2024年度建筑工程施工造价监理劳动合同示范3篇_第1页
2024年度建筑工程施工造价监理劳动合同示范3篇_第2页
2024年度建筑工程施工造价监理劳动合同示范3篇_第3页
2024年度建筑工程施工造价监理劳动合同示范3篇_第4页
2024年度建筑工程施工造价监理劳动合同示范3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工造价监理劳动合同示范本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.监理单位基本信息1.2.施工单位基本信息2.合同签订依据及目的3.工程概况3.1.工程名称3.2.工程地点3.3.工程规模3.4.工程造价4.监理范围与职责4.1.监理范围4.2.监理职责4.3.监理单位权利5.监理单位义务5.1.提供必要的监理设施5.2.严格执行国家法律法规5.3.维护施工单位的合法权益6.施工单位义务6.1.提供必要的施工条件6.2.配合监理单位开展工作6.3.遵守合同约定7.监理单位服务费用7.1.服务费用标准7.2.费用支付方式7.3.费用支付时间8.工程进度与质量要求8.1.工程进度安排8.2.工程质量要求9.监理单位验收标准9.1.验收程序9.2.验收标准9.3.验收结果处理10.工程变更与索赔10.1.工程变更程序10.2.索赔程序10.3.索赔标准11.争议解决方式11.1.争议解决途径11.2.争议解决期限11.3.争议解决费用12.合同解除与终止12.1.合同解除条件12.2.合同终止条件12.3.解除或终止后的处理13.合同生效与备案13.1.合同生效条件13.2.合同备案手续14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.监理单位基本信息1.1.1.监理单位名称:________1.1.2.监理单位法定代表人:________1.1.3.监理单位住所:________1.1.4.监理单位联系电话:________1.1.5.监理单位电子邮箱:________1.2.施工单位基本信息1.2.1.施工单位名称:________1.2.2.施工单位法定代表人:________1.2.3.施工单位住所:________1.2.4.施工单位联系电话:________1.2.5.施工单位电子邮箱:________2.合同签订依据及目的2.1.合同签订依据2.1.1.国家有关建筑工程施工和造价监理的法律法规2.1.2.相关行业标准和规范2.1.3.双方签订的工程合同2.2.合同签订目的2.2.1.明确监理单位的职责和义务2.2.2.确保工程质量、进度和造价控制2.2.3.维护双方的合法权益3.工程概况3.1.工程名称:________3.2.工程地点:________3.3.工程规模:________3.4.工程造价:________4.监理范围与职责4.1.监理范围4.1.1.施工现场质量、安全、进度和造价的监督检查4.1.2.工程变更、设计变更的审查4.1.3.施工组织设计、施工方案、施工图纸的审查4.2.监理职责4.2.1.严格执行国家有关建筑工程施工和造价监理的法律法规4.2.2.对施工单位的施工过程进行监督检查4.2.3.对施工单位的工程造价进行控制4.2.4.协助施工单位解决施工过程中遇到的技术问题5.监理单位义务5.1.提供必要的监理设施5.1.1.配备合格的监理人员5.1.2.提供必要的办公场所和设备5.2.严格执行国家法律法规5.2.1.严格遵守国家有关建筑工程施工和造价监理的法律法规5.2.2.不得泄露施工单位的技术秘密和商业秘密5.3.维护施工单位的合法权益5.3.1.不得干预施工单位的正常施工活动5.3.2.对施工单位的合理要求给予支持6.施工单位义务6.1.提供必要的施工条件6.1.1.按时提供施工图纸和资料6.1.2.配合监理单位开展工作6.2.配合监理单位开展工作6.2.1.严格按照监理单位的要求进行施工6.2.2.对监理单位的监督检查给予积极配合6.3.遵守合同约定6.3.1.严格遵守合同约定的各项条款6.3.2.按时支付监理费用7.监理单位服务费用7.1.服务费用标准7.1.1.服务费用按照国家规定的收费标准执行7.1.2.具体收费标准详见附件7.2.费用支付方式7.2.1.采用银行转账方式支付7.2.2.每季度支付一次7.3.费用支付时间7.3.1.每季度一个工作日支付上季度费用7.3.2.支付时间为支付当日的9:0017:008.工程进度与质量要求8.1.工程进度安排8.1.1.工程开工日期:________8.1.2.工程竣工日期:________8.1.3.各阶段进度计划及节点时间8.2.工程质量要求8.2.1.工程质量标准应符合国家现行相关标准和规范8.2.2.工程质量验收程序应按照国家规定执行8.2.3.施工单位应保证工程质量达到合同约定的标准9.监理单位验收标准9.1.验收程序9.1.1.验收前,监理单位应提前通知施工单位进行自检9.1.2.验收过程中,监理单位应进行现场检查和记录9.1.3.验收完成后,监理单位应出具验收报告9.2.验收标准9.2.1.工程质量应符合设计文件、施工图纸和合同约定的要求9.2.2.工程外观应符合设计要求和审美标准9.3.验收结果处理9.3.1.验收不合格的,施工单位应在规定时间内整改9.3.2.整改后重新验收,直至合格10.工程变更与索赔10.1.工程变更程序10.1.1.施工单位提出变更申请,监理单位进行审查10.1.2.变更申请经双方确认后,由施工单位实施10.2.索赔程序10.2.1.施工单位提出索赔申请,监理单位进行审查10.2.2.索赔申请经双方确认后,按照合同约定进行赔偿10.3.索赔标准10.3.1.索赔金额根据实际情况和合同约定计算10.3.2.索赔应在事件发生后7日内提出11.争议解决方式11.1.争议解决途径11.1.1.双方协商解决11.1.2.请求仲裁机构仲裁11.1.3.向人民法院提起诉讼11.2.争议解决期限11.2.1.争议发生后30日内提出解决请求11.3.争议解决费用11.3.1.双方协商解决的,费用由双方分担11.3.2.仲裁或诉讼解决的,费用按仲裁或诉讼规定执行12.合同解除与终止12.1.合同解除条件12.1.1.双方协商一致解除合同12.1.2.一方严重违约,另一方有权解除合同12.2.合同终止条件12.2.1.工程竣工验收合格12.2.2.合同约定的解除条件成就12.3.解除或终止后的处理12.3.1.双方应按照合同约定进行清算12.3.2.解除或终止后的责任由违约方承担13.合同生效与备案13.1.合同生效条件13.1.1.双方签字盖章13.1.2.合同内容合法、有效13.2.合同备案手续13.2.1.合同签订后30日内向相关部门备案13.2.2.备案手续齐全14.其他约定事项14.1.合同附件14.1.1.合同附件作为合同不可分割的组成部分14.1.2.合同附件的效力与合同相同14.2.合同解释14.2.1.合同如有歧义,按有利于维护施工单位的解释原则处理14.3.合同未尽事宜14.3.1.双方应友好协商解决合同未尽事宜14.3.2.未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改合同内容第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方的概念15.1.1.第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同实施、管理或提供服务的独立第三方单位或个人。15.1.2.第三方不包括甲乙双方及其关联单位。15.2.第三方的职责15.2.1.第三方应根据合同约定,向甲乙双方提供专业服务,包括但不限于技术支持、项目管理、质量控制等。15.2.2.第三方应遵守国家法律法规和行业标准,保证服务质量。15.3.第三方的权利15.3.1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以便其履行职责。15.3.2.第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的履约情况进行监督和评估。15.4.第三方与其他各方的划分说明15.4.1.第三方与甲乙双方之间的关系由合同约定,第三方不承担甲乙双方合同项下的直接责任。15.4.2.第三方对甲乙双方的直接责任仅限于其服务范围内,且不超过合同约定的责任限额。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1.第三方选择与确认16.1.1.甲乙双方应共同选择第三方,并签订相应服务协议。16.1.2.第三方选择后,甲乙双方应在5个工作日内书面确认。16.2.第三方责任限额16.2.1.第三方的责任限额根据其提供的服务类型和合同约定确定。16.2.2.第三方责任限额不得超过合同总价的_________%。16.3.第三方违约责任16.3.1.第三方如违反合同约定,导致甲乙双方损失的,应承担相应的违约责任。16.3.2.第三方违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。17.第三方介入后的合同修改17.1.合同修改程序17.1.1.甲乙双方与第三方签订服务协议后,应书面通知对方。17.1.2.第三方介入后,甲乙双方应协商修改合同,明确第三方的职责和权利。17.2.合同修改内容17.2.1.合同修改应包括第三方介入的相关条款,如第三方的职责、权利、责任限额等。17.2.2.合同修改后的版本经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。18.第三方介入后的争议解决18.1.第三方介入引起的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。18.2.协商不成的,争议解决方式同第11条“争议解决方式”。19.第三方介入后的合同解除19.1.第三方介入后,如发生第12条“合同解除与终止”中约定的合同解除条件,甲乙双方可解除合同。19.2.第三方介入引起的合同解除,应按照第12条“合同解除与终止”中的规定执行。20.第三方介入后的合同终止20.1.第三方介入后,如发生第12条“合同解除与终止”中约定的合同终止条件,合同终止。20.2.第三方介入引起的合同终止,应按照第12条“合同解除与终止”中的规定执行。21.第三方介入后的合同备案21.1.第三方介入后的合同修改或终止,甲乙双方应在5个工作日内向相关部门备案。21.2.备案手续齐全,合同修改或终止生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订证明文件附件说明:证明合同签订日期、双方签字盖章的有效文件。2.甲乙双方基本信息附件说明:包括甲乙双方的营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明等。3.工程概况文件附件说明:包括工程立项批复、可行性研究报告、初步设计文件等。4.监理单位资质证明文件附件说明:监理单位的营业执照、资质证书、专业技术人员资格证书等。5.施工单位资质证明文件附件说明:施工单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证等。6.合同附件附件说明:合同中约定的各项附件,如工程量清单、图纸、技术规范等。7.第三方服务协议附件说明:甲乙双方与第三方签订的服务协议,明确第三方职责、权利、责任限额等。8.工程变更文件附件说明:工程变更申请、变更通知书、变更协议等。9.索赔申请文件附件说明:索赔申请报告、相关证明材料等。10.工程验收报告附件说明:监理单位出具的工程验收报告,包括验收结果、验收日期等。11.争议解决文件附件说明:争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。12.合同解除或终止文件附件说明:合同解除或终止通知书、合同解除或终止协议等。13.合同备案文件附件说明:合同备案证明、备案部门出具的文件等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方违约行为违约行为:甲乙双方未按照合同约定履行合同义务。责任认定标准:根据违约行为对合同履行的影响程度和合同约定进行认定。示例说明:甲乙双方未按照合同约定的时间提供工程图纸,导致工程进度延误,应承担违约责任。2.第三方违约行为违约行为:第三方未按照服务协议履行职责。责任认定标准:根据第三方服务协议和合同约定进行认定。示例说明:第三方在监理过程中,未发现施工单位的严重质量问题,导致工程安全隐患,应承担违约责任。3.监理单位违约行为违约行为:监理单位未按照合同约定履行监理职责。责任认定标准:根据合同约定和监理规范进行认定。示例说明:监理单位未在规定时间内出具验收报告,导致工程无法顺利验收,应承担违约责任。4.施工单位违约行为违约行为:施工单位未按照合同约定施工。责任认定标准:根据合同约定和工程质量标准进行认定。示例说明:施工单位未按照设计图纸施工,导致工程质量不合格,应承担违约责任。全文完。2024年度建筑工程施工造价监理劳动合同示范1本合同目录一览1.合同订立依据及生效1.1合同订立依据1.2合同生效条件2.双方基本信息2.1监理单位名称及地址2.2施工单位名称及地址2.3双方法定代表人及联系方式3.监理工作范围及内容3.1监理工作范围3.2监理工作内容4.工程概况及造价管理要求4.1工程概况4.2造价管理要求5.监理服务期限及工作计划5.1监理服务期限5.2监理工作计划6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用支付方式及时间7.工程变更及监理职责7.1工程变更范围7.2监理职责及处理方式8.技术规范及标准8.1国家及行业标准8.2企业技术规范9.质量控制及验收标准9.1质量控制措施9.2验收标准及程序10.安全生产及文明施工10.1安全生产责任10.2文明施工要求11.知识产权及保密11.1知识产权归属11.2保密条款12.违约责任及争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止程序14.合同附件及补充协议14.1合同附件14.2补充协议第一部分:合同如下:1.合同订立依据及生效1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工监理合同示范文本》等相关法律法规及政策规定订立。1.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,并自生效之日起至监理服务期限届满止。2.双方基本信息2.1监理单位名称及地址监理单位名称:X监理有限公司监理单位地址:省市区路号2.2施工单位名称及地址施工单位名称:X建筑有限公司施工单位地址:省市区路号2.3双方法定代表人及联系方式监理单位法定代表人:联系电话:1385施工单位法定代表人:联系电话:139678903.监理工作范围及内容3.1监理工作范围(1)对施工过程中的设计变更、施工方案、施工进度等进行审查;(2)对施工现场的工程质量、安全、文明施工等进行监督检查;(3)对施工过程中的材料、设备、构件等进行验收;(4)对施工过程中的合同执行情况进行监督检查;(5)对施工过程中的争议进行调解。3.2监理工作内容(1)审查施工图纸及施工方案,提出合理化建议;(2)监督施工单位按照设计要求、施工规范进行施工;(3)对施工现场进行定期或不定期的巡查,确保工程质量;(4)对施工过程中出现的问题进行及时处理;(5)对施工进度进行跟踪,确保工程按期完成。4.工程概况及造价管理要求4.1工程概况工程名称:住宅小区建设项目工程地点:省市区工程规模:建筑面积万平方米4.2造价管理要求造价管理要求如下:(1)严格按照国家及地方有关造价管理的法律法规执行;(2)对工程变更、索赔等进行造价审核;(3)对工程造价进行全过程控制,确保工程造价合理、合法;(4)对工程造价进行定期分析,为决策提供依据。5.监理服务期限及工作计划5.1监理服务期限监理服务期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止,预计工期为个月。5.2监理工作计划监理工作计划如下:(1)项目启动阶段:进行监理组织机构建设、人员配备、工作制度制定等工作;(2)施工准备阶段:审查施工图纸、施工方案,进行施工现场勘察;(3)施工阶段:对施工现场进行巡查、验收、质量控制、进度管理等;(4)竣工验收阶段:对工程质量、进度、造价等进行全面检查,确保工程符合验收标准。6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额监理费用总额为人民币万元整。6.2费用支付方式及时间(1)合同签订后,支付监理费用总额的20%;(2)监理工作开始后,每季度支付监理费用总额的20%;(3)工程竣工验收合格后,支付监理费用总额的40%;(4)工程保修期满后,支付监理费用总额的20%。8.技术规范及标准8.1国家及行业标准(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)(2)《建筑工程施工安全检查标准》(JGJ592011)(3)《建筑工程施工监理规范》(GB503192013)(4)相关行业技术规范及操作规程。8.2企业技术规范(1)施工图纸会审及交底规范(2)施工组织设计审查规范(3)施工过程质量控制规范(4)施工进度控制规范(5)施工安全文明施工规范9.质量控制及验收标准9.1质量控制措施(1)审查施工单位的质量管理体系,确保其符合国家及行业要求;(2)对施工过程中的原材料、半成品、成品进行检验;(3)对施工过程中的关键工序进行旁站监理;(4)对施工质量进行定期或不定期的检查;(5)对施工质量问题及时提出整改意见,并跟踪整改情况。9.2验收标准及程序验收标准及程序如下:(1)工程分部分项工程完成后,由施工单位组织自检,监理单位进行抽检;(2)分部分项工程验收合格后,由施工单位填写验收报告,监理单位签署验收意见;(3)单位工程竣工验收,由施工单位组织,监理单位参与,相关部门参加;(4)工程竣工验收合格后,由施工单位提交竣工验收报告,监理单位签署验收意见。10.安全生产及文明施工10.1安全生产责任(1)对施工现场的安全生产进行全面监督检查;(2)对施工过程中的安全隐患及时提出整改意见,并跟踪整改情况;(3)对施工现场的安全生产责任制进行落实;(4)对施工过程中的安全事故进行调查分析,提出防范措施。10.2文明施工要求文明施工要求如下:(1)施工现场应保持整洁,材料堆放整齐;(2)施工车辆应按规定停放,不得占用消防通道;(3)施工人员应穿戴工作服,佩戴安全帽;(4)施工现场应设置明显的安全警示标志;(5)施工噪音、粉尘等污染应符合国家及地方相关标准。11.知识产权及保密11.1知识产权归属本合同涉及的知识产权,包括但不限于设计图纸、技术资料等,归监理单位所有。11.2保密条款双方对本合同内容以及在工作中获得的信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.违约责任及争议解决12.1违约责任如一方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。13.合同解除及终止13.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)双方协商一致。13.2合同终止程序(1)书面通知对方;(2)办理合同解除或终止手续;(3)结算剩余款项;(4)清理现场。14.合同附件及补充协议14.1合同附件(1)监理单位资质证书复印件;(2)施工图纸及技术资料;(3)其他相关文件。14.2补充协议本合同如有未尽事宜,可经双方协商一致后,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方定义本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方以外的,参与本合同履行过程中的任何自然人或法人。1.2第三方介入范围(1)提供专业咨询或技术服务;(2)担任工程监理、设计、施工、采购等环节的代理;(3)提供资金、材料、设备等;(4)进行项目评估、审计、验收等。2.第三方介入的引入程序2.1引入程序第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2协议内容(1)第三方的名称、地址、法定代表人及联系方式;(2)第三方介入的具体范围及职责;(3)第三方介入的期限及费用;(4)甲乙双方与第三方的权利义务;(5)争议解决方式。3.第三方责任限额3.1责任限额的定义本合同中所述的责任限额,是指第三方在履行本合同过程中,因自身原因导致的损失或损害,甲乙双方同意承担的最高赔偿金额。3.2责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方在第三方合作协议中约定,但不得低于法定最低责任限额。3.3责任限额的适用(1)第三方在履行本合同过程中,因自身原因导致甲乙双方的损失;(2)第三方违反合作协议,导致甲乙双方的损失;(3)第三方在履行本合同过程中,因不可抗力导致的损失。4.第三方与其他各方的责任划分4.1甲乙双方责任甲乙双方应根据本合同及合作协议,各自承担相应的责任。4.2第三方责任(1)按照合作协议约定的范围及职责,履行相关义务;(2)遵守国家及行业相关法律法规;(3)因自身原因导致的损失或损害,承担相应的赔偿责任。4.3其他方责任(1)监理单位、设计单位、施工单位等,应根据本合同及合作协议,履行各自职责;(2)材料、设备供应商等,应按照合同约定,提供符合质量、数量及时间要求的材料、设备;(3)其他参与方,应根据本合同及合作协议,履行各自义务。5.第三方介入的变更与终止5.1变更程序如需变更第三方介入的范围、期限或费用,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议。5.2终止程序(1)第三方介入期限届满;(2)甲乙双方协商一致;(3)出现本合同约定或合作协议中规定的终止情形。6.第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入产生的争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。6.2争议解决费用第三方介入争议解决费用,由责任方承担;协商解决或仲裁、诉讼产生的费用,由甲乙双方各自承担。7.第三方介入的保密条款7.1保密义务甲乙双方及第三方对本合同、合作协议及工作中获得的信息负有保密义务。7.2保密期限保密期限自合同生效之日起至合同终止后三年止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理单位资质证书复印件详细要求:提供监理单位有效期内资质证书的复印件,需加盖监理单位公章。说明:用于证明监理单位具备承担监理任务的资质。2.施工图纸及技术资料详细要求:提供完整的施工图纸及技术资料,包括设计图纸、施工组织设计、技术规范等。说明:施工图纸及技术资料是施工过程中的重要依据。3.工程合同及补充协议详细要求:提供甲乙双方签订的工程合同文本及所有补充协议。说明:工程合同及补充协议明确了甲乙双方的权利义务。4.施工单位资质证书复印件详细要求:提供施工单位有效期内资质证书的复印件,需加盖施工单位公章。说明:用于证明施工单位具备承担施工任务的资质。5.施工组织设计及施工方案详细要求:提供详细的施工组织设计及施工方案,包括施工进度计划、施工工艺、质量控制措施等。说明:施工组织设计及施工方案是施工过程中的重要指导文件。6.材料设备采购合同详细要求:提供材料设备采购合同,包括采购清单、价格、交货时间等。说明:材料设备采购合同是保证施工材料设备供应的重要依据。7.工程进度款支付申请详细要求:提供工程进度款支付申请,包括已完成的工程量、支付金额、付款条件等。说明:工程进度款支付申请是确保工程进度和资金流动的重要文件。8.工程变更通知单及签证单详细要求:提供工程变更通知单及签证单,包括变更原因、变更内容、变更费用等。说明:工程变更通知单及签证单是处理工程变更的重要依据。9.工程质量验收报告详细要求:提供工程质量验收报告,包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明:工程质量验收报告是确保工程质量的重要文件。10.工程竣工验收报告详细要求:提供工程竣工验收报告,包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明:工程竣工验收报告是工程竣工的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:监理单位未按时提交监理报告责任认定标准:监理单位未按时提交监理报告,延误工程进度,造成损失。示例说明:监理单位应在每月末前提交监理报告,如未按时提交,延误工程进度一个月,需赔偿施工单位损失人民币万元。2.违约行为:施工单位未按施工图纸施工责任认定标准:施工单位未按施工图纸施工,导致工程质量不合格。示例说明:施工单位在施工过程中发现施工图纸存在问题,未及时与设计单位沟通,导致工程质量不合格,需承担修复费用人民币万元。3.违约行为:材料供应商提供的材料不合格责任认定标准:材料供应商提供的材料不合格,导致工程质量不合格。示例说明:材料供应商提供的钢筋质量不合格,导致工程质量不合格,需承担更换材料及修复费用人民币万元。4.违约行为:工程进度延误责任认定标准:因甲乙双方或第三方原因导致工程进度延误。示例说明:因施工单位管理不善导致工程进度延误一个月,需赔偿甲方损失人民币万元。5.违约行为:第三方违约责任认定标准:第三方在履行合作协议过程中违约。示例说明:第三方在提供技术服务过程中,因自身原因导致服务中断,需承担违约责任,赔偿甲方损失人民币万元。全文完。2024年度建筑工程施工造价监理劳动合同示范2本合同目录一览第一条合同签订依据及适用范围1.1合同签订依据1.2合同适用范围第二条合同双方基本信息2.1监理方基本信息2.2施工方基本信息第三条合同工期及进度安排3.1工期约定3.2进度安排第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间第五条工程质量要求及标准5.1工程质量要求5.2质量标准第六条工程安全要求及措施6.1工程安全要求6.2安全措施第七条工程变更及签证管理7.1工程变更7.2签证管理第八条工程验收及保修8.1工程验收8.2保修第九条违约责任及处理9.1违约责任9.2违约处理第十条争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决程序第十一条合同解除及终止条件11.1合同解除11.2合同终止条件第十二条合同生效及终止日期12.1合同生效日期12.2合同终止日期第十三条合同附件及补充条款13.1合同附件13.2补充条款第十四条合同其他约定事项14.1其他约定事项14.2争议解决地点第一部分:合同如下:第一条合同签订依据及适用范围1.1合同签订依据1.1.1国家有关法律法规1.1.2行业标准和规范1.1.3双方签署的合同文件1.2合同适用范围1.2.1合同适用于2024年度建筑工程施工造价监理项目1.2.2合同内容涵盖项目施工全过程造价监理工作第二条合同双方基本信息2.1监理方基本信息2.1.1监理方名称:________2.1.2监理方地址:________2.1.3监理方联系人:________2.1.4监理方联系电话:________2.2施工方基本信息2.2.1施工方名称:________2.2.2施工方地址:________2.2.3施工方联系人:________2.2.4施工方联系电话:________第三条合同工期及进度安排3.1工期约定3.1.1项目总工期:________个月3.1.2各阶段工期安排:________3.2进度安排3.2.1监理方应按照合同工期及进度安排进行监理工作3.2.2施工方应按照监理方要求合理安排施工进度第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.1.1监理费用总额为:________元4.2费用支付方式4.2.1分阶段支付:________、________、________4.2.2每阶段支付比例:________%4.3费用支付时间4.3.1每阶段支付时间:________第五条工程质量要求及标准5.1工程质量要求5.1.1工程质量必须符合国家标准、行业标准和合同约定的质量要求5.2质量标准5.2.1工程质量标准:________、________、________第六条工程安全要求及措施6.1工程安全要求6.1.1工程安全必须符合国家有关安全生产法律法规和标准6.2安全措施6.2.1监理方应监督施工方采取必要的安全措施6.2.2施工方应严格按照安全生产要求施工,确保施工安全第七条工程变更及签证管理7.1工程变更7.1.1工程变更需经监理方、施工方和建设单位三方协商一致7.1.2工程变更应提交书面申请,经三方签字确认后生效7.2签证管理7.2.1签证内容应包括变更原因、变更内容、变更费用等7.2.2签证应提交至监理方,监理方审核后签署意见第八条工程验收及保修8.1工程验收8.1.1工程验收分为隐蔽工程验收、分项工程验收和竣工验收8.1.2隐蔽工程验收应在施工过程中进行,分项工程验收应在分项工程完成并自检合格后进行8.1.3竣工验收应在工程全部完成且质量合格后进行8.2保修8.2.1保修期为工程竣工验收合格之日起计算,具体保修期限根据工程性质和合同约定8.2.2保修期内,因施工质量问题导致的质量缺陷,施工方应无偿修复或承担修复费用8.2.3保修期内,因设计问题导致的质量缺陷,设计方应负责修复或承担修复费用第九条违约责任及处理9.1违约责任9.1.1双方应严格履行合同条款,如一方违约,应承担相应的违约责任9.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等9.2违约处理9.2.1违约方应在违约事实发生后及时通知对方,并采取补救措施9.2.2受害方有权要求违约方承担违约责任,双方协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼第十条争议解决方式10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2协商不成,可提交仲裁委员会仲裁10.1.3也可依法向人民法院提起诉讼10.2争议解决程序10.2.1提起争议的一方应书面通知另一方,并说明争议事项和理由10.2.2双方应在收到争议通知之日起____天内进行协商10.2.3协商不成,可提交仲裁或诉讼第十一条合同解除及终止条件11.1合同解除11.1.1双方协商一致,可以解除合同11.1.2因不可抗力导致合同无法履行,合同自动解除11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期届满,工程验收合格11.2.2合同约定的其他终止条件第十二条合同生效及终止日期12.1合同生效日期12.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效12.2合同终止日期12.2.1合同终止日期以合同约定的工期届满之日为准第十三条合同附件及补充条款13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于:工程量清单投资估算施工组织设计监理大纲13.2补充条款13.2.1本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第十四条合同其他约定事项14.1其他约定事项14.1.1双方应遵守国家有关法律法规,依法纳税14.1.2双方应保守合同秘密,不得泄露给第三方14.1.3本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,根据甲乙双方约定,为合同履行提供专业服务、咨询、代理或其他辅助行为的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于工程咨询、工程设计、工程监理、造价咨询、招投标代理、法律咨询等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,签订相关协议或合同,明确第三方的职责和权利义务。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1第三方责任16.1.1第三方应按照约定履行职责,对因自身原因造成的合同履行障碍或损失承担责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据合同约定获取相应的报酬,并有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。16.3第三方义务16.3.1第三方应遵守国家相关法律法规,维护甲乙双方的合法权益,不得泄露合同秘密。16.4第三方变更16.4.1如需更换第三方,甲乙双方应提前通知对方,并重新签订相关协议或合同。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在相关协议或合同中约定,不得超过合同总金额的____%。17.2责任赔偿17.2.1若第三方因违约行为导致甲乙双方遭受损失,第三方应按照责任限额承担赔偿责任。17.3责任承担17.3.1第三方的责

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论