建设工程水电工程建设合同（2024年版）

建设工程水电工程建设合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行水电工程建设的相关事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在水电工程建设过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保障工程质量，实现双方的合法权益。

二、合同签订背景

甲方因水电工程项目建设需要，拟委托乙方承担水电工程的建设任务。经双方充分协商，达成一致意见，签订本合同。

三、合同主体

（一）甲方：[甲方全称]

（二）乙方：[乙方全称]

四、合同履行

甲乙双方应严格按照本合同约定，履行各自的权利和义务，确保工程按期、按质、按量完成。

本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，双方可另行协商解决。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方负责甲方委托的水电工程建设项目的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、调试等工程内容。

2.乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求，完成工程建设任务。

二、质量标准

1.乙方应确保工程质量符合国家相关质量标准及合同约定的质量要求。

2.工程质量验收标准按照国家现行相关标准和规范执行。

3.乙方应接受甲方或其委托的第三方对工程质量进行的监督检查。

三、工期要求

1.工程建设工期按照合同约定的工期执行，如有特殊情况，双方应协商一致后调整工期。

2.乙方应按照甲方要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。

四、价格支付

1.工程建设总费用按照合同约定的价格计算，包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等。

2.甲方应在工程进度达到约定节点时，按照合同约定支付相应款项。

3.乙方在工程验收合格后，甲方应在十个工作日内支付结算款。

五、保密条款

1.双方对本合同及在履行合同过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，不得泄露、复制、传播或以其他方式使用对方的商业秘密。

六、违约责任

1.乙方未按约定完成工程建设任务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、延长工期等。

2.甲方未按约定支付工程款的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

3.因双方违约导致合同解除的，双方应根据违约情况承担相应的责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同变更

1.合同的任何修改、补充或变更，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后方可生效。

2.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。

九、合同解除

1.合同履行期间，如因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方均可解除合同。

2.合同履行期间，如一方严重违约，另一方有权解除合同。

十、合同生效

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方权利：

a.对乙方提交的工程图纸、技术规范和施工方案进行审核，提出修改意见；

b.对工程施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度符合约定；

c.享有合同约定的验收权，对验收合格工程支付相应款项；

d.在合同履行过程中，有权要求乙方提供相关资料和报告。

2.甲方义务：

a.按照合同约定，及时向乙方提供工程图纸、技术规范和相关资料；

b.在工程开工前，办理好施工许可证等相关手续；

c.为乙方提供施工所需的场地、设施和资源，确保施工顺利进行；

d.按时支付工程款项，保障乙方合法权益。

二、乙方权利与义务

1.乙方权利：

a.享有按合同约定获得工程款的权利；

b.在施工过程中，有权要求甲方提供必要的施工条件和支持；

c.对甲方提出的修改意见，有权进行解释和说明；

d.在工程验收合格后，有权要求甲方支付结算款。

2.乙方义务：

a.按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求，完成工程建设任务；

b.严格按照合同约定的时间、质量和安全标准进行施工；

c.在施工过程中，确保工程质量和安全，及时整改甲方提出的问题；

d.在工程验收前，向甲方提交工程验收报告及相关资料。

三、合作方式

1.甲方与乙方应建立良好的沟通机制，定期召开协调会议，共同解决施工过程中出现的问题。

2.双方应相互支持，共同推进工程进度，确保工程按期完成。

3.甲方应按照合同约定，为乙方提供必要的施工条件，如场地、设施、资源等。

4.乙方应按照甲方要求，合理调配人力、物力、财力，确保工程顺利进行。

5.双方应遵守国家法律法规，诚信履行合同，共同维护双方的合法权益。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为[具体年数]年。

2.合同期满后，如双方无异议，可根据实际情况协商续签合同。

二、合同的变更

1.合同的任何变更，必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

2.任何一方不得擅自变更合同内容，如需变更，应书面通知对方，并经对方同意。

三、合同的终止

1.合同因以下原因终止：

a.合同约定的工期届满，工程按期验收合格；

b.因不可抗力导致合同无法继续履行；

c.双方协商一致解除合同；

d.一方严重违约，另一方有权解除合同；

e.法律法规规定的其他情形。

2.合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程，完成合同约定的各项义务。

四、争议解决机制

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.争议解决过程中，双方应保持合作态度，避免影响工程进度。

五、法律适用与管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应提交合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决，协商不成时，按照本合同的相关规定执行。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

a.工程项目立项批准文件；

b.施工许可证；

c.工程图纸及技术规范；

d.工程项目用地及施工许可证明；

e.甲方委托乙方施工的授权文件；

f.甲方提供的其他与工程相关的文件和资料。

2.乙方提供的附件：

a.乙方营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证明文件；

b.乙方项目经理及施工队伍的资质证书和人员配置清单；

c.乙方提供的工程图纸及技术规范；

d.乙方施工组织设计和施工方案；

e.乙方提供的施工设备、材料清单及质量保证资料；

f.乙方提供的其他与工程相关的文件和资料。

3.双方共同准备的附件：

a.工程施工合同；

b.工程进度计划；

c.工程质量验收报告；

d.工程结算报告；

e.甲方支付工程款的凭证；

f.乙方提交的工程款收据；

g.双方约定的其他与工程相关的文件和资料。

双方签字、