




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智能电网改造项目变配电安装工程施工合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及内容2.4项目总投资及资金来源3.工程范围及内容3.1工程范围3.2安装工程内容3.3工程质量要求4.工程进度安排4.1工程总工期4.2各阶段工期及节点4.3工期延误及处理5.工程合同价格5.1工程合同总价5.2计价方式及依据5.3价格调整机制6.付款方式及期限6.1付款方式6.2付款节点及金额6.3付款条件及程序7.材料供应及管理7.1材料供应责任7.2材料质量要求7.3材料验收及保管8.工程施工管理8.1施工现场管理8.2施工安全及环保要求8.3施工质量管理9.保修责任及期限9.1保修范围9.2保修期限9.3保修服务及费用10.合同变更及解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止后的处理14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同份数及使用14.4合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方:电力有限公司乙方:安装工程有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称2024年度智能电网改造项目变配电安装工程2.2项目地点省市区街道2.3项目规模及内容项目规模:新建变配电所2座,改造现有变配电所1座。项目内容:包括变压器、开关柜、母线、电缆、保护装置等设备的安装及调试。2.4项目总投资及资金来源项目总投资:人民币2000万元整。资金来源:甲方自筹及银行贷款。第三条工程范围及内容3.1工程范围本项目包含新建变配电所的土建、电气安装工程及现有变配电所的改造工程。3.2安装工程内容包括但不限于:变压器、开关柜、母线、电缆、保护装置等电气设备的安装;系统调试及试运行;工程验收及交付。3.3工程质量要求符合国家相关标准和规范;质量合格,满足甲方使用要求。第四条工程进度安排4.1工程总工期工程总工期为6个月,自合同签订之日起计算。4.2各阶段工期及节点土建工程:2个月;电气安装工程:3个月;系统调试及试运行:1个月。4.3工期延误及处理如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付相当于合同总价千分之二的违约金。第五条工程合同价格5.1工程合同总价人民币2000万元整,不含税。5.2计价方式及依据采用固定总价方式,依据国家相关标准和规范及双方协商确定的价格。5.3价格调整机制合同执行期间,如遇材料价格变动,按甲方提供的材料价格变动通知单调整合同价格。第六条付款方式及期限6.1付款方式分阶段付款,具体如下:签订合同后5个工作日内,支付合同总价20%的预付款;土建工程完工验收合格后5个工作日内,支付合同总价30%的进度款;电气安装工程完工验收合格后5个工作日内,支付合同总价40%的进度款;系统调试及试运行合格后5个工作日内,支付合同总价10%的进度款;工程验收合格并交付后5个工作日内,支付合同总价20%的尾款。6.2付款节点及金额具体付款节点及金额见第五条。6.3付款条件及程序乙方提供发票及验收报告,甲方在收到乙方提供的资料后5个工作日内支付相应款项。第七条材料供应及管理7.1材料供应责任乙方负责提供合同约定的材料,并保证材料质量符合国家标准和规范。7.2材料质量要求所有材料必须通过甲方验收,合格后方可使用。7.3材料验收及保管乙方应按照甲方要求,在材料进场前进行抽样检测,并在进场后进行材料验收。验收合格后,乙方负责材料保管。第八条工程施工管理8.1施工现场管理乙方应在施工现场设立项目经理部,负责工程的组织、协调、指挥和监督工作。施工现场应遵守国家有关施工现场管理规定,确保施工安全、文明、有序。8.2施工安全及环保要求乙方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规,采取有效措施,确保施工安全无事故,环境保护达标。8.3施工质量管理乙方应按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。施工过程中,应进行自检、互检和专检,确保每道工序符合质量要求。第九条保修责任及期限9.1保修范围本合同项下安装的电气设备及其附属设施,在保修期内如发生质量问题,乙方应负责免费维修或更换。9.2保修期限自工程验收合格之日起,电气设备及其附属设施的保修期为2年。9.3保修服务及费用保修期内,乙方应提供必要的维修配件和服务,维修费用由乙方承担。第十条合同变更及解除10.1变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议,作为合同附件。10.2解除条件发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:另一方严重违约;因不可抗力导致合同无法履行;合同目的无法实现。10.3解除程序一方要求解除合同时,应书面通知对方,并说明解除原因。合同解除后,双方应按照合同约定进行清算。第十一条违约责任11.1违约情形乙方未按合同约定完成工程;乙方提供的材料不符合合同要求;乙方违反施工现场管理规定;甲方未按合同约定支付款项。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿违约赔偿的具体数额由双方协商确定,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.2争议解决程序提交诉讼后,双方应按照人民法院的审理程序进行。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件双方签字盖章后,本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或根据本合同约定的解除条件解除合同后,合同终止。13.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行清算,并处理善后事宜。第十四条其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、设备清单、技术规范等。14.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.3合同份数及使用本合同一式八份,甲乙双方各执四份,具有同等法律效力。14.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1第三方定义本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同需要介入的任何个人、企业、机构或组织。15.2第三方介入范围工程设计、咨询、监理等技术服务;材料供应、设备租赁等物资服务;工程施工过程中的技术支持、质量检测等;争议解决、法律咨询等。第十六条第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同时,因其违约行为或疏忽导致的损失,对甲方和乙方应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方提供的服务性质、服务范围和合同约定进行确定。具体限额由甲乙双方与第三方协商确定,并在合同中明确。16.3责任限额的调整如因市场行情、法律法规变化等原因导致第三方责任限额不再合理,甲乙双方可协商调整,并签订补充协议。第十七条第三方责任承担17.1第三方责任认定第三方的责任认定应依据其提供的服务的性质、质量、以及合同约定进行。17.2第三方责任承担方式第三方责任承担方式包括但不限于:直接向受损方赔偿;由甲乙双方按合同约定共同承担;由保险公司按保险合同约定承担。第十八条第三方与甲乙双方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于合同约定,甲方应按照合同约定支付费用,第三方应按照合同约定提供相应服务。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系基于合同约定,乙方应按照合同约定监督第三方的工作,确保其符合合同要求。18.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方的关系基于各自在合同中的角色和责任,应遵守合同约定,不得损害其他各方的合法权益。第十九条第三方介入的程序19.1第三方介入申请甲乙双方如需第三方介入,应向对方提出书面申请,并说明介入原因、服务内容、预期效果等。19.2第三方介入审批甲乙双方应就第三方介入申请进行协商,达成一致后,签订第三方介入协议。19.3第三方介入实施第三方介入协议签订后,第三方应根据协议约定履行其职责,甲乙双方应配合第三方的工作。第二十条第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件合同履行完毕;第三方无法继续履行其职责;双方协商一致终止第三方介入。20.2第三方介入终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应签订终止协议,明确终止原因、后续处理等事宜。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中发生争议,应由甲乙双方协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。21.2争议解决程序提交诉讼后,第三方应按照人民法院的审理程序进行,并承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件要求:设计文件应包含施工图纸、设备清单、技术规范等,符合国家相关标准和规范。说明:工程设计文件是施工的依据,应确保设计合理、安全、经济。2.材料设备清单要求:清单应详细列出材料设备的名称、规格、数量、产地、供应商等。说明:材料设备清单是合同履行的重要依据,确保材料设备的质量和数量。3.施工进度计划要求:计划应明确各阶段的施工时间、节点、责任人等。说明:施工进度计划是确保工程按时完成的重要手段,有助于监控工程进度。4.施工组织设计要求:设计应包括施工方案、施工方法、质量保证措施、安全环保措施等。说明:施工组织设计是施工过程中的指导性文件,确保施工有序、安全。5.工程验收报告要求:报告应详细记录工程验收过程、验收结果、存在问题及处理措施。说明:工程验收报告是工程验收的重要依据,确保工程质量符合要求。6.付款申请及发票要求:申请应包含付款金额、付款依据、付款条件等,发票应真实有效。说明:付款申请及发票是合同履行中的财务凭证,确保资金支付准确无误。7.争议解决文件要求:文件应记录争议发生的时间、原因、处理过程及结果。说明:争议解决文件是解决合同履行过程中争议的重要依据。8.保修承诺书要求:承诺书应明确保修范围、期限、服务内容等。说明:保修承诺书是保障甲方权益的重要文件,确保工程质量。9.合同补充协议要求:协议应明确双方协商一致变更的合同条款。说明:合同补充协议是合同履行过程中的重要补充文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:按实际延误工期计算,每日向甲方支付合同总价千分之二的违约金。示例:如乙方未按合同约定完成工程,导致工期延误10天,甲方有权要求乙方支付违约金。2.违约行为:乙方提供的材料不符合合同要求责任认定标准:乙方应承担材料更换、修复等费用,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:如乙方提供的电缆质量不合格,导致工程无法进行,乙方应承担更换电缆及修复工程的相关费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付款项责任认定标准:甲方应向乙方支付逾期付款的利息,并按合同约定支付违约金。示例:如甲方未按合同约定支付进度款,每逾期一日,甲方应向乙方支付合同总价千分之二的逾期付款利息。4.违约行为:第三方未按约定提供服务责任认定标准:第三方应承担违约责任,赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例:如第三方提供的监理服务不符合合同要求,导致工程延误,第三方应赔偿由此造成的损失。5.违约行为:因不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。示例:如因自然灾害导致工程无法进行,双方可根据实际情况协商免除部分或全部责任。全文完。2024年度智能电网改造项目变配电安装工程施工合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的及范围3.1合同标的3.2合同范围3.3合同工期4.施工图纸及资料4.1施工图纸4.2技术资料4.3施工组织设计5.施工进度及节点5.1施工进度计划5.2节点工期5.3进度调整6.施工质量及验收6.1质量要求6.2验收标准6.3验收程序6.4验收不合格的处理7.材料供应及验收7.1材料供应7.2材料验收7.3材料代用8.工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付节点8.3支付条件9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理10.环境保护10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3环境保护验收11.保修及维修11.1保修期限11.2保修责任11.3维修责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.合同生效、解除及终止14.1合同生效条件14.2合同解除条件14.3合同终止条件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称:_________甲方地址:_________甲方联系人:_________甲方联系电话:_________1.2乙方基本信息乙方名称:_________乙方地址:_________乙方联系人:_________乙方联系电话:_________第二条项目概述2.1项目名称项目名称:2024年度智能电网改造项目变配电安装工程施工2.2项目地点项目地点:_________2.3项目规模项目规模:_________2.4项目内容项目内容包括但不限于:变配电设备安装、线路敷设、接地系统施工、防雷设施安装等。第三条合同标的及范围3.1合同标的合同标的为甲方所述项目的变配电安装工程施工。3.2合同范围合同范围包括但不限于:施工图纸、技术资料、施工组织设计、设备材料采购、现场施工、竣工验收等。3.3合同工期合同工期为自合同签订之日起_________个月内完成。第四条施工图纸及资料4.1施工图纸乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工,并对图纸的准确性、完整性负责。4.2技术资料乙方应按照甲方提供的技术资料进行施工,并对资料的准确性、完整性负责。4.3施工组织设计乙方应在施工前提交施工组织设计,经甲方审核批准后实施。第五条施工进度及节点5.1施工进度计划乙方应根据合同工期和工程实际情况,编制详细的施工进度计划,并报甲方审批。5.2节点工期本合同施工进度计划应明确各个施工节点的工期,确保工程按期完成。5.3进度调整因不可抗力或甲方原因导致施工进度延误的,双方应协商调整施工进度计划。第六条施工质量及验收6.1质量要求乙方施工质量应符合国家相关标准和规范的要求。6.2验收标准乙方应按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到验收标准。6.3验收程序乙方完成施工后,应向甲方提交验收申请,甲方组织验收。6.4验收不合格的处理验收不合格的工程,乙方应按照甲方要求进行整改,直至合格。第七条材料供应及验收7.1材料供应甲方应按照合同约定提供所需材料,乙方负责材料的验收和保管。7.2材料验收乙方应在材料进场后及时进行验收,对不合格材料有权拒收。7.3材料代用乙方在施工过程中如需代用材料,应提前通知甲方,经甲方同意后方可代用。第八条工程款支付8.1工程款支付方式8.1.1甲方应按照合同约定分期支付工程款,支付方式为银行转账。8.1.2首付款:合同签订后_________日内支付合同总额的_________%。8.1.3进度款:根据乙方提交的进度款申请,甲方应在_________日内支付当期进度款。8.1.4结算款:工程竣工验收合格后_________日内支付合同总额的_________%。8.1.5保修金:工程竣工验收合格后_________日内支付合同总额的_________%作为保修金,保修期满后无质量问题退还。8.2工程款支付节点8.2.1工程开工前支付首付款。8.2.2每完成合同约定工程量的_________%,乙方提交进度款申请,甲方支付相应进度款。8.2.3工程竣工验收合格后支付结算款。8.3支付条件8.3.1乙方提交的进度款申请应包含已完成工程量的详细清单、发票等相关证明材料。8.3.2甲方在收到乙方提交的完整申请材料后_________日内支付进度款。第九条安全生产9.1安全生产责任9.1.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.1.2乙方应负责施工现场的安全生产管理,确保施工人员的人身安全和工程安全。9.2安全生产措施9.2.1乙方应制定安全生产管理制度,包括安全操作规程、事故应急预案等。9.2.2乙方应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。9.3事故处理9.3.1发生安全事故时,乙方应立即采取措施控制事故扩大,并及时报告甲方。9.3.2乙方应配合甲方进行调查处理,并承担相应的责任。第十条环境保护10.1环境保护责任10.1.1乙方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施保护施工现场环境。10.2环境保护措施10.2.1乙方应采取有效的dustcontrolmeasures,防止扬尘污染。10.2.2乙方应合理处理施工垃圾,不得随意丢弃或堆放。10.3环境保护验收10.3.1乙方在施工结束后应进行环境保护验收,确保达到国家环境保护标准。第十一条保修及维修11.1保修期限11.1.1乙方对施工的变配电安装工程提供_________年的保修服务。11.2保修责任11.2.1在保修期内,因乙方施工质量问题导致的设备损坏,乙方负责免费维修或更换。11.3维修责任11.3.1保修期内,乙方应定期对工程进行检查,发现隐患及时修复。第十二条违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成工程进度;12.1.2乙方施工质量不符合合同约定;12.1.3乙方违反安全生产规定;12.1.4乙方违反环境保护规定;12.1.5乙方未按合同约定支付工程款;12.1.6甲方违反合同约定。12.2违约责任12.2.1乙方未按合同约定完成工程进度,甲方有权要求乙方赔偿损失。12.2.2乙方施工质量不符合合同约定,乙方应承担修复责任并赔偿损失。12.2.3乙方违反安全生产规定,应承担相应法律责任。12.2.4乙方违反环境保护规定,应承担相应法律责任。12.2.5乙方未按合同约定支付工程款,甲方有权暂停工程或解除合同。12.2.6甲方违反合同约定,应承担相应责任。12.3违约赔偿12.3.1违约方应按照合同约定支付违约金。12.3.2违约金不足以弥补损失的,违约方应赔偿实际损失。第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序13.2.1双方应在争议发生后_________日内提交书面争议解决申请。13.2.2争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同。第十四条合同生效、解除及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后合同生效。14.2合同解除条件14.2.1任何一方违约,另一方有权解除合同。14.2.2经双方协商一致,可以解除合同。14.3合同终止条件14.3.1合同约定的工期届满;14.3.2合同解除;14.3.3双方协商一致终止合同。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托,参与合同相关活动或提供专业服务的任何个人或机构,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险机构等。第二条第三方责任限额2.1第三方在合同履行过程中,因其自身责任导致合同无法履行或造成损失时,应承担相应的法律责任。2.2第三方责任限额由甲乙双方根据第三方的专业能力和服务内容协商确定,并在合同中明确。2.3第三方责任限额应在合同中单独列出,并与合同总价挂钩。第三条第三方介入条件3.1.1合同双方同意第三方介入;3.1.2第三方具备完成相关任务的能力和资质;3.1.3第三方同意接受合同相关条款的约束。第四条第三方责权利4.1第三方权利4.1.1第三方有权按照合同约定,独立开展相关活动,并享受相应的报酬。4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。4.2第三方责任4.2.1第三方应按照合同约定,履行相关职责,确保工作质量。4.2.2第三方因自身原因造成合同无法履行或损失时,应承担相应责任。4.3第三方义务4.3.1第三方应遵守国家法律法规和行业标准。4.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的关系5.1.1第三方应服从甲方的管理,并按照甲方的要求开展工作。5.1.2甲方对第三方的行为负有监督责任。5.2第三方与乙方的关系5.2.1第三方应服从乙方的管理,并按照乙方的安排开展工作。5.2.2乙方对第三方的行为负有监督责任。5.3第三方与甲乙双方的关系5.3.1第三方应同时服从甲乙双方的管理,并协调各方关系。5.3.2第三方的工作成果应同时满足甲乙双方的要求。第六条第三方介入程序6.1第三方介入前,甲乙双方应共同签订第三方合作协议,明确各方的权利、义务和责任。6.2第三方介入后,甲乙双方应定期召开协调会议,讨论第三方工作进展和存在问题。6.3第三方工作完成后,甲乙双方应共同对第三方的工作成果进行验收。第七条第三方变更7.1第三方在合同履行过程中,如需变更,应提前通知甲乙双方,并经双方同意后方可变更。7.2第三方变更应在不影响合同履行和各方利益的前提下进行。第八条第三方退出8.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因退出,应提前通知甲乙双方,并承担相应的责任。8.2第三方退出后,甲乙双方应共同寻找替代第三方,确保合同履行。第九条第三方争议解决9.1第三方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决。9.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入费用的承担10.1第三方介入费用由甲乙双方根据合同约定和第三方服务内容协商确定。10.2第三方介入费用在合同总价中单独列出,并按约定的方式支付。第十一条第三方保密11.1第三方在合同履行过程中,对甲乙双方的商业秘密负有保密义务。11.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第十二条本条款的适用范围12.1本条款适用于合同履行过程中涉及的第三方介入活动。12.2本条款未尽事宜,按合同其他条款执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:施工图纸要求:图纸应完整、清晰,符合国家相关标准和规范,并由甲方提供。说明:施工图纸是施工的重要依据,乙方在施工过程中应严格按照图纸进行。2.合同附件二:技术资料要求:技术资料应包括设备性能参数、操作规程、维护保养等,并由甲方提供。3.合同附件三:施工组织设计要求:施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施等,由乙方提供。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,乙方应根据实际情况进行编制。4.合同附件四:工程量清单要求:工程量清单应详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价等,由乙方提供。说明:工程量清单是工程款支付的重要依据,乙方应确保清单的准确性。5.合同附件五:工程款支付申请表要求:申请表应包括工程量、单价、金额、支付时间等,由乙方提供。说明:工程款支付申请表是乙方申请支付工程款的重要文件。6.合同附件六:竣工验收报告要求:报告应包括工程概况、施工质量、验收结论等,由乙方提供。说明:竣工验收报告是工程竣工验收的重要文件,乙方应确保报告的真实性。7.合同附件七:安全生产责任书要求:责任书应明确甲乙双方在安全生产方面的责任,由甲乙双方签订。说明:安全生产责任书是保障施工人员人身安全和工程安全的重要文件。8.合同附件八:环境保护责任书要求:责任书应明确甲乙双方在环境保护方面的责任,由甲乙双方签订。说明:环境保护责任书是保障施工现场环境不受污染的重要文件。9.合同附件九:保修卡要求:保修卡应包括工程名称、地址、保修范围、保修期限等,由乙方提供。说明:保修卡是乙方提供保修服务的重要凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度。责任认定标准:乙方未按合同约定完成工程进度,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同约定进度款的_________%。示例:若合同约定工期为3个月,乙方实际完成工期为4个月,则乙方应支付违约金为合同约定进度款的_________%。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定。责任认定标准:乙方施工质量不符合合同约定,乙方应负责修复,并赔偿因此造成的损失。示例:若合同约定施工质量达到国家标准,但乙方施工后经检测未达到标准,乙方应承担修复费用,并赔偿因此造成的损失。3.违约行为:乙方违反安全生产规定。责任认定标准:乙方违反安全生产规定,造成人员伤亡或财产损失的,乙方应承担相应的法律责任。示例:若乙方在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,乙方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:乙方违反环境保护规定。责任认定标准:乙方违反环境保护规定,造成环境污染的,乙方应承担相应的法律责任。示例:若乙方在施工过程中造成环境污染,乙方应承担相应的治理费用。5.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为未支付工程款的_________%。示例:若甲方应支付工程款100万元,但实际支付90万元,则甲方应支付违约金为未支付工程款的_________%。全文完。2024年度智能电网改造项目变配电安装工程施工合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.项目内容3.1变配电设备安装3.2配电线路敷设3.3变配电系统调试3.4其他相关工程4.工程质量要求4.1设备质量4.2工程质量标准4.3质量验收程序5.工程进度安排5.1施工阶段划分5.2施工进度计划5.3进度调整6.工程合同价款6.1工程合同总价6.2工程合同单价6.3付款方式及时间6.4预付款、进度款、结算款及质保金7.保险责任7.1甲方责任险7.2乙方责任险7.3第三者责任险8.合同工期8.1合同工期起始时间8.2合同工期终止时间8.3工期延误及责任9.合同履行与变更9.1合同履行9.2合同变更9.3合同解除10.违约责任10.1违约责任形式10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效与终止程序14.合同附件与补充协议14.1合同附件14.2补充协议第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:电力有限公司(2)乙方:电力设备安装工程有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话:138xxxx5678(3)乙方联系人:赵六(4)乙方联系电话:139xxxx5678第二条项目概况2.1项目名称2024年度智能电网改造项目变配电安装工程施工2.2项目地点省市区路号2.3项目规模总装机容量兆瓦2.4项目投资项目总投资额万元第三条项目内容3.1变配电设备安装(1)高压开关柜安装(2)变压器安装(3)低压配电柜安装3.2配电线路敷设(1)电缆敷设(2)架空线路架设3.3变配电系统调试(1)设备调试(2)系统联调3.4其他相关工程(1)接地网施工(2)防雷设施施工第四条工程质量要求4.1设备质量所有设备应符合国家及行业相关标准,并具有合格证书。4.2工程质量标准(1)设备安装质量标准(2)线路敷设质量标准(3)系统调试质量标准4.3质量验收程序(1)隐蔽工程验收(2)分项工程验收(3)分部工程验收(4)单位工程验收第五条工程进度安排5.1施工阶段划分(1)前期准备阶段(2)主体施工阶段(3)后期收尾阶段5.2施工进度计划(1)各阶段工期安排(2)关键线路节点5.3进度调整(1)进度偏差调整(2)特殊情况处理第六条工程合同价款6.1工程合同总价合同总价为万元。6.2工程合同单价(1)设备安装单价(2)线路敷设单价(3)系统调试单价6.3付款方式及时间(1)预付款:合同签订后个工作日内支付合同总价%。(2)进度款:每完成一个阶段工程,甲方在收到乙方提交的验收报告后个工作日内支付该阶段工程款。(3)结算款:工程竣工后个工作日内支付合同总价%。(4)质保金:合同总价%作为质保金,在质保期满后个工作日内无质量问题退还乙方。第七条保险责任7.1甲方责任险甲方应投保工程一切险,保险金额不低于合同总价。7.2乙方责任险乙方应投保施工人员意外伤害险,保险金额不低于每人万元。7.3第三者责任险双方应共同投保第三者责任险,保险金额不低于万元。第八条合同工期8.1合同工期起始时间合同工期自合同签订之日起计算,工期为个月。8.2合同工期终止时间合同工期终止时间为年月日。8.3工期延误及责任(1)因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价%的违约金。(2)因不可抗力原因导致工期延误,经双方协商一致,可延长合同工期。第九条合同履行与变更9.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。9.2合同变更(1)任何一方要求变更合同内容,应提前天以书面形式通知对方。(2)变更内容应经双方协商一致,并签订书面变更协议。第十条违约责任10.1违约责任形式(1)支付违约金(2)赔偿损失10.2违约责任承担(1)任何一方违约,应承担相应的违约责任。(2)违约金和赔偿损失的计算方法应在合同中明确。10.3违约金计算(1)违约金按每日合同总价%计算。(2)累计违约金不得超过合同总价的%。第十一条争议解决11.1争议解决方式(1)协商解决(2)调解解决(3)仲裁解决11.2争议解决程序(1)协商不成,可申请调解。(2)调解不成,可申请仲裁。11.3争议解决机构(1)协商和调解可由双方自行选择。(2)仲裁由仲裁委员会仲裁。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件(1)甲方违约,乙方有权解除合同。(2)乙方违约,甲方有权解除合同。12.2合同终止条件(1)合同履行完毕(2)合同依法解除12.3合同解除与终止程序(1)任何一方要求解除合同,应提前天以书面形式通知对方。(2)合同解除后,双方应按照合同约定办理相关事宜。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或依法解除后终止。13.3合同生效与终止程序(1)合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。(2)合同终止后,双方应按照合同约定办理相关事宜。第十四条合同附件与补充协议14.1合同附件合同附件包括但不限于:(1)工程图纸(2)设备清单(3)工程量清单14.2补充协议任何与本合同内容相抵触的补充协议,均以本合同为准。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为提供技术服务、咨询服务、监理服务、质量检测服务、资金监管服务或其他相关服务的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、员工、代理人或任何合同双方的子公司、分公司。第二条第三方介入的目的和方式2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行的高效、公正和透明,确保工程质量、进度和合同款的合理使用。2.2第三方介入的方式包括但不限于:(1)技术服务:提供专业的设计、咨询、施工指导等服务。(2)咨询服务:提供项目管理、风险评估、市场调研等服务。(3)监理服务:对工程质量、进度、安全进行监督和管理。(4)质量检测服务:对工程材料、设备进行检测和验收。(5)资金监管服务:对工程款进行监管,确保资金使用合法合规。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体包括:(1)技术服务和咨询服务:第三方对提供的服务质量承担有限责任,赔偿金额不超过合同总价%。(2)监理服务:第三方对监理范围内的工程质量、进度、安全承担有限责任,赔偿金额不超过合同总价%。(3)质量检测服务:第三方对检测结果的准确性承担有限责任,赔偿金额不超过合同总价%。(4)资金监管服务:第三方对监管范围内的资金使用承担有限责任,赔偿金额不超过监管资金总额的%。第四条第三方责权利4.1第三方权利:(1)根据合同约定,获取相应的服务费用。(2)在合同规定的范围内,独立行使职责,不受甲乙双方非法干预。(3)在合同履行过程中,有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。4.2第三方义务:(1)按照合同约定,提供高质量、高效的服务。(2)对所提供的服务承担相应的法律责任。(3)保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方:(1)甲方应按照合同约定,向第三方支付服务费用。(2)甲方应配合第三方履行职责,不得干预第三方独立行使职责。(3)甲方对第三方的行为承担连带责任。5.2第三方与乙方:(1)乙方应按照合同约定,向第三方提供必要的资料和条件,配合第三方履行职责。(2)乙方对第三方的行为承担连带责任。(3)乙方应确保第三方在履行职责过程中,不会侵犯其合法权益。5.3第三方与合同双方的其他关系:(1)第三方不得泄露合同双方的商业秘密和技术秘密。(2)第三方在履行职责过程中,不得接受合同双方或其关联企业的任何不正当利益。(3)第三方应遵守国家法律法规,不得从事任何违法活动。第六条第三方变更和退出6.1第三方变更:(1)甲乙双方可共同决定更换第三方。(2)更换第三方应提前天通知原第三方和合同双方。6.2第三方退出:(1)第三方因故无法继续履行职责时,应提前天通知甲乙双方。(2)甲乙双方应共同协商确定替代第三方或终止相关服务。第七条第三方介入的合同条款7.1第三方介入的合同条
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 哪个软件写工作总结
- 销售行业人事年终工作总结3
- 建设单位安全管理控制
- 房产经纪人终工作总结2
- 智能计量终端项目风险识别与评估综合报告
- 新能源发电设备自动化装置项目风险识别与评估综合报告
- 电力设备夏季安全事故应急预案
- 面向创新型研发的供应链内部融资与产品定价研究
- 创意产业可行性:市场占有率和创意产品潜力研究
- 试用期月工作总结
- 部编版语文四年级下册第三单元教材解读大单元集体备课
- 2024-2029年中国数字能源行业市场发展分析及前景趋势与投融资研究报告
- 《绘本教学》课件
- 海康威视校招在线测评题库
- 玉米收购可行性分析报告
- 最全医院应急预案汇编目录
- 《后殖民主义》课件
- 智慧农场整体建设实施方案
- 被诈骗的起诉书范文
- 公路养护服务投标方案(技术标)
- 灌入式半柔性复合抗车辙路面施工工法
评论
0/150
提交评论