2024年度煤矿安全生产设施升级改造劳务分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度煤矿安全生产设施升级改造劳务分包合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同签订日期及地点1.3合同编号1.4合同期限1.5合同金额1.6支付方式1.7付款期限2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目进度安排3.分包单位责任和义务3.1分包单位资质要求3.2分包单位人员要求3.3分包单位设备要求3.4分包单位施工质量要求3.5分包单位安全责任3.6分包单位环境保护责任4.总承包单位责任和义务4.1总承包单位资质要求4.2总承包单位人员要求4.3总承包单位设备要求4.4总承包单位施工质量要求4.5总承包单位安全责任4.6总承包单位环境保护责任5.项目验收及移交5.1验收标准及程序5.2验收时间5.3验收结果处理5.4项目移交6.违约责任6.1分包单位违约责任6.2总承包单位违约责任6.3违约金计算及支付7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决期限7.3争议解决费用8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序9.合同履行及变更9.1合同履行方式9.2合同变更程序9.3合同变更内容10.合同附件10.1合同附件清单10.2合同附件说明11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理11.3不可抗力通知12.法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定内容14.合同生效及附件14.1合同生效条件14.2合同附件生效条件第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称及法定代表人甲方：煤矿安全生产设施升级改造项目业主单位法定代表人：乙方：劳务分包单位法定代表人：1.2合同签订日期及地点签订日期：2024年1月1日签订地点：煤矿项目管理处1.3合同编号合同编号：MT202400011.4合同期限合同期限：自2024年1月1日起至2024年12月31日止1.5合同金额合同金额：人民币伍佰万元整（￥500,000.00）1.6支付方式支付方式：分阶段支付，按工程进度及质量验收结果进行支付1.7付款期限付款期限：每个工程节点完成后30日内支付相应款项2.项目概述2.1项目名称项目名称：2024年度煤矿安全生产设施升级改造项目2.2项目地点项目地点：煤矿2.3项目规模项目规模：涉及矿井安全生产设施改造，包括通风、排水、供电、运输等系统2.4项目内容项目内容：具体包括通风系统改造、排水系统改造、供电系统改造、运输系统改造等2.5项目进度安排项目进度安排：根据工程实际情况，制定详细的项目进度计划，并定期向甲方汇报3.分包单位责任和义务3.1分包单位资质要求分包单位须具备国家规定的安全生产设施改造相关资质3.2分包单位人员要求分包单位须配备足够的施工人员，施工人员需持有相关资格证书3.3分包单位设备要求分包单位须提供满足工程需要的设备，设备须符合国家相关标准3.4分包单位施工质量要求分包单位须严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量3.5分包单位安全责任分包单位须严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全3.6分包单位环境保护责任分包单位须执行国家及地方环境保护相关规定，减少施工对环境的影响4.总承包单位责任和义务4.1总承包单位资质要求总承包单位须具备国家规定的安全生产设施改造相关资质4.2总承包单位人员要求总承包单位须配备足够的施工人员，施工人员需持有相关资格证书4.3总承包单位设备要求总承包单位须提供满足工程需要的设备，设备须符合国家相关标准4.4总承包单位施工质量要求总承包单位须严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量4.5总承包单位安全责任总承包单位须严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全4.6总承包单位环境保护责任总承包单位须执行国家及地方环境保护相关规定，减少施工对环境的影响5.项目验收及移交5.1验收标准及程序验收标准：按照国家及行业相关标准进行验收验收程序：工程完成后，由甲方组织验收，乙方积极配合5.2验收时间验收时间：工程完成后30日内进行验收5.3验收结果处理验收结果处理：如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，乙方需按照甲方要求进行整改，直至合格5.4项目移交项目移交：验收合格后，乙方将项目移交给甲方，甲方对项目进行管理6.违约责任6.1分包单位违约责任如分包单位违反合同约定，甲方有权要求分包单位承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等6.2总承包单位违约责任如总承包单位违反合同约定，甲方有权要求总承包单位承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等6.3违约金计算及支付违约金计算：按照合同约定及实际损失计算违约金支付：违约方应在收到甲方违约金通知之日起15日内支付违约金8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至市仲裁委员会仲裁。8.2争议解决期限争议发生后，双方应在接到对方书面通知之日起30日内进行协商；协商不成的情况下，任何一方均有权在协商期满后10日内向仲裁委员会提出仲裁申请。8.3争议解决费用争议解决费用，包括仲裁费、律师费等，由败诉方承担。除非仲裁委员会另有裁决。9.合同解除及终止9.1合同解除条件（1）一方严重违反合同约定；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）经双方协商一致同意解除合同。9.2合同解除程序合同解除前，双方应就解除事宜进行书面协商；协商一致的，应签署合同解除协议。9.3合同终止条件（1）合同期限届满；（2）合同履行完毕；（3）因不可抗力导致合同无法履行，且双方均无法克服。9.4合同终止程序合同终止前，双方应就终止事宜进行书面确认；合同终止后，双方应按照合同约定办理相关事宜。10.合同履行及变更10.1合同履行方式双方应按照合同约定，全面、正确地履行各自的义务。10.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应提前30日以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。10.3合同变更内容合同变更内容应明确、具体，包括但不限于工程内容、工期、费用、责任等。11.合同附件11.1合同附件清单合同附件清单包括但不限于：（1）工程量清单；（2）施工图纸；（3）技术规范；（4）质量保证措施；（5）安全防护措施；（6）环境保护措施。11.2合同附件说明合同附件是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。12.不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。12.2不可抗力处理发生不可抗力事件时，双方应相互理解，尽量减少损失，并尽快采取一切可能的措施减轻不可抗力事件的影响。12.3不可抗力通知发生不可抗力事件后，受影响的一方应在事件发生后24小时内以书面形式通知对方，并提供相关证明材料。13.法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、变更、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决本合同争议的解决方式以仲裁为主，仲裁机构为市仲裁委员会，仲裁规则适用《中华人民共和国仲裁法》。14.合同生效及附件14.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。14.2合同附件生效条件合同附件自合同生效之日起生效，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中所称第三方，是指除甲、乙双方以外的，为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、验收等服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：1.中介方：为甲、乙双方提供信息对接、协调服务。2.咨询方：为甲、乙双方提供专业咨询意见。3.监理方：对工程进度、质量、安全进行监督管理。4.检测方：对工程材料、设备进行检测。5.验收方：对工程进行验收。15.3第三方资质要求第三方须具备相应的资质证书，并符合国家及行业相关标准。16.甲乙方责任16.1甲方的责任甲方应保证第三方介入的合法性和合理性，并承担第三方介入所产生的相关费用。16.2乙方的责任乙方应积极配合第三方的工作，并按照第三方的要求提供相关资料。17.第三方责任17.1第三方责任范围第三方的责任范围限于其专业领域，包括但不限于：1.提供的专业服务；2.检测、验收结果；3.监理意见。17.2第三方责任限额第三方对甲、乙双方的责任限额，由甲、乙双方在合同中约定，并不得超过第三方可承担的最高责任限额。17.3第三方责任免除1.因不可抗力导致的服务无法正常进行；2.因甲、乙双方提供的信息不准确、不完整导致的服务错误；3.因甲、乙双方未履行合同义务导致的服务无法进行。18.第三方与其他各方的划分说明18.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托与受托关系，甲方为委托方，第三方为受托方。18.2与乙方的划分第三方与乙方的关系为服务与被服务关系，乙方为被服务方，第三方为服务方。18.3与第三方自身的划分第三方在提供服务过程中，应独立承担法律责任，与其他各方无直接的法律关系。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的时间第三方介入的时间应按照合同约定或甲、乙双方协商确定。19.2第三方介入的程序第三方介入的程序如下：1.甲、乙双方确定第三方；2.第三方提交资质证书；3.甲、乙双方与第三方签订服务协议；4.第三方开始提供服务。19.3第三方介入的费用第三方介入的费用由甲、乙双方在合同中约定，或由第三方与甲、乙双方协商确定。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件1.合同期限届满；2.第三方完成服务任务；3.甲、乙双方协商一致终止；4.因不可抗力导致服务无法继续。20.2第三方介入的终止程序第三方介入终止时，甲、乙双方应签署终止协议，并办理相关手续。第三方应将相关资料移交甲方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件清单工程量清单施工图纸技术规范质量保证措施安全防护措施环境保护措施第三方资质证书第三方服务协议付款凭证工程进度报告质量验收报告安全生产记录环境保护记录争议解决相关文件2.附件详细要求和说明工程量清单：应详细列明各项工程量，单位、数量、价格等信息，并附有计算依据。施工图纸：应包含工程项目的平面图、立面图、剖面图等，并注明尺寸、材料、施工工艺等要求。技术规范：应列出项目实施所需的技术标准、规范、规程等。质量保证措施：应详细描述质量保证计划、质量检查制度、质量事故处理办法等。安全防护措施：应列出施工过程中的安全防护措施、应急预案等。环境保护措施：应列出施工过程中的环境保护措施、废弃物处理方法等。第三方资质证书：第三方应提供有效的资质证书，证明其具备提供相关服务的资格。第三方服务协议：甲乙双方与第三方签订的服务协议，明确服务内容、期限、费用等。付款凭证：包括发票、收据等，证明已支付的相关费用。工程进度报告：定期报告工程进度，包括已完成工程量、剩余工程量等。质量验收报告：验收完成后，由验收方出具的质量验收报告。安全生产记录：记录施工过程中的安全生产情况，包括安全事故、违章行为等。环境保护记录：记录施工过程中的环境保护情况，包括环境监测数据、废弃物处理记录等。争议解决相关文件：包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：未按合同约定支付款项；未按时提供施工图纸、技术规范等；未按时进行验收；未按时移交工程；未履行合同约定的其他义务。乙方违约行为：未按合同约定完成工程；工程质量不符合约定；未按时提交工程进度报告；未按时提交质量验收报告；未履行合同约定的其他义务。第三方违约行为：未按服务协议提供服务质量；未按时完成服务任务；未履行服务协议约定的其他义务。2.违约责任认定标准违约方应根据违约行为的严重程度、影响范围、损失大小等因素，承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明甲方未按合同约定支付款项，导致乙方工程进度受阻，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。乙方施工质量不符合约定，导致工程返工，乙方应承担返工产生的费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。第三方未按时完成服务任务，影响工程进度，第三方应承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度煤矿安全生产设施升级改造劳务分包合同1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3监理方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程进度计划3.1工程进度安排3.2进度控制措施3.3进度调整程序4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量控制措施4.3质量验收程序5.安全生产责任5.1安全生产责任划分5.2安全生产管理制度5.3安全生产事故处理6.合同价款及支付方式6.1合同价款确定6.2支付方式6.3预付款及进度款6.4结算方式7.合同工期7.1工期安排7.2工期延误责任7.3工期调整程序8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更内容9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除后的处理12.1合同解除后的债权债务处理12.2工程交接12.3工程款结算13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：合同签订日期及地点14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1分包方基本信息分包方名称：_______法定代表人：_______注册地址：_______联系电话：_______1.2总包方基本信息总包方名称：_______法定代表人：_______注册地址：_______联系电话：_______1.3监理方基本信息监理方名称：_______法定代表人：_______注册地址：_______联系电话：_______第二条项目概况2.1项目名称：_______2.2项目地点：_______2.3项目规模：_______（1）安全生产设施改造工程（2）设备更新与安装（3）辅助设施建设（4）安全监控系统升级第三条工程进度计划（1）开工日期：_______（2）完工日期：_______3.2进度控制措施：（1）制定详细的施工进度计划（2）定期召开工程进度会议（3）跟踪施工进度，确保按计划进行3.3进度调整程序：（1）如遇特殊情况需调整进度，由分包方提出申请（2）经总包方和监理方同意后，进行进度调整第四条工程质量要求4.1质量标准：按照国家相关标准及行业标准执行4.2质量控制措施：（1）选用合格的原材料及设备（2）执行严格的施工工艺流程（3）加强过程检验，确保工程质量4.3质量验收程序：（1）施工过程中进行阶段性验收（2）工程完工后进行竣工验收第五条安全生产责任5.1安全生产责任划分：（1）分包方负责施工现场的安全生产管理（2）总包方负责协调施工现场的安全生产（3）监理方负责监督施工现场的安全生产5.2安全生产管理制度：（1）制定安全生产规章制度（2）定期开展安全生产教育培训（3）严格执行安全生产操作规程5.3安全生产事故处理：（1）发生事故及时上报，按照规定程序处理（2）分析事故原因，制定整改措施（3）加强安全生产管理，防止类似事故再次发生第六条合同价款及支付方式6.1合同价款确定：根据工程量清单及市场行情确定6.2支付方式：（1）预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同价的10%（2）进度款：按月支付，每次支付金额为合同价的10%（3）结算款：工程完工后30个工作日内支付，金额为合同价的80%6.3预付款及进度款：（1）预付款及进度款支付前，需提供相关发票及验收报告（2）如遇特殊情况，经三方协商一致，可调整支付时间和金额第七条合同工期7.1工期安排：自合同签订之日起_______天内完工7.2工期延误责任：如因分包方原因导致工期延误，每延误一日，分包方应向总包方支付_______元违约金7.3工期调整程序：如遇不可抗力等因素导致工期延误，需经三方协商一致，调整工期第八条合同变更（1）国家法律法规、政策调整（2）工程实际情况发生变化（3）合同当事人协商一致8.2变更程序：（1）变更提议方提出变更申请，并说明变更理由及内容（2）总包方、分包方和监理方进行协商，达成一致意见（3）签订变更协议，并作为合同附件8.3变更内容：变更内容应包括但不限于工程量、工期、质量、价款等第九条合同解除（1）一方违约，经另一方催告后仍未履行（2）不可抗力导致合同无法履行（3）合同当事人协商一致9.2解除程序：（1）提出解除合同的一方应书面通知另一方（2）另一方在接到通知后_______日内给予书面答复（3）如双方同意解除合同，应签订解除协议9.3解除责任：（1）因一方违约导致合同解除的，违约方应承担违约责任（2）因不可抗力导致合同解除的，双方互不承担违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式：采用协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议10.2争议解决程序：（1）尝试协商解决（2）协商不成的，可申请调解（3）调解不成的，可申请仲裁或提起诉讼10.3争议解决费用：（1）协商、调解费用由双方协商承担（2）仲裁或诉讼费用由败诉方承担第十一条违约责任11.1违约情形：（1）一方未按合同约定履行义务（2）一方未按合同约定提供材料、设备（3）一方未按合同约定支付价款11.2违约责任承担：（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等（2）违约方应承担争议解决费用11.3违约赔偿：（1）违约金按合同约定的比例计算（2）赔偿损失根据实际情况确定第十二条合同解除后的处理12.1合同解除后的债权债务处理：（1）已履行部分，按合同约定结算（2）未履行部分，双方协商解决12.2工程交接：（1）合同解除后，双方应进行工程交接（2）交接内容包括但不限于工程量、质量、安全等12.3工程款结算：（1）合同解除后，剩余工程款按合同约定结算（2）已支付工程款按合同约定退还或抵扣第十三条合同终止13.1合同终止条件：合同履行完毕或合同解除后，合同终止13.2合同终止程序：（1）合同终止后，双方应签订终止协议（2）终止协议作为合同附件13.3合同终止后的处理：（1）已履行部分，按合同约定结算（2）未履行部分，双方协商解决第十四条合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：合同签订日期及地点14.4附件四：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，因特殊需求或合同约定，由甲乙双方共同邀请或指定的，对合同履行提供专业服务、监督、咨询、担保等非直接施工主体的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括合同当事人及其关联方。第二条第三方介入范围及职责2.1第三方介入范围：（1）项目咨询与策划（2）工程监理与监督（3）技术支持与服务（4）资金担保与支付（5）其他经甲乙双方约定的服务内容2.2第三方职责：（1）按照合同约定，提供专业、客观、公正的服务（2）对项目实施过程中的问题进行评估、分析，并提出解决方案（3）监督项目实施，确保项目按照合同约定进行（4）协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议（5）履行合同约定的其他职责第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：（1）第三方在履行合同过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任，但责任限额不超过其收取服务费用的总额。（2）第三方责任限额不包括因不可抗力、甲乙双方违约等原因导致的损失。第四条第三方权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便其履行合同职责。4.2第三方有权对甲乙双方的履约行为进行监督，并提出改进建议。4.3第三方有权要求甲乙双方对合同履行过程中的问题进行整改。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系为合作关系，各方应相互尊重、诚信履约。5.2第三方与甲乙双方在合同履行过程中，应保持独立、客观、公正的态度，不得偏袒任何一方。5.3第三方在合同履行过程中，如需与其他第三方进行合作，应征得甲乙双方的同意。第六条第三方介入程序6.1第三方介入前，甲乙双方应共同协商确定第三方的选聘条件和程序。6.2第三方选聘后，甲乙双方应与第三方签订服务协议，明确各方权利、义务和责任。6.3第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方履行合同职责。第七条第三方介入的费用及支付7.1第三方介入的费用按合同约定支付，支付方式可包括预付款、进度款和结算款。7.2第三方介入的费用支付应严格按照服务协议执行，甲乙双方不得擅自调整。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更：（1）甲乙双方可协商一致，对第三方介入的范围、职责和费用进行调整。（2）变更后的内容应作为合同附件，并经三方签字确认。8.2第三方介入的解除：（1）如第三方在履行合同过程中出现重大违约行为，甲乙双方有权解除第三方介入。（2）解除第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中，如出现争议，甲乙双方应尝试协商解决。9.2协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入的终止条件：（1）合同履行完毕（2）合同解除（3）第三方主动退出10.2第三方介入的终止程序：（1）第三方介入终止后，甲乙双方应签订终止协议，明确各方责任。（2）终止协议作为合同附件，并经三方签字确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：（1）详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价及总价。（2）工程量清单应与施工图纸和设计文件相一致。（3）工程量清单应作为合同附件，由甲乙双方签字确认。2.附件二：施工图纸详细要求：（1）施工图纸应包括设计说明、图纸、技术规范等。（2）施工图纸应与工程量清单相一致。（3）施工图纸应由设计单位签字盖章，并由甲乙双方签字确认。3.附件三：合同签订日期及地点详细要求：（1）记录合同签订的具体日期和地点。（2）由甲乙双方及见证人签字确认。4.附件四：第三方服务协议详细要求：（1）明确第三方介入的范围、职责、权利和义务。（2）约定第三方介入的费用及支付方式。（3）由甲乙双方及第三方签字确认。5.附件五：工程进度计划详细要求：（1）详细列出工程项目的进度安排，包括开工日期、完工日期等。（2）工程进度计划应与合同约定的工期相一致。（3）工程进度计划应由甲乙双方签字确认。6.附件六：安全生产管理制度详细要求：（1）明确安全生产责任划分、安全生产管理制度和安全操作规程。（2）由甲乙双方及监理方签字确认。7.附件七：质量验收报告详细要求：（1）详细记录工程质量验收的结果，包括合格、不合格项目及原因。（2）由监理方、甲乙双方及第三方签字确认。8.附件八：争议解决协议详细要求：（1）明确争议解决的方式、程序和费用。（2）由甲乙双方及第三方签字确认。9.附件九：违约金计算方法详细要求：（1）明确违约金的计算公式和计算标准。（2）由甲乙双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）未按合同约定的时间节点完成工程进度。（2）工程质量不符合合同约定的标准。（3）未按合同约定支付工程款。（4）违反安全生产规定，导致安全事故发生。（5）其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：（1）逾期完成工程进度，每逾期一日，违约方应向守约方支付_______元违约金。（2）工程质量不合格，由违约方承担修复费用，并支付_______元违约金。（3）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，违约方应向守约方支付_______元违约金。（4）违反安全生产规定，导致安全事故发生，违约方应承担相应法律责任，并支付_______元违约金。（5）其他违约行为，按合同约定承担相应责任。示例说明：1.甲方逾期支付工程款，乙方有权要求甲方支付_______元违约金。2.乙方工程进度延误，甲方有权要求乙方支付_______元违约金，并承担修复费用。3.甲方违反安全生产规定，导致安全事故，乙方有权要求甲方支付_______元违约金，并承担相应法律责任。全文完。2024年度煤矿安全生产设施升级改造劳务分包合同2本合同目录一览第一条合同签订双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息第二条合同标的及范围2.1升级改造项目概述2.2矿井安全生产设施升级改造项目具体内容第三条工程进度安排3.1工程启动时间3.2工程进度计划3.3工程验收时间第四条工程质量要求及验收标准4.1工程质量标准4.2验收标准及程序第五条工程费用及支付方式5.1工程费用构成5.2工程费用支付方式5.3预付款及进度款支付比例第六条安全生产及环境保护6.1安全生产责任6.2环境保护责任6.3安全生产措施及应急预案第七条合同变更及终止7.1合同变更条件7.2合同终止条件7.3合同终止后的处理第八条违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任8.3违约金计算及支付第九条争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决途径9.3争议解决时效第十条合同生效及期限10.1合同生效条件10.2合同期限第十一条合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容第十二条其他约定事项12.1合同保密条款12.2不可抗力条款12.3合同解除条款第十三条合同解除及终止后的处理13.1合同解除条件13.2合同终止后的处理第十四条合同解除及终止后的处理14.1合同解除条件14.2合同终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同签订双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：________________________1.1.2分包方法定代表人：____________________1.1.3分包方注册地址：_______________________1.1.4分包方联系电话：_______________________1.1.5分包方开户银行及账号：__________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：________________________1.2.2总包方法定代表人：____________________1.2.3总包方注册地址：_______________________1.2.4总包方联系电话：_______________________1.2.5总包方开户银行及账号：__________________第二条合同标的及范围2.1升级改造项目概述2.1.1项目名称：2024年度煤矿安全生产设施升级改造项目2.1.2项目地点：________________________2.1.3项目规模：________________________2.2矿井安全生产设施升级改造项目具体内容2.2.1升级改造项目清单：2.2.1.1设备更换：________________________2.2.1.2系统改造：________________________2.2.1.3安全防护设施增设：____________________2.2.1.4其他：________________________第三条工程进度安排3.1工程启动时间：____年____月____日3.2工程进度计划：3.2.1第一个月：完成设备进场及现场勘查3.2.2第二个月：完成设备安装及调试3.2.3第三个月：完成系统改造及安全防护设施安装3.2.4第四个月：完成项目验收及交付使用3.3工程验收时间：____年____月____日第四条工程质量要求及验收标准4.1工程质量标准：4.1.1符合国家及行业相关标准4.1.2达到设计要求4.1.3安全可靠、功能完善4.2验收标准及程序：4.2.1验收程序：a.分包方提交验收申请b.总包方组织验收c.验收合格后，双方签署验收报告4.2.2验收标准：a.设备性能指标达到设计要求b.系统运行稳定，功能完善c.安全防护设施符合国家标准第五条工程费用及支付方式5.1工程费用构成：5.1.1设备购置费5.1.2安装调试费5.1.3材料费5.1.4人工费5.1.5其他费用5.2工程费用支付方式：5.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付工程总价的10%5.2.2进度款：每月支付上月完成工程总价的20%5.2.3验收合格后支付工程总价的30%，剩余20%作为质保金，质保期满后无质量问题支付第六条安全生产及环境保护6.1安全生产责任：6.1.1分包方负责项目施工期间的安全管理工作6.1.2总包方负责对分包方的安全生产进行监督和管理6.2环境保护责任：6.2.1分包方负责项目施工期间的环境保护工作6.2.2总包方负责对分包方的环境保护工作进行监督和管理6.3安全生产措施及应急预案：6.3.1分包方制定安全生产措施及应急预案，并报总包方备案6.3.2总包方对分包方的安全生产措施及应急预案进行审核第七条合同变更及终止7.1合同变更条件：7.1.1因不可抗力导致合同无法履行7.1.2双方协商一致，对合同内容进行修改7.2合同终止条件：7.2.1合同期限届满7.2.2合同因一方违约而解除7.2.3因不可抗力导致合同无法履行7.3合同终止后的处理：7.3.1分包方应按照合同约定完成剩余工程7.3.2双方应按照合同约定结算工程款项7.3.3双方应按照合同约定处理合同终止后的善后事宜篇标识进行输出。第八条违约责任8.1分包方违约责任8.1.1如分包方未按合同约定的时间和质量完成工程，应向总包方支付违约金，违约金为每日工程总价的1%，累计不超过工程总价的10%。8.1.2如分包方违反安全生产规定，导致安全事故，应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失、承担罚款等。8.1.3如分包方未经总包方同意擅自变更工程内容或设计，造成损失，应承担相应的赔偿责任。8.2总包方违约责任8.2.1如总包方未按合同约定支付工程款项，应向分包方支付违约金，违约金为逾期付款金额的每日万分之五，直至支付完毕。8.2.2如总包方未按时组织验收，导致分包方无法按期交付工程，应承担相应的赔偿责任。8.2.3如总包方违反保密协议，泄露分包方商业秘密，应承担相应的法律责任。第九条争议解决方式9.1争议解决原则9.1.1优先通过协商解决争议9.1.2协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决9.2争议解决途径9.2.1双方应在争议发生后30日内进行协商9.2.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.3争议解决时效9.3.1争议发生后，双方应在3个月内解决争议，否则任何一方均有权向人民法院提起诉讼第十条合同生效及期限10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2需要审批的合同，取得相关部门批准10.2合同期限10.2.1合同期限自双方签字盖章之日起计算，共计____个月10.2.2合同期满后，如双方无异议，可续签合同第十一条合同附件11.1合同附件清单11.1.1项目招标文件11.1.2项目施工图纸11.1.3设备清单及参数11.1.4人员配置及资质证明11.1.5其他相关文件11.2合同附件内容11.2.1合同附件应与合同具有同等法律效力第十二条其他约定事项12.1合同保密条款12.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2不可抗力条款12.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致合同无法履行或履行成本增加。12.3合同解除条款12.3.1在合同履行期间，如发生不可抗力事件，双方可协商解除合同，并按照合同约定处理善后事宜。第十三条合同解除及终止后的处理13.1合同解除条件13.1.1因不可抗力导致合同无法履行13.1.2双方协商一致解除合同13.2合同终止后的处理13.2.1分包方应按照合同约定完成剩余工程13.2.2双方应按照合同约定结算工程款项13.2.3双方应按照合同约定处理合同终止后的善后事宜第十四条合同解除及终止后的处理14.1合同解除条件14.1.1因不可抗力导致合同无法履行14.1.2双方协商一致解除合同14.2合同终止后的处理14.2.1分包方应按照合同约定完成剩余工程14.2.2双方应按照合同约定结算工程款项14.2.3双方应按照合同约定处理合同终止后的善后事宜第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及类型1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的，提供专业服务或参与合同相关活动的外部机构或个人。1.2第三方类型包括但不限于：1.2.1专业咨询机构1.2.2设计单位1.2.3监理单位1.2.4金融机构1.2.5保险公司1.2.6其他经甲乙双方认可的第三方第二条第三方介入条件及程序2.1第三方介入条件2.1.1甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入以保障合同履行。2.1.2第三方具备相应的资质和能力，能够满足合同要求。2.2第三方介入程序2.2.1甲乙双方共同确定第三方介入的具体事项和范围。2.2.2甲乙双方与第三方签订服务协议或合作协议。2.2.3第三方按照协议或合作协议履行职责。第三条第三方的责任限额3.1第三方责任限额3.1.1第三方在履行协议或合作协议过程中，因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。3.1.2第三方责任限额由甲乙双方在协议或合作协议中约定，一般不超过合同总价的_____%。3.2责任承担方式3.2.1第三方责任限额内的赔偿责任，由第三方直接承担。3.2.2超出责任限额的部分，由甲乙双方按照各自过错程度承担。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方应按照甲方要求，协助甲方完成合同履行。4.1.2第三方与甲方之间的沟通协调由甲方负责。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方应按照乙方要求，协助乙方完成合同履行。4.2.2第三方与乙方之间的沟通协调由乙方负责。4.3第三方与甲乙方共同责任的划分4.3.1第三方在履行协议或合作协议过程中，如因甲方或乙方的过错导致损失，甲乙双方应按照各自过错程度承担相应责任。4.3.2甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其履行协议或合作协议。第五条第三方介入后的合同条款调整5.1第三