商场扩建隔层施工合同

商场扩建隔层施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________（地址），商场扩建隔层施工，工程内容包括但不限于：__________。1.2工程规模：__________平方米。1.3工程质量标准：符合__________（标准名称）的要求。1.4工程总价：人民币__________元整（大写：__________元整）。二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________日。2.2乙方应按合同约定的工期完成本项目，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：__________。三、施工内容与要求3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。3.2乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全。3.3乙方应在施工过程中，对甲方提供的设施、设备进行妥善保护，如有损坏，乙方应承担相应责任。3.4乙方应保证工程进度与质量，不得擅自停工、窝工。四、合同价款及支付方式4.1本项目合同总价分为__________（几部分），分别为：__________。（1）合同签订后__________日内，支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________后，支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__________%。4.3乙方开具合法、有效的税务发票，甲方按合同约定时间支付合同价款。五、违约责任5.1乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.2甲方未按合同约定支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________。5.3甲乙双方因违反合同约定造成损失的，应承担相应的赔偿责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.商场扩建隔层施工图纸2.施工方案和技术要求3.国家相关法律法规和行业标准4.税务发票5.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按合同约定支付合同价款，视为违约。3.甲乙双方因违反合同约定造成损失，需承担相应的赔偿责任。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同双方权利义务关系的法律规范总称。2.违约金：是指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿。3.滞纳金：是指逾期支付款项一方应向另一方支付的违约赔偿。4.工程验收合格：是指工程质量、安全、进度等方面符合合同约定及国家相关法律法规和行业标准的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。3.付款纠纷：甲乙双方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，避免产生纠纷。4.工程变更：甲乙双方应就工程变更事项进行协商，并签订补充协