建筑施工合同：港口码头工程

建筑施工合同：港口码头工程合同编号：__________建筑施工合同：港口码头工程甲方：__________地址：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为港口码头工程的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经友好协商，自愿签订本建筑施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________港口码头工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算书，甲方在收到预算书后____个工作日内进行审核并予以确认。2.3乙方应按照甲方确认的工程预算书进行施工，未经甲方书面同意，不得擅自增加工程量或提高工程预算。第三条合同履行3.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项，支付方式为：____（银行转账/现金支付）。3.2乙方应按照合同约定的工期、质量、安全标准进行施工，确保工程按时、保质、保量完成。3.3乙方应严格按照国家及地方相关法律法规和标准进行施工，确保工程安全，防止污染和破坏环境。3.4甲方应负责办理工程所需的各种审批手续和协调相关单位，保障工程的顺利进行。3.5乙方应按照合同约定向甲方提供工程进度报告、质量报告和安全报告等相关资料。第四条工程变更4.1因政策调整、设计变更等原因导致工程变更的，双方应协商确定变更内容和工程价款。4.2乙方应按照变更后的工程内容和工期要求进行施工。4.3甲方应按照变更后的工程价款向乙方支付。第五条工程验收5.1工程完成后，乙方应向甲方提交工程竣工报告和验收申请。5.2甲方应组织相关单位对工程进行验收，并在验收合格后____个工作日内向乙方支付剩余工程款项。5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收申请。第六条违约责任6.1甲方未按照合同约定支付工程款项的，应支付违约金，违约金为应付款项的____%。6.2乙方未按照合同约定完成工程的，应支付违约金，违约金为工程总价的____%。6.3双方未履行合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程预算书2.工程设计图纸3.工程进度报告4.质量报告5.安全报告6.工程验收报告7.相关法律法规和标准文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付工程款项，认定为违约行为。2.乙方未按照合同约定完成工程，认定为违约行为。3.双方未履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指甲方为工程业主，乙方为施工单位，双方签订的关于建筑施工的协议。2.港口码头工程：指在港口和码头区域进行的各类建筑物和设施的建设工程。3.合同总价：指双方约定的工程完成后的总价格。4.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。5.工程验收：指对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查和评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时甲方同意乙方采取加快工程进度的措施，并商定相应的费用。2.设计变更：解决办法：双方协商确定变更内容和工程价款，乙方按照变更后的要求进行施工。3.工程质量问题：解决办法：乙方负责整改，并重新提交验收申请，直至达到合同约定的质量标准。4.付款争议：解决办法：双方查阅合同条款，核实应付款项，按照约定履行支付义务。五、所有应用场景：1.甲方为港口码头工程业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位。2.双方就港口码头工程的施工内