三方”是指除合同双方(甲方:建筑有限公司,乙方:监理有限公司)之外的,因合同履行需要,经合同双方同意,参与合同履行的其他法人、自然人或其他组织。2.第三方介入的适用范围技术咨询服务质量检测服务安全评估服务设计变更服务资金支付审核服务其他合同双方约定的服务3.第三方介入的程序3.1第三方介入需经合同双方书面同意,并签订相应的协议。3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。3.3第三方介入协议作为本合同的补充文件,与本合同具有同等法律效力。4.第三方介入的职责按照国家相关标准和规范,提供专业服务。对提供的服务质量负责,确保服务结果符合要求。对提供的服务过程中知悉的商业秘密负有保密义务。5.第三方的权利和义务5.1第三方的权利:获取合同约定的服务费用。享受合同双方提供的便利条件。对服务过程中遇到的问题提出建议和意见。5.2第三方的义务:按照合同约定提供专业服务。对服务过程中出现的问题及时通知合同双方。按照合同约定承担相应的责任。6.第三方责任限额6.1第三方在提供专业服务过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由合同双方与第三方在第三方介入协议中约定。6.2第三方责任限额应合理确定,以确保合同双方的合法权益。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与合同双方的权利义务关系由第三方介入协议约定。7.2第三方与合同双方应相互配合,共同完成合同约定的目标。7.3第三方在提供服务过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。8.第三方介入后的合同修改8.1第三方介入后,合同双方应根据实际情况,对合同进行必要的修改和补充。8.2合同修改应经合同双方和第三方书面同意,并作为本合同的补充文件。9.第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后,如发生争议,应通过友好协商解决。9.2协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方介入后的合同解除10.1第三方介入后,如合同双方或第三方出现违约行为,可按照合同约定解除合同。10.2合同解除后,合同双方和第三方应根据合同约定,处理相关事宜。11.第三方介入后的合同终止11.1第三方介入后,合同终止的条件和程序按照本合同约定执行。11.2合同终止后,合同双方和第三方应根据合同约定,处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:提供合同双方最新的营业执照复印件,并加盖单位公章。说明:用于证明合同双方的合法注册身份。2.附件二:合同双方法定代表人身份证明要求:提供合同双方法定代表人的身份证明文件,如身份证、护照等。说明:用于证明合同双方法定代表人的身份。3.附件三:监理单位资质证书复印件要求:提供监理单位资质证书复印件,并加盖单位公章。说明:用于证明监理单位的资质和能力。4.附件四:施工单位资质证书复印件要求:提供施工单位资质证书复印件,并加盖单位公章。说明:用于证明施工单位的资质和能力。5.附件五:监理大纲要求:提供监理大纲,详细说明监理单位的监理计划、措施和目标。说明:用于指导监理单位进行监理工作。6.附件六:施工组织设计要求:提供施工组织设计,详细说明施工单位的施工计划、措施和目标。说明:用于指导施工单位进行施工工作。7.附件七:施工图纸会审记录要求:提供施工图纸会审记录,详细记录会议内容、参与人员及决议。说明:用于确保施工图纸的准确理解和实施。8.附件八:工程进度计划要求:提供工程进度计划,详细说明各阶段的施工时间安排。说明:用于监控施工进度,确保工程按期完成。9.附件九:工程质量检验报告要求:提供工程质量检验报告,详细记录检验结果和结论。说明:用于证明工程质量符合要求。10.附件十:安全事故报告要求:提供安全事故报告,详细记录事故发生的时间、地点、原因和处理措施。说明:用于分析安全事故原因,防止类似事故再次发生。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为未按合同约定支付工程款未按合同约定提供施工图纸未按合同约定提供施工场地1.2乙方违约行为未按合同约定完成监理工作未按合同约定进行质量检测和验收未按合同约定进行进度控制2.违约责任认定标准:2.1甲方违约责任未按合同约定支付工程款:甲方应向乙方支付违约金,并承担乙方因此造成的损失。未按合同约定提供施工图纸:甲方应向乙方支付违约金,并承担乙方因此造成的损失。未按合同约定提供施工场地:甲方应向乙方支付违约金,并承担乙方因此造成的损失。2.2乙方违约责任未按合同约定完成监理工作:乙方应向甲方支付违约金,并承担因此造成的损失。未按合同约定进行质量检测和验收:乙方应向甲方支付违约金,并承担因此造成的损失。未按合同约定进行进度控制:乙方应向甲方支付违约金,并承担因此造成的损失。3.违约责任示例说明:3.1甲方未按合同约定支付工程款违约行为:甲方未在约定的支付期限内支付工程款。责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金比例为每日万分之五,并承担乙方因此造成的损失。3.2乙方未按合同约定完成监理工作违约行为:乙方未按照监理大纲的要求完成监理工作。责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金比例为每日万分之五,并承担因此造成的损失。全文完。2024年度水电工程监理服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.监理服务内容2.1工程概况2.2监理范围2.3监理任务3.监理服务期限3.1监理开始时间3.2监理结束时间3.3监理期限变更4.监理费用4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.监理工作标准及要求5.1工程质量标准5.2工程进度要求5.3工程安全要求6.监理工作程序6.1监理工作流程6.2报告制度6.3信息沟通7.质量控制与验收7.1质量控制措施7.2质量验收标准7.3质量验收程序8.进度控制与调整8.1进度控制方法8.2进度调整程序8.3进度违约责任9.安全管理9.1安全管理措施9.2安全责任9.3事故处理10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同解释与效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1甲方法定代表人:1.1.2甲方法定代表人联系方式:138000000001.1.3甲方地址:省市区路号1.1.4乙方法定代表人:1.1.5乙方法定代表人联系方式:139000000001.1.6乙方地址:省市区路号1.2法定代表人或授权代表1.2.1甲方授权代表:1.2.2乙方授权代表:赵六1.3联系方式2.监理服务内容2.1工程概况2.1.1工程名称:水电工程2.1.2工程地点:省市区2.1.3工程规模:装机容量万千瓦,年发电量亿千瓦时2.2监理范围2.2.1施工现场的管理、监督和检查2.2.2工程设计、施工、安装、调试等全过程的质量控制2.2.3工程进度、投资、合同执行情况的监督2.2.4安全生产、环境保护等方面的监督2.3监理任务2.3.1按照国家标准、行业规范和设计文件要求,对工程实施全过程监理2.3.2对施工单位的技术、质量、安全等方面进行监督检查2.3.3对工程进度、投资进行跟踪和监控2.3.4及时发现和报告工程中的问题,并提出整改意见3.监理服务期限3.1监理开始时间:2024年1月1日3.2监理结束时间:2024年12月31日3.3监理期限变更:如因特殊原因需变更监理期限,双方应协商一致,并签订补充协议4.监理费用4.1监理费用总额:人民币壹佰万元整4.2费用支付方式:分阶段支付,每阶段监理工作完成后支付4.3费用支付时间:每阶段监理工作完成后15个工作日内支付5.监理工作标准及要求5.1工程质量标准:符合国家标准、行业规范和设计文件要求5.2工程进度要求:按照合同约定的进度计划执行5.3工程安全要求:严格遵守国家安全生产法律法规,确保工程安全6.监理工作程序6.1监理工作流程:按照监理大纲、监理规划和监理细则执行6.2报告制度:定期向甲方报告监理工作进展情况6.3信息沟通:及时与甲方、施工单位沟通,确保信息畅通7.质量控制与验收7.1质量控制措施:对施工、安装、调试等环节进行严格的质量控制7.2质量验收标准:按照国家标准、行业规范和设计文件要求7.3质量验收程序:按照监理程序进行验收,并及时向甲方报告验收结果8.进度控制与调整8.1进度控制方法8.1.1制定合理的施工进度计划,包括分阶段进度目标和总进度目标8.1.2定期召开进度协调会议,跟踪工程进度8.1.3对施工进度进行动态管理,及时调整计划8.2进度调整程序8.2.1因客观原因导致进度滞后时,乙方应及时通知甲方8.2.2甲方接到通知后,应在5个工作日内与乙方协商确定调整方案8.2.3调整方案经双方确认后,应以书面形式通知施工方8.3进度违约责任8.3.1乙方未按合同约定完成监理工作,导致工程进度延误,应承担违约责任8.3.2违约责任包括但不限于:赔偿甲方因此遭受的损失,以及支付违约金9.安全管理9.1安全管理措施9.1.1制定安全生产管理制度,包括安全操作规程、应急预案等9.1.2对施工现场进行定期安全检查,及时发现和消除安全隐患9.1.3对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识9.2安全责任9.2.1乙方对监理范围内的安全生产工作负总责9.2.2施工单位应按照乙方要求,落实安全生产措施9.3事故处理9.3.1发生安全事故时,乙方应及时上报,并配合事故调查9.3.2事故原因分析及处理措施应在事故发生后3日内提出10.合同变更与解除10.1变更程序10.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议10.1.2变更协议作为合同的一部分,具有同等法律效力10.2解除条件10.2.1合同约定的解除条件成就时,任何一方均有权解除合同10.2.2因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同10.3解除程序10.3.1解除合同需提前通知对方,并说明解除原因10.3.2解除合同后,双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜11.违约责任11.1违约情形11.1.1任何一方违反合同约定,均构成违约11.1.2违约情形包括但不限于:未按期支付费用、未按期完成监理工作等11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等11.2.2违约责任的承担方式由双方在合同中约定11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额根据违约程度及造成的损失确定11.3.2双方应本着公平、合理的原则协商确定赔偿金额12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议12.1.2协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1双方可约定仲裁机构解决争议12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序按所选争议解决方式的规定执行13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同约定的生效条件成就13.2合同终止条件13.2.1合同期限届满13.2.2合同解除13.2.3合同约定的终止条件成就13.3合同终止程序13.3.1双方应按照合同约定办理合同终止手续13.3.2合同终止后,双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于:监理大纲、监理细则、进度计划等14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式发送,自发送之日起生效14.2.2通知送达地址为合同约定的地址14.3合同解释与效力14.3.1合同条款的解释以双方意思表示一致为准14.3.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义及介入条件1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同执行的相关主体,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、咨询机构、检测机构等。1.2.1合同中明确约定允许第三方介入;1.2.2第三方具备相应的资质和能力;1.2.3第三方同意按照合同约定承担相应的责任。2.第三方责权利界定2.1第三方责任2.1.1第三方应按照合同约定和其业务范围,履行相应的职责;2.1.2第三方对其提供的专业服务承担责任,如因第三方原因造成合同履行障碍,第三方应承担相应责任;2.1.3第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。2.2第三方权利2.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件;2.2.2第三方有权根据合同约定获得相应的报酬;2.2.3第三方有权要求甲方和乙方协助其完成工作。2.3第三方义务2.3.1第三方应按照合同约定的时间、质量和标准完成工作;2.3.2第三方应保护甲方和乙方的商业秘密;2.3.3第三方应配合甲方和乙方进行工作协调。3.第三方介入后的额外条款3.1.1第三方的具体职责和权限;3.1.2第三方的报酬和支付方式;3.1.3第三方的责任限额和违约责任;3.1.4第三方与甲方、乙方之间的保密协议。3.2第三方介入后,甲乙双方应确保:3.2.1第三方的介入不损害甲方和乙方的合法权益;3.2.2第三方的介入不影响合同的正常履行;3.2.3第三方的介入符合国家法律法规和行业规范。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。4.2第三方责任限额的确定因素:4.2.1第三方的资质和能力;4.2.2第三方提供的服务的性质和风险;4.2.3甲方和乙方的风险承受能力。4.3第三方责任限额的调整4.3.1在合同履行过程中,如需调整第三方责任限额,甲乙双方应协商一致,并以书面形式变更合同。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系5.1.1第三方与甲方、乙方之间是服务提供与接受的关系;5.1.2第三方应遵守合同约定,服从甲方和乙方的管理。5.2第三方与其他各方的责任划分5.2.1第三方对甲方和乙方承担的责任,不涉及其他第三方;5.2.2甲方和乙方之间的责任划分,按照合同约定执行;5.2.3如第三方与甲方、乙方之间存在交叉责任,应按照合同约定或协商一致的原则划分。5.3第三方与其他各方的沟通协调5.3.1第三方应与甲方、乙方保持密切沟通,及时解决合同履行中出现的问题;5.3.2甲方和乙方应就第三方介入事项与第三方进行协商,确保第三方工作的顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲详细规定监理工作的范围、目标、程序和方法。2.监理细则对监理大纲的具体化,包括监理过程中的各项具体要求。3.施工进度计划包括工程各阶段的开始和结束时间,以及关键节点的里程碑。4.施工方案及施工组织设计详细说明施工方法、施工顺序、施工资源配置等。5.质量控制计划规定工程质量控制的标准、方法和措施。6.安全生产管理制度规定安全生产的责任、措施和应急预案。7.环境保护措施规定施工现场的环境保护措施和排放标准。8.合同变更记录记录合同履行过程中的任何变更,包括变更的原因、内容和影响。9.监理报告定期提交的监理工作报告,包括监理工作进展、发现的问题及建议。10.验收报告工程验收时的报告,包括验收结果和验收意见。11.费用支付凭证证明监理费用支付情况的凭证。12.第三方介入协议与第三方签订的协议,明确第三方介入的具体内容、责任和权利。13.保密协议与第三方签订的保密协议,保护双方的商业秘密。14.争议解决协议与第三方签订的争议解决协议,明确争议解决的方式和程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方未按时支付监理费用;乙方未按期完成监理工作;第三方未按合同约定提供专业服务;任何一方违反合同约定的保密条款;任何一方违反安全生产规定,导致安全事故;任何一方违反环境保护规定,造成环境污染。2.责任认定标准违约行为的认定依据合同条款和事实情况;责任认定标准根据违约行为的严重程度、造成的影响和损失进行评估。3.违约责任认定示例甲方未按时支付监理费用:甲方应支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。乙方未按期完成监理工作:乙方应支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。第三方未按合同约定提供专业服务:第三方应承担违约责任,赔偿甲方和乙方的损失。安全事故:责任方应根据事故原因和损失情况,承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度水电工程监理服务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.监理服务内容2.1工程概况2.2监理范围2.3监理任务2.4监理标准3.监理服务期限3.1监理起始日期3.2监理结束日期3.3逾期处理4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间4.4逾期支付处理5.监理质量保证5.1质量保证措施5.2质量问题处理5.3质量验收标准6.合同变更及解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件6.3变更及解除程序7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任及争议解决8.1违约责任承担8.2争议解决方式8.3争议解决程序9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除后的处理10.其他约定事项10.1不可抗力条款10.2知识产权归属10.3合同附件11.合同附件清单11.1附件一:监理服务大纲11.2附件二:工程概况及技术资料11.3附件三:监理费用明细表12.合同份数及签署12.1合同份数12.2签署日期12.3签署地点13.合同附件签署13.1附件一签署13.2附件二签署13.3附件三签署14.合同附件存储及备份14.1附件存储方式14.2附件备份要求14.3备份地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名](2)乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]电子邮箱:[甲方电子邮箱](2)乙方联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]电子邮箱:[乙方电子邮箱]1.4合同双方注册地址(1)甲方注册地址:[甲方注册地址](2)乙方注册地址:[乙方注册地址]2.监理服务内容2.1工程概况[工程名称][工程地点][工程规模][工程工期]2.2监理范围[监理范围详细描述,包括但不限于施工图设计、施工组织设计、材料设备采购、施工过程、质量验收等]2.3监理任务[监理任务详细描述,包括但不限于现场巡查、质量检查、进度控制、安全管理等]2.4监理标准[监理标准详细描述,包括但不限于国家标准、行业标准、地方标准等]3.监理服务期限3.1监理起始日期[监理服务起始日期]3.2监理结束日期[监理服务结束日期]3.3逾期处理[逾期处理的具体措施,如:每日罚款金额、合同解除等]4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额[监理费用总额]4.2费用支付方式[费用支付方式,如:按月支付、按阶段支付等]4.3费用支付时间[费用支付时间,如:每月15日前支付上月费用等]4.4逾期支付处理[逾期支付的处理措施,如:每日滞纳金、合同解除等]5.监理质量保证5.1质量保证措施[质量保证措施详细描述,包括但不限于现场巡查、质量检查、进度控制、安全管理等]5.2质量问题处理[质量问题处理的详细步骤,如:发现问题、上报、整改、验收等]5.3质量验收标准[质量验收标准的详细描述,包括但不限于国家标准、行业标准、地方标准等]6.合同变更及解除6.1合同变更条件[合同变更的具体条件,如:工程延期、工程变更等]6.2合同解除条件[合同解除的具体条件,如:一方违约、不可抗力等]6.3变更及解除程序[变更及解除的具体程序,如:书面通知、协商、法律程序等]7.保密条款7.1保密内容[保密内容详细描述,如:技术资料、商业秘密等]7.2保密期限[保密期限,如:合同有效期内及合同终止后一定年限内]7.3违约责任[违约责任的具体描述,如:泄露保密信息、赔偿损失等]8.违约责任及争议解决8.1违约责任承担(1)甲方违约责任未按时支付监理费用的,应向乙方支付每日应付款额的千分之五作为违约金。未按时提供必要资料和条件的,应承担相应延误责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。(2)乙方违约责任未按时完成监理任务的,应向甲方支付每日违约金,金额为监理合同总价的千分之五。监理过程中出现重大失误,导致工程质量事故的,应承担相应的法律责任和赔偿责任。8.2争议解决方式(1)协商双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。(2)调解协商不成的,双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。(3)仲裁调解不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向[仲裁委员会名称]申请仲裁。8.3争议解决程序(1)争议发生后的30日内,双方应提交争议文件。(2)争议解决机构应在收到争议文件后的60日内作出裁决或判决。9.合同生效及终止9.1合同生效条件自合同双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件(1)监理服务期限届满;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)一方严重违约,另一方有权解除合同。9.3合同解除后的处理(1)合同解除后,双方应立即停止履行合同义务。10.其他约定事项10.1不可抗力条款(1)不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。(2)发生不可抗力事件,双方应相互理解,协商解决合同履行问题。10.2知识产权归属(1)双方在履行合同过程中产生的知识产权归各自所有。(2)未经对方同意,任何一方不得擅自使用对方的知识产权。10.3合同附件合同附件为合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。11.合同附件清单11.1附件一:监理服务大纲11.2附件二:工程概况及技术资料11.3附件三:监理费用明细表12.合同份数及签署12.1合同份数本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份。12.2签署日期[签署日期]12.3签署地点[签署地点]13.合同附件签署13.1附件一签署[附件一签署人姓名及职务]13.2附件二签署[附件二签署人姓名及职务]13.3附件三签署[附件三签署人姓名及职务]14.合同附件存储及备份14.1附件存储方式合同附件以纸质和电子文档形式存储。14.2附件备份要求(1)纸质文档备份至少两份,分别存放在[地点]。(2)电子文档备份至少两份,分别存放在[地点]。(3)备份期限:自合同签订之日起不少于五年。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,“第三方”指的是除甲乙双方以外的任何自然人和法人,包括但不限于中介方、咨询方、监理单位、检测机构、设计单位、施工方等。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高合同履行的效率,确保工程质量和进度,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入方式甲方或乙方邀请第三方参与;双方协商一致,邀请第三方提供专业服务;依据合同约定,第三方自然介入。16.第三方责任与权利16.1第三方责任按照合同约定提供专业服务;对其提供的服务质量负责;对其工作过程中产生的任何损害承担赔偿责任;保守商业秘密和技术秘密。16.2第三方权利收取合同约定的服务费用;要求甲方和乙方提供必要的工作条件和信息;在合同约定范围内独立开展工作。17.第三方与其他各方的划分17.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托代理关系,甲方对第三方的行为承担连带责任。17.2与乙方的划分第三方与乙方的关系为服务提供关系,乙方对第三方的服务质量负责。17.3与双方的划分第三方与甲乙双方均为独立法人,各自承担相应的法律责任,互不干涉。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损害时,应承担的最高赔偿限额。18.2责任限额确定第三方提供服务的内容和范围;第三方提供服务的技术难度;第三方提供服务可能产生的风险;合同约定的服务费用。18.3责任限额条款(1)第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损害的,其赔偿责任不超过合同约定的责任限额。(2)责任限额的具体数额由双方在合同中约定,并在附件中明确。19.第三方介入的程序19.1第三方介入前的协商在第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的具体事宜进行充分协商,达成一致意见。19.2第三方介入后的通知第三方介入后,甲乙双方应及时通知对方,并确保对方了解第三方介入的具体情况。19.3第三方介入的监督甲乙双方应对第三方的工作进行监督,确保其按照合同约定履行义务。20.第三方介入的终止20.1终止条件合同履行完毕;双方协商一致解除第三方介入;第三方违反合同约定,被解除介入资格;不可抗力导致第三方无法继续履行职责。20.2终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应就终止后的相关工作进行交接,并确保各方权益得到保障。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理服务大纲详细描述监理服务的范围、内容、标准和流程。包含监理人员的资质和职责。附有监理服务的时间表和进度安排。2.附件二:工程概况及技术资料提供工程的地理位置、规模、结构、设计图纸、施工图纸等。包含工程相关的技术规范和标准。列出工程所需的主要材料、设备和技术参数。3.附件三:监理费用明细表列出监理服务的各项费用,包括但不限于人员费用、设备费用、交通费用等。明确费用的计算方式和支付时间。包含任何额外的服务费用说明。4.附件四:合同变更记录记录合同履行过程中发生的任何变更,包括变更的原因、内容、影响和双方协商的结果。5.附件五:质量验收记录详细记录工程质量验收的结果,包括验收时间、验收人员、验收标准和验收结论。6.附件六:安全事故记录记录工程实施过程中发生的安全事故,包括事故时间、地点、原因、处理措施和责任人。7.附件七:争议解决记录记录合同履行过程中发生的争议,包括争议内容、双方沟通情况、争议解决结果等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时支付监理费用;未按时提供必要资料和条件;未履行合同约定的其他义务。乙方违约行为:未按时完成监理任务;监理过程中出现重大失误;未履行合同约定的其他义务。第三方违约行为:未按照合同约定提供服务;造成工程损失或安全事故;侵犯他人合法权益。2.责任认定标准:违约行为的认定依据合同约定和事实情况。责任认定标准包括:违约行为的严重程度;对合同履行的影响;给对方造成的损失。3.违约责任示例说明:甲方未按时支付监理费用,导致乙方无法正常开展工作,乙方有权要求甲方支付滞纳金,并赔偿因此造成的损失。乙方在监理过程中出现重大失误,导致工程质量事故,乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。第三方未按照合同约定提供服务,导致工程进度延误,第三方应承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度水电工程监理服务合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4监理范围3.合同工期及进度要求3.1合同工期3.2工程进度节点3.3工期延误责任4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间4.4付款条件5.监理职责及工作内容5.1工程质量控制5.2工程进度控制5.3工程造价控制5.4工程安全控制5.5其他相关工作6.质量标准及验收6.1质量标准6.2验收程序6.3验收标准6.4验收争议处理7.工程变更及索赔7.1工程变更程序7.2工程变更费用7.3索赔程序7.4索赔标准8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除或终止合同程序9.违约责任9.1违约责任概述9.2违约情形及责任9.3违约赔偿10.争议解决方式10.1争议解决方式概述10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.不可抗力12.1不可抗力事件定义12.2不可抗力事件处理12.3不可抗力事件证明13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:水电工程有限责任公司乙方:工程监理有限公司1.2合同双方地址甲方:省市区路号乙方:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:联系电话:138xxxx5678乙方联系人:联系电话:139xxxx56782.合同标的及范围2.1工程名称水电工程2.2工程地点省市县2.3工程规模装机容量万千瓦,水库总库容亿立方米2.4监理范围包括施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段及竣工验收阶段的全过程监理工作3.合同工期及进度要求3.1合同工期自合同生效之日起,工期为36个月3.2工程进度节点施工准备阶段:3个月施工阶段:24个月试运行阶段:6个月竣工验收阶段:3个月3.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付违约金元4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额万元4.2费用支付方式按月支付,每月末支付当月监理费用的%4.3费用支付时间每月支付时间为次月的前10个工作日内4.4付款条件甲方收到乙方提交的月度监理工作报告及发票后,10个工作日内支付5.监理职责及工作内容5.1工程质量控制对施工过程中的质量进行检查、验收,确保工程质量符合国家及行业标准5.2工程进度控制对施工进度进行跟踪,确保工程按期完成5.3工程造价控制对工程造价进行审核、控制,确保工程造价合理5.4工程安全控制对施工过程中的安全问题进行监督,确保施工安全5.5其他相关工作包括但不限于工程协调、信息收集、报告编制等工作6.质量标准及验收6.1质量标准执行国家及行业相关质量标准6.2验收程序监理单位根据合同约定和工程实际情况制定验收计划,报甲方审批后实施6.3验收标准按国家及行业相关验收标准进行验收6.4验收争议处理验收过程中如出现争议,双方应协商解决,协商不成的,可提交仲裁机构仲裁8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.1.1甲方违约:甲方未按合同约定支付监理费用,经乙方催告后仍未支付的;8.1.2乙方违约:乙方未按合同约定履行监理职责,严重影响工程质量或工程进度的;8.1.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法继续履行,经双方确认的;8.2合同终止条件8.2.1工程竣工并经验收合格;8.2.2双方协商一致同意终止合同;8.2.3法律法规规定或合同约定的其他终止条件;8.3解除或终止合同程序8.3.1解除合同:任何一方提出解除合同,应提前天书面通知对方,并说明解除理由;8.3.2终止合同:合同终止时,双方应进行工程结算,办理移交手续。9.违约责任9.1违约责任概述双方应严格按照合同约定履行各自义务,如一方违约,应承担相应的违约责任;9.2违约情形及责任9.2.1甲方违约责任:甲方未按约定支付监理费用的,应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失;9.2.2乙方违约责任:乙方未按约定履行监理职责的,应向甲方支付违约金,并承担由此引起的工程质量问题;9.3违约赔偿违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失,包括但不限于停工损失、修复费用等。10.争议解决方式10.1争议解决方式概述双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼;10.2争议解决程序10.2.1协商:争议发生后,双方应在个工作日内进行协商;10.2.2仲裁:协商不成,任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁;10.2.3诉讼:协商和仲裁均未解决争议的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同生效及期限11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效;11.2合同期限本合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。12.不可抗力12.1不可抗力事件定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等;12.2不可抗力事件处理12.2.1不可抗力发生时,双方应及时通知对方;12.2.2不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应协商解决,协商不成的,可按合同约定解除合同;12.3不可抗力事件证明发生不可抗力事件后,双方应及时向对方提供相关证明材料。13.合同附件13.1附件清单13.1.1监理大纲13.1.2监理细则13.1.3工程设计文件13.1.4施工图纸13

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论