2024年度光伏发电系统建设及运营合同5篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电系统建设及运营合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称及编号2.2项目地点2.3项目规模及容量2.4项目建设周期3.合同标的及内容3.1光伏发电系统设备清单3.2光伏发电系统技术参数3.3光伏发电系统安装工程范围3.4光伏发电系统运行维护内容4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2分阶段付款比例及时间节点4.3付款方式及条件5.合同工期及进度5.1合同工期安排5.2工期延误责任及处理5.3竣工验收及交付6.质量要求及验收标准6.1设备质量要求6.2安装工程质量要求6.3运行维护质量要求6.4验收标准及程序7.运行维护及安全保障7.1运行维护责任7.2运行维护费用7.3安全生产及环境保护8.合同变更及解除8.1合同变更条件及程序8.2合同解除条件及程序9.违约责任9.1违约情形及处理9.2违约金的计算及支付10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构及程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定事项12.1合同附件12.2合同解释12.3合同份数及效力13.合同签署及生效日期14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1甲方法定名称：___________1.1.2甲方地址：____________1.1.3乙方法定名称：___________1.1.4乙方地址：____________1.2合同双方法定代表人及授权代表1.2.1甲方法定代表人：___________1.2.2甲方授权代表：___________1.2.3乙方法定代表人：___________1.2.4乙方授权代表：___________1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系电话：___________1.3.2甲方电子邮箱：___________1.3.3乙方联系电话：___________1.3.4乙方电子邮箱：___________2.项目概况2.1项目名称及编号2.1.1项目名称：2024年度光伏发电系统建设项目2.1.2项目编号：____________2.2项目地点2.2.1项目具体位置：____________2.2.2项目所在行政区划：____________2.3项目规模及容量2.3.1项目装机容量：____________2.3.2项目占地面积：____________2.4项目建设周期2.4.1项目建设工期：____个月2.4.2项目竣工日期：____年____月____日3.合同标的及内容3.1光伏发电系统设备清单3.1.1设备名称及型号：____________3.1.2设备数量：____________3.1.3设备供应商：____________3.2光伏发电系统技术参数3.2.1额定功率：____________3.2.2电压等级：____________3.2.3频率：____________3.3光伏发电系统安装工程范围3.3.1安装位置：____________3.3.2安装内容：____________3.4光伏发电系统运行维护内容3.4.1运行维护周期：____________3.4.2运行维护范围：____________3.4.3运行维护责任：____________4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额：____________元4.2分阶段付款比例及时间节点4.2.1首付款：合同签订后____个工作日内支付合同总价款的____%4.2.2阶段性付款：项目各阶段完成后____个工作日内支付合同总价款的____%4.2.3竣工验收合格后____个工作日内支付合同总价款的____%4.3付款方式及条件4.3.1付款方式：银行转账4.3.2付款条件：发票及相关文件齐全5.合同工期及进度5.1合同工期安排5.1.1项目施工期：____个月5.1.2设备调试期：____个月5.1.3运行维护期：____年5.2工期延误责任及处理5.2.1甲方原因导致的工期延误，由甲方承担相应责任及费用。5.2.2乙方原因导致的工期延误，由乙方承担相应责任及费用。5.3竣工验收及交付5.3.1竣工验收时间：____年____月____日5.3.2项目交付：竣工验收合格后____个工作日内6.质量要求及验收标准6.1设备质量要求6.1.1设备必须符合国家相关标准和规范。6.1.2设备供应商须提供设备质量保证书。6.2安装工程质量要求6.2.1安装工程必须符合国家相关标准和规范。6.2.2安装工程须通过相关验收。6.3运行维护质量要求6.3.1运行维护必须符合国家相关标准和规范。6.3.2运行维护须确保光伏发电系统稳定运行。6.4验收标准及程序6.4.1验收标准：国家相关标准和规范。6.4.2验收程序：按照甲方提出的验收方案进行验收。8.合同变更及解除8.1合同变更条件及程序8.1.1合同变更需经合同双方协商一致。8.1.2变更内容应以书面形式确定，并作为合同附件。8.1.3合同变更自双方签字盖章之日起生效。8.2合同解除条件及程序a.双方协商一致；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.一方严重违约；8.2.2合同解除应以书面形式通知对方，并说明解除原因。8.2.3合同解除自通知到达对方之日起生效。9.违约责任9.1违约情形及处理9.1.1甲方违约情形及处理：a.未按约定支付款项，应支付违约金，并承担相应的利息损失。b.未按约定完成项目，应承担相应的工期延误责任及费用。9.1.2乙方违约情形及处理：a.未按约定提供合格设备，应负责更换或退货，并承担相应的损失。b.未按约定完成安装工程，应承担相应的工期延误责任及费用。9.2违约金的计算及支付9.2.1违约金按合同总价款的____%计算。9.2.2违约金应在违约行为发生后____个工作日内支付。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构及程序10.2.1争议解决机构：___________10.2.2争议解决程序：按照争议解决机构的有关规定执行。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署并加盖公章的合同文本。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期完成并经验收合格。11.2.2合同双方协商一致解除合同。11.2.3因不可抗力导致合同无法履行。12.其他约定事项12.1合同附件a.双方签署的合同文本；b.项目设备清单；c.项目施工图及设计文件；d.验收报告；e.付款凭证；f.其他双方约定的文件。12.2合同解释12.2.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。12.3合同份数及效力12.3.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。13.合同签署及生效日期13.1合同签署日期：____年____月____日13.2合同生效日期：自双方签署之日起生效。14.合同附件a.项目设备清单；b.项目施工图及设计文件；c.验收报告；d.付款凭证；e.双方协商的其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所称第三方，是指合同双方在履行合同过程中，经协商一致引入的，为合同履行提供专业服务、技术支持或中介服务的独立法人或其他组织。15.2第三方的职责a.为合同双方提供专业的技术服务或中介服务；b.对合同履行过程中出现的问题进行协调和解决；c.参与合同履行过程中的重大事项决策；d.按照合同约定，承担相应的保密义务。15.3第三方的权利a.依法获取合同履行过程中产生的收益；b.依法要求合同双方提供必要的资料和信息；c.在合同履行过程中，根据合同约定，对合同双方提出合理建议。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与合同双方的关系是独立的，第三方不承担合同双方的权利义务。15.4.2第三方在合同履行过程中，仅对合同双方提供专业服务，不涉及合同标的的买卖、租赁等经济活动。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款及说明16.1甲方的额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力，并提供第三方资质证明文件。16.1.2甲方应与第三方签订保密协议，确保合同履行过程中的商业秘密不被泄露。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作，及时提供必要的资料和信息。16.2.2乙方应监督第三方的工作，确保其履行合同约定的职责。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额a.第三方对合同双方造成的损失，不超过其从合同中获得的收益；b.若第三方从合同中未获得收益，其责任限额为合同总价款的____%。17.2第三方的责任承担17.2.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成合同双方的损失，应承担相应的赔偿责任。17.2.2第三方的赔偿责任由合同双方另行协商确定，并在合同中明确约定。17.3第三方的责任免除17.3.1因不可抗力或第三方无法预见、避免的原因导致合同无法履行或造成损失的，第三方不承担责任。17.4第三方的责任追究17.4.1合同双方认为第三方存在违约行为，应书面通知第三方，要求其承担相应责任。17.4.2第三方接到通知后____个工作日内未采取补救措施的，合同双方有权要求其承担违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方签署的合同文本要求：双方签字盖章，一式两份，甲方一份，乙方一份。2.项目设备清单要求：详细列出项目所需设备名称、型号、数量、供应商及价格。3.项目施工图及设计文件要求：包含项目整体布局图、设备安装图、电气图纸等。4.验收报告要求：包括设备验收、安装工程验收、运行维护验收等报告。5.付款凭证要求：包括银行转账记录、支票、发票等付款凭证。6.双方协商的其他相关文件要求：包括补充协议、会议纪要、变更通知等。7.第三方资质证明文件要求：包括第三方营业执照、相关资质证书、人员资格证书等。8.保密协议要求：明确双方在合同履行过程中的保密义务和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.未按约定支付款项b.未按约定完成项目c.未按约定提供合格设备d.未按约定完成安装工程e.违反保密协议f.违反合同约定的其他行为2.责任认定标准：a.违约行为发生后，由违约方承担违约责任。b.违约责任包括但不限于：承担违约金；承担因违约行为给对方造成的直接损失；承担因违约行为给对方造成的间接损失；承担因违约行为给对方造成的信誉损失；承担因违约行为给对方造成的其他损失。3.违约责任示例说明：a.甲方未按约定支付款项，应支付违约金，并承担相应的利息损失。b.乙方未按约定完成安装工程，应承担相应的工期延误责任及费用。c.第三方违反保密协议，泄露甲方商业秘密，应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度光伏发电系统建设及运营合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同目的2.项目背景2.1项目概述2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.项目建设3.1工程设计3.2工程施工3.3工程验收3.4工程变更4.运营管理4.1运营模式4.2运营管理职责4.3运营成本4.4运营维护5.电量计量5.1电量计量方式5.2电量计量设备5.3电量计量数据6.电费结算6.1电费结算方式6.2电费结算周期6.3电费结算依据6.4电费结算争议处理7.产权及收益分配7.1产权归属7.2收益分配方式7.3收益分配比例7.4收益分配争议处理8.保险责任8.1保险种类8.2保险责任范围8.3保险期限8.4保险费用9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序9.4合同变更与解除后的处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约争议处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一：项目可行性研究报告13.2附件二：工程设计文件13.3附件三：施工合同13.4附件四：设备采购合同14.其他约定事项14.1合同附件清单14.2合同未尽事宜的补充14.3合同生效后的通知与送达14.4合同附件的效力14.5合同解释与争议解决的法律适用14.6合同签署日期14.7合同签署地点第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年度光伏发电系统建设及运营合同”。1.2合同双方甲方（项目投资方）：[甲方全称]乙方（项目运营方）：[乙方全称]1.3合同签订日期本合同于[签订日期]在[签订地点]签订。1.4合同生效日期本合同自[生效日期]起生效。1.5合同期限本合同期限为[合同期限]，自合同生效之日起计算。1.6合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在2024年度光伏发电系统建设及运营过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。第二条项目背景2.1项目概述本项目为[项目名称]，位于[项目地点]，建设规模为[项目规模]。2.2项目地点项目地点：[具体地址]2.3项目规模项目规模：[具体规模，如：10MW]2.4项目投资项目总投资为[总投资金额]，其中甲方投资[甲方投资比例]%，乙方投资[乙方投资比例]%。第三条项目建设3.1工程设计乙方负责项目的工程设计，并确保设计方案满足国家相关标准和规范。3.2工程施工乙方负责项目的施工，按照设计方案进行施工，确保工程质量和进度。3.3工程验收工程完成后，由甲方组织验收，验收合格后方可投入使用。3.4工程变更如遇工程变更，双方应协商一致，签订工程变更协议，并调整合同相应条款。第四条运营管理4.1运营模式本项目采用[运营模式，如：集中式运营]。4.2运营管理职责甲方负责项目的整体运营管理，乙方负责日常运营管理。4.3运营成本运营成本包括但不限于设备折旧、维护、人员工资等。4.4运营维护乙方负责设备的日常维护，确保设备正常运行。第五条电量计量5.1电量计量方式采用[计量方式，如：脉冲式计量]。5.2电量计量设备使用[计量设备品牌及型号]进行电量计量。5.3电量计量数据电量计量数据每[周期，如：每月]向甲方提供一次。第六条电费结算6.1电费结算方式采用[结算方式，如：银行转账]。6.2电费结算周期电费结算周期为[周期，如：每月]。6.3电费结算依据电费结算依据为电量计量数据和国家电价标准。6.4电费结算争议处理如发生电费结算争议，双方应协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条产权及收益分配7.1产权归属项目所涉及的产权，包括但不限于土地、建筑物、设备等，均归甲方所有。7.2收益分配方式项目收益按[收益分配方式，如：净收益分成]进行分配。7.3收益分配比例甲方与乙方收益分配比例为[比例，如：甲方70%，乙方30%]。7.4收益分配争议处理如发生收益分配争议，双方应协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条保险责任8.1保险种类项目所需保险包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险、设备财产险、意外伤害险等。8.2保险责任范围保险责任范围包括但不限于自然灾害、意外事故、设备损坏、人员伤亡等。8.3保险期限保险期限与合同期限一致。8.4保险费用保险费用由[承担方，如：甲方]承担。第十条合同变更与解除9.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力事件导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。9.3合同变更与解除程序（1）提出变更或解除申请；（2）双方协商达成一致；（3）签订变更或解除协议；（4）办理相关手续。9.4合同变更与解除后的处理合同变更或解除后，双方应按照协议处理剩余事宜。第十一条违约责任10.1违约情形（1）未按合同约定履行义务；（2）未按时支付费用；（3）泄露对方商业秘密；（4）其他违反合同约定的情况。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿对方损失；（3）恢复原状；（4）其他补救措施。10.3违约争议处理违约争议处理方式同第九条“争议解决”。第十二条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁。11.2争议解决程序仲裁程序按[仲裁机构名称]仲裁规则执行。11.3争议解决地点仲裁地点为[仲裁地点，如：北京]。第十三条合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于：（1）合同期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同约定的终止条件成就。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照协议处理剩余事宜。第十四条其他约定事项13.1合同附件清单本合同附件清单如下：（1）项目可行性研究报告；（2）工程设计文件；（3）施工合同；（4）设备采购合同。13.2合同未尽事宜的补充本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。13.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效，签署日期为[签署日期]。13.4合同签署地点本合同签署地点为[签署地点，如：甲方所在地]。第二部分：第三方介入后的修正14.1第三方介入的概念与范围14.1.1定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，因合同履行需要介入合同关系的独立第三方，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、技术服务方、设备供应商等。14.1.2范围第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、设备采购、工程设计、工程施工、质量监督、安全监管、财务审计等。14.2第三方介入的程序与条件14.2.1介入程序（1）甲乙双方协商确定需要介入的第三方；（2）甲乙双方共同与第三方签订服务合同或协议；（3）第三方按照服务合同或协议的约定履行职责。14.2.2介入条件（1）第三方具备相应的资质和条件；（2）甲乙双方同意第三方介入；（3）第三方介入不会损害甲乙双方的合法权益。14.3第三方的责权利14.3.1责任（1）第三方应按照服务合同或协议的约定，履行相应的职责；（2）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；（3）第三方应遵守国家法律法规及行业规范。14.3.2权利（1）第三方有权获得甲乙双方支付的服务费用；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件；（3）第三方有权对项目提出建议和意见。14.3.3利益第三方的利益主要表现为服务费用及因提供优质服务而获得的好评和声誉。14.4第三方与其他各方的划分说明14.4.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务与被服务关系，甲方为服务方，第三方为被服务方。14.4.2与乙方的划分第三方与乙方的关系同甲方，乙方为服务方，第三方为被服务方。14.4.3与第三方自身的划分第三方在履行职责过程中，应保持独立，不得与甲乙双方存在利益冲突。14.5第三方的责任限额14.5.1限额设定第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，其赔偿责任应按照服务合同或协议的约定进行限制。14.5.2限额方式（1）固定金额限额：根据服务合同或协议，设定一个固定金额作为赔偿限额；（2）比例限额：根据损失金额的一定比例设定赔偿限额；（3）其他限额方式：根据具体情况，双方可协商确定其他赔偿限额方式。14.5.3限额生效第三方责任限额自服务合同或协议签订之日起生效。14.6第三方的变更与退出14.6.1变更若第三方需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订变更协议。14.6.2退出第三方退出合同关系，应提前通知甲乙双方，并按照服务合同或协议的约定办理相关手续。14.7第三方的保密义务第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和项目信息。14.8第三方的违约责任若第三方违反服务合同或协议的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告详细要求：（1）包含项目背景、市场需求、技术方案、经济效益、风险评估等内容；（2）由具有相应资质的单位或个人编制；（3）经甲方和乙方审核通过。2.附件二：工程设计文件详细要求：（1）包含项目设计图纸、设备选型、施工方案、质量控制等内容；（2）由具有相应资质的设计单位编制；（3）经甲方和乙方审核通过。3.附件三：施工合同详细要求：（1）包含施工范围、工程量清单、施工进度、质量标准、验收标准、违约责任等内容；（2）由具有相应资质的施工单位签订；（3）经甲方和乙方审核通过。4.附件四：设备采购合同详细要求：（1）包含设备规格、数量、价格、交货时间、验收标准、售后服务等内容；（2）由设备供应商签订；（3）经甲方和乙方审核通过。5.附件五：监理合同详细要求：（1）包含监理范围、监理内容、监理人员、监理费用、违约责任等内容；（2）由具有相应资质的监理单位签订；（3）经甲方和乙方审核通过。6.附件六：运营维护合同详细要求：（1）包含运营维护范围、维护标准、维护费用、违约责任等内容；（2）由乙方或第三方运维单位签订；（3）经甲方审核通过。7.附件七：保险合同详细要求：（1）包含保险种类、保险金额、保险期限、保险责任等内容；（2）由保险公司签订；（3）经甲方和乙方审核通过。8.附件八：争议解决协议详细要求：（1）包含争议解决方式、争议解决地点、争议解决期限等内容；（2）由甲乙双方签订；（3）经双方盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）未按时支付费用；（2）未按合同约定履行义务；（3）泄露对方商业秘密；（4）工程质量不合格；（5）违反保密义务；（6）违反法律法规及行业规范。2.责任认定标准：（1）违约金：根据合同约定或法律规定，支付一定比例的违约金；（2）赔偿损失：根据实际损失情况，支付赔偿金；（3）恢复原状：恢复合同履行前的状态；（4）其他补救措施：根据具体情况采取其他补救措施。示例说明：（1）若乙方未按时支付设备采购合同中的款项，甲方有权要求乙方支付合同约定的违约金；（2）若第三方在监理过程中泄露甲方商业秘密，甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任；（3）若工程质量不合格，乙方应负责返工或修复，并承担相应费用；（4）若违反保密义务，泄露项目信息，责任人应承担相应的法律责任。全文完。2024年度光伏发电系统建设及运营合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.合同标的及范围3.1发电系统设备3.2发电系统设计3.3发电系统安装3.4发电系统调试3.5发电系统运营4.合同期限4.1合同生效日期4.2合同终止日期4.3合同延期及续签5.项目进度及节点5.1项目前期准备工作5.2项目设备采购5.3项目设备安装5.4项目调试5.5项目验收6.项目费用及支付6.1项目总费用6.2费用构成6.3支付方式及期限6.4付款条件7.发电系统运行管理7.1运行管理职责7.2运行管理内容7.3运行数据监测7.4运行维护7.5运行安全管理8.发电系统维护保养8.1保养计划8.2保养内容8.3保养费用8.4保养责任9.发电收益分配9.1收益计算方法9.2收益分配比例9.3收益结算方式9.4收益结算期限10.合同变更及解除10.1变更条件10.2变更程序10.3解除条件10.4解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同附件13.1附件一：光伏发电系统设备清单13.2附件二：光伏发电系统设计文件13.3附件三：项目进度计划13.4附件四：项目费用清单14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：新能源有限公司乙方：电力设备安装有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称市区光伏发电项目2.2项目地点省市区2.3项目规模50MW2.4项目类型集中式光伏发电3.合同标的及范围3.1发电系统设备包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆等。3.2发电系统设计包括但不限于电气设计、结构设计、控制系统设计等。3.3发电系统安装包括但不限于设备安装、调试、验收等。3.4发电系统调试包括但不限于设备调试、系统联调、性能测试等。3.5发电系统运营包括但不限于发电量监测、数据统计分析、设备维护等。4.合同期限4.1合同生效日期自双方签字盖章之日起生效。4.2合同终止日期合同期限为自合同生效之日起至项目验收合格之日止。4.3合同延期及续签如合同到期前双方协商一致，可签订合同延期协议，延期期限最长不超过原合同期限。5.项目进度及节点5.1项目前期准备工作包括但不限于场地平整、基础建设等。5.2项目设备采购包括但不限于设备选型、采购、验收等。5.3项目设备安装包括但不限于设备运输、安装、调试等。5.4项目调试包括但不限于系统调试、性能测试等。5.5项目验收包括但不限于设备验收、系统验收等。6.项目费用及支付6.1项目总费用合同总费用为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）。6.2费用构成包括但不限于设备费、设计费、安装费、调试费、验收费等。6.3支付方式及期限支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例见附件。6.4付款条件乙方完成相应阶段的任务后，甲方应在收到乙方提交的合法有效发票后15个工作日内支付相应款项。8.发电系统运行管理8.1运行管理职责甲方负责发电系统的运行管理，包括但不限于发电量监测、设备维护、故障处理等。8.2运行管理内容包括但不限于日常巡检、定期维护、设备更换、数据记录与分析等。8.3运行数据监测甲方应确保发电系统运行数据实时、准确，每月向乙方提供发电量、设备运行状态等数据。8.4运行维护甲方负责发电系统的日常维护，包括但不限于定期保养、紧急维修等。8.5运行安全管理甲方应遵守国家有关发电系统运行安全的相关规定，确保发电系统安全稳定运行。9.发电系统维护保养9.1保养计划甲方应根据设备制造商的保养建议和实际情况，制定详细的保养计划。9.2保养内容包括但不限于设备润滑、清洁、检查、更换备件等。9.3保养费用保养费用由甲方承担，具体费用在合同中约定。9.4保养责任甲方应确保保养工作的质量和效果，如因保养不当导致设备损坏，甲方应承担相应责任。10.发电收益分配10.1收益计算方法发电收益按实际发电量计算，扣除设备折旧、运行维护费用、电费等成本后，剩余部分按合同约定比例分配。10.2收益分配比例甲方得收益比例为60%，乙方得收益比例为40%。10.3收益结算方式收益按月结算，每季度支付一次。10.4收益结算期限甲方应在每月结束后10个工作日内向乙方提交上一月的收益结算报告。11.合同变更及解除11.1变更条件在合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致。11.2变更程序变更合同内容，双方应签订变更协议，并报原合同登记机关备案。11.3解除条件在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。11.4解除程序一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由。合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的事项。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交市区仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序仲裁程序按市区仲裁委员会的仲裁规则执行。12.3争议解决机构市区仲裁委员会。13.合同附件13.1附件一：光伏发电系统设备清单详细列明项目所需的设备名称、型号、数量、规格等。13.2附件二：光伏发电系统设计文件包括电气设计图、结构设计图、控制系统设计图等。13.3附件三：项目进度计划详细列出项目各个阶段的计划时间表。13.4附件四：项目费用清单详细列出项目各个阶段的费用预算。14.其他约定事项14.1合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4本合同自合同期满或双方协商一致解除之日起失效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同中“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、检测机构、金融机构、保险机构等。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工、监理、检测、咨询、融资、保险、设备采购等方面。16.第三方介入的程序16.1介入申请甲方或乙方如需引入第三方，应提前向对方提出书面申请，说明第三方介入的原因、目的、职责及预期效果。16.2同意与选择对方收到申请后，应在7个工作日内回复是否同意第三方介入，并共同选择合适的第三方。16.3协议签订第三方介入后，甲方、乙方与第三方应签订相关协议，明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成的损失，对甲方和乙方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额设定第三方责任限额根据第三方介入的具体职责和可能承担的风险进行设定，具体数额在相关协议中明确。17.3责任限额适用范围第三方责任限额适用于第三方在履行本合同过程中因故意或重大过失造成的损失。18.第三方与其他各方的责任划分18.1责任划分原则甲方、乙方与第三方之间的责任划分应遵循公平、合理、明确的原则。18.2责任划分具体内容（1）甲方与第三方：甲方负责提供项目所需的资料和条件，第三方按照合同约定履行职责。（2）乙方与第三方：乙方负责项目施工和设备安装，第三方按照合同约定提供技术支持或服务。（3）第三方与甲方：第三方应按照合同约定向甲方提供项目所需的技术或服务，并承担相应的责任。19.第三方权利19.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。19.2第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供必要的协助和支持。19.3第三方有权根据合同约定参加项目相关会议，了解项目进展情况。20.第三方义务20.1第三方应按照合同约定履行职责，确保项目顺利进行。20.2第三方应遵守国家法律法规，维护甲方、乙方及项目利益。20.3第三方应妥善保管项目资料，不得泄露或滥用。21.第三方介入的变更与解除21.1变更在合同履行过程中，如需变更第三方介入的内容，甲乙双方应协商一致，并签订变更协议。21.2解除如第三方在履行合同过程中严重违约，甲乙双方有权解除与第三方的协议，并追究其违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：光伏发电系统设备清单要求：详细列出项目所需的设备名称、型号、数量、规格、制造商及供应商信息。说明：设备清单作为合同附件，用于明确项目所需设备的具体情况，便于双方核对和验收。2.附件二：光伏发电系统设计文件要求：包括电气设计图、结构设计图、控制系统设计图等，需符合国家相关标准和规范。说明：设计文件是项目实施的基础，确保设计质量对项目的顺利实施至关重要。3.附件三：项目进度计划要求：详细列出项目各个阶段的计划时间表，包括关键节点和预期完成时间。说明：进度计划是项目管理的依据，有助于双方跟踪项目进度，确保项目按时完成。4.附件四：项目费用清单要求：详细列出项目各个阶段的费用预算，包括设备费、设计费、安装费、调试费、验收费等。说明：费用清单是项目成本控制的依据，有助于双方明确项目预算，控制成本支出。5.附件五：第三方合作协议要求：明确第三方介入的具体职责、权利、义务和责任限额。说明：第三方合作协议是明确第三方在项目中的角色和责任的重要文件。6.附件六：违约责任协议要求：明确各种违约行为及相应的责任认定标准和赔偿方式。说明：违约责任协议是保障合同履行的重要保障，有助于双方在违约情况下明确责任。7.附件七：争议解决协议要求：明确争议解决方式、程序和机构。说明：争议解决协议是预防和处理合同履行过程中可能出现的争议的重要依据。8.附件八：项目验收报告要求：详细记录项目验收过程、结果及存在的问题。说明：验收报告是项目完成的重要标志，有助于双方明确项目质量。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按时支付费用；（2）乙方未按时完成项目进度；（3）第三方未按合同约定履行职责；（4）任何一方违反合同约定的保密义务；（5）任何一方未按照合同约定提供资料或协助。2.责任认定标准：（1）甲方未按时支付费用：按逾期付款金额的每日万分之五支付违约金；（2）乙方未按时完成项目进度：每延迟一日，按合同总金额的万分之五支付违约金；（3）第三方未按合同约定履行职责：第三方应承担相应责任，赔偿由此给甲方和乙方造成的损失；（4）违反保密义务：泄露保密信息的，赔偿由此给对方造成的损失；（5）未提供资料或协助：按实际损失赔偿。3.违约示例说明：（1）甲方在合同约定的时间内未支付设备款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金；（3）第三方在项目实施过程中未按约定提供技术支持，甲方和乙方有权要求第三方承担相应责任；（4）甲方泄露了项目商业秘密，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的损失；（5）乙方未按时提供项目所需资料，甲方有权要求乙方按实际损失赔偿。全文完。2024年度光伏发电系统建设及运营合同4本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1发包方1.2承包方第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资第三条项目建设内容3.1工程范围3.2工程建设标准3.3工程建设周期第四条项目建设进度安排4.1初步设计阶段4.2施工图设计阶段4.3施工阶段4.4竣工验收阶段第五条项目资金管理5.1资金来源5.2资金支付方式5.3资金使用监督第六条项目建设质量要求6.1设计质量要求6.2施工质量要求6.3竣工验收质量要求第七条项目安全管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理第八条项目环境保护要求8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境污染事故处理第九条项目合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更责任第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条合同附件13.1附件一：项目可行性研究报告13.2附件二：工程设计图纸13.3附件三：工程合同13.4附件四：其他相关文件第十四条合同未尽事宜14.1双方协商解决14.2法律法规解决14.3合同解释权第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1发包方1.1.1名称：发电有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册地址：省市区路号1.2承包方1.2.1名称：建筑安装工程有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册地址：省市区路号第二条项目概况2.1项目名称2.1.1光伏发电系统2.2项目地点2.2.1省市区镇2.3项目规模2.3.1总装机容量：100MW2.3.2年发电量：约1亿千瓦时2.4项目投资2.4.1项目总投资：约5亿元人民币第三条项目建设内容3.1工程范围3.1.1光伏组件安装3.1.2逆变器安装3.1.3电缆敷设3.1.4配电设施建设3.2工程建设标准3.2.1符合国家光伏发电工程相关标准和规范3.3工程建设周期3.3.1初步设计阶段：3个月3.3.2施工图设计阶段：2个月3.3.3施工阶段：12个月3.3.4竣工验收阶段：1个月第四条项目建设进度安排4.1初步设计阶段4.1.1初步设计完成时间：年月4.2施工图设计阶段4.2.1施工图设计完成时间：年月4.3施工阶段4.3.1施工开始时间：年月4.3.2施工结束时间：年月4.4竣工验收阶段4.4.1竣工验收申请时间：年月4.4.2竣工验收完成时间：年月第五条项目资金管理5.1资金来源5.1.1发包方自筹资金5.1.2银行贷款5.2资金支付方式5.2.1按阶段支付5.2.2按进度支付5.3资金使用监督5.3.1发包方设立专人对资金使用进行监督5.3.2承包方提供资金使用凭证第六条项目建设质量要求6.1设计质量要求6.1.1初步设计文件需经甲方审核通过6.1.2施工图设计文件需符合初步设计要求6.2施工质量要求6.2.1严格按照设计图纸和施工规范进行施工6.2.2确保工程质量达到国家标准6.3竣工验收质量要求6.3.1工程质量达到设计要求6.3.2竣工验收合格第七条项目安全管理7.1安全生产责任7.1.1承包方负责施工现场的安全管理7.1.2发包方负责施工现场的安全生产监督7.2安全生产措施7.2.1制定安全生产规章制度7.2.2定期进行安全生产检查7.2.3加强施工现场安全培训7.3安全生产事故处理7.3.1及时上报安全生产事故7.3.2采取有效措施进行处理7.3.3负责事故调查和责任追究第八条项目环境保护要求8.1环境保护责任8.1.1承包方负责项目施工过程中的环境保护工作8.1.2发包方负责项目运营期的环境保护监督8.2环境保护措施8.2.1采取有效的防尘、降噪、防污措施8.2.2建立环境监测体系，定期进行环境监测8.2.3处理好废水、废气、固体废物等污染物8.3环境污染事故处理8.3.1及时报告环境污染事故8.3.2采取应急措施，减少污染损失8.3.3负责事故调查和处理第九条项目合同变更9.1变更条件9.1.1因不可抗力导致合同无法履行9.1.2合同双方协商一致，且变更内容不违反法律法规9.2变更程序9.2.1提出变更申请9.2.2双方协商确定变更内容9.2.3签订变更协议9.3变更责任9.3.1因变更导致工程延期，承包方负责调整工期9.3.2因变更导致工程成本增加，由合同双方共同承担第十条违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定完成工程10.1.2发包方未按合同约定支付工程款10.2违约责任承担10.2.1承包方应承担违约责任，赔偿发包方损失10.2.2发包方未按时支付工程款，应向承包方支付违约金第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1通过友好协商解决11.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.3争议解决程序11.3.1双方提交仲裁申请书11.3.2仲裁委员会受理并组成仲裁庭11.3.3仲裁庭进行审理并作出裁决第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经有关部门备案12.2合同终止条件12.2.1项目全部完成并验收合格12.2.2合同双方协商一致解除合同12.2.3因不可抗力导致合同无法履行12.3合同解除条件12.3.1一方严重违约12.3.2因不可抗力导致合同无法履行第十三条合同附件13.1附件一：项目可行性研究报告13.2附件二：工程设计图纸13.3附件三：工程合同13.4附件四：其他相关文件第十四条合同未尽事宜14.1双方协商解决14.2法律法规解决14.3合同解释权归合同双方共同所有第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，因合同双方协商一致或法律法规规定，介入合同关系的独立第三方机构或个人。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方、咨询方等。第二条第三方介入的条款及说明2.1第三方介入的条件2.1.1合同双方协商一致，认为第三方介入有利于合同履行。2.1.2法律法规规定必须引入第三方进行监督或评估。2.2第三方介入的程序2.2.1合同双方签订书面协议，明确第三方介入的具体事项。2.2.2第三方根据合同双方的要求，履行相关职责。2.3第三方介入的期限2.3.1第三方介入的期限根据合同履行需要确定，但最长不得超过合同约定的工期。2.3.2第三方介入期限届满或合同履行完毕，第三方应退出合同关系。第三条第三方责权利3.1第三方责任3.1.1第三方应按照合同约定，履行其监督、评估、咨询等职责。3.1.2第三方对因自身过错造成的损失，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方权利3.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和信息。3.2.2第三方有权根据合同约定，对合同履行情况进行监督检查。3.3第三方义务3.3.1第三方应保守合同秘密，不得泄露合同双方的商业秘密。3.3.2第三方应按照合同约定，及时提交监督检查报告。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与合同双方的关系4.1.1第三方是合同履行过程中的独立第三方，与合同双方不存在隶属关系。4.1.2第三方不得参与合同双方的商业竞争。4.2第三方与承包方的划分4.2.1第三方对承包方的施工质量、进度、安全等进行监督检查。4.2.2承包方应积极配合第三方的工作，提供必要的支持和协助。4.3第三方与发包方的划分4.3.1第三方对发包方的资金使用、合同履行等进行监督。4.3.2发包方应按照合同约定，向第三方支付相应的费用。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定5.1.1第三方责任限额根据合同约定及第三方自身的业务范围和风险承担能力确定。5.1.2第三方责任限额不得超过合同总价的1%。5.2第三方责任限额的赔偿5.2.1第三方在责任限额范围内承担赔偿责任。5.2.2超过责任限额的部分，由合同双方按照合同约定承担。第六条第三方介入的变更及解除6.1第三方介入的变更6.1.1合同双方协商一致，可以变更第三方介入的具体事项。6.1.2变更第三方介入的具体事项，应签订补充协议。6.2第三方介入的解除6.2.1合同双方协商一致，可以解除第三方介入。6.2.2解除第三方介入，应提前通知第三方，并签订解除协议。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由合同双方协商确定。7.2第三方介入的费用应在合同中明确约定，并在合同履行过程中支付。7.3第三方介入的费用支付方式7.3.1按月支付7.3.2按阶段支付7.3.3按实际工作量支付第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告详细要求：报告应包含项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、风险分析等内容。附件说明：本附件为项目决策依据，应详实、客观。2.附件二：工程设计图纸详细要求：图纸应包含建筑、结构、电气、水暖等各专业图纸，并符合国家相关设计规范。附件说明：本附件为项目施工依据，应清晰、准确。3.附件三：工程合同详细要求：合同应包含双方的权利义务、工程范围、工期、质量要求、价款及支付方式、违约责任等内容。附件说明：本附件为本合同的核心文件，应详细、明确。4.附件四：安全生产责任制详细要求：责任制应明确各级人员的安全责任，包括发包方、承包方、监理方等。附件说明：本附件为安全生产管理的依据，应具体、可操作。5.附件五：环境保护措施及应急预案详细要求：措施应包含污染预防、废物处理、应急预案等内容。附件说明：本附件为环境保护管理的依据，应全面、有效。6.附件六：质量保证体系详细要求：体系应包含质量目标、质量控制措施、质量检验标准等内容。附件说明：本附件为质量管理的依据，应系统、科学。7.附件七：进度控制计划详细要求：计划应包含各阶段工程进度、关键节点、进度调整等内容。附件说明：本附件为进度管理的依据，应明确、合理。8.附件八：合同双方往来函件详细要求：函件应包含双方协商、变更、争议等内容。附件说明：本附件为合同履行过程中的重要证据，应完整、真实。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按合同约定完成工程。责任认定标准：承包方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。示例说明：若承包方未按合同约定的时间完成工程，延误工期超过一个月，则承包方应承担违约责任，赔偿发包方因此造成的损失。2.违约行为：发包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：发包方应按照合同约定的时间和比例支付工程款。示例说明：若发包方未按合同约定支付工程款，导致承包方停工或施工进度受到影响，则发包方应承担违约责任，向承包方支付违约金。3.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应按照合同约定履行其监督检查、评估、咨询等职责。示例说明：若第三方未按合同约定对工程质量进行监督检查，导致工程质量不合格，则第三方应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。4.违约行为：合同双方未按合同约定履行保密义务。责任认定标准：合同双方应保守合同秘密，不得泄露商业秘密。示例说明：若合同一方泄露对方商业秘密，导致对方遭受损失，则泄露方应承担违约责任，赔偿对方损失。全文完。2024年度光伏发电系统建设及运营合同5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1光伏发电系统建设规模2.2光伏发电系统技术参数2.3光伏发电系统建设地点2.4光伏发电系统并网方式3.合同双方权利和义务3.1建设方权利和义务3.2运营方权利和义务3.3技术支持方权利和义务3.4政府部门权利和义务4.项目建设4.1建设进度安排4.2工程质量要求4.3工程验收标准4.4施工安全及环境保护5.资金管理5.1投资总额及资金来源5.2资金支付方式及进度5.3资金使用监督6.运营管理6.1运营维护责任6.2运营维护费用6.3运营数据监测6.4运营效益评估7.电量计量与结算7.1电量计量方法7.2电量结算方式7.3电价标准7.4电费结算周期8.电力交易8.1电力交易方式8.2电力交易市场8.3电力交易价格8.4电力交易合同9.合同期限9.1合同生效日期9.2合同期限9.3合同延期及终止条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更与解除程序13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同附件13.3合同份数及效力13.4合同签署日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称建设方：光伏发电有限公司运营方：新能源科技有限公司1.2合同双方法定代表人建设方法定代表人：运营方法定代表人：1.3合同双方地址建设方地址：省市区路号运营方地址：省市区路号1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1光伏发电系统建设规模总装机容量：100兆瓦2.2光伏发电系统技术参数额定电压：380V额定功率：10kW组件类型：多晶硅2.3光伏发电系统建设地点省市县乡村2.4光伏发电系统并网方式10kV线路接入电网3.合同双方权利和义务3.1建设方权利和义务按照合同约定进行光伏发电系统建设负责工程质量，确保工程按期完工配合运营方进行项目验收3.2运营方权利和义务负责光伏发电系统的运营和维护按时支付工程款项配合建设方进行项目验收3.3技术支持方权利和义务提供技术支持和服务保证技术方案的可行性和可靠性参与项目验收3.4政府部门权利和义务审批项目建设和运营手续监督项目建设和运营过程提供相关政策支持4.项目建设4.1建设进度安排项目开工日期：2024年1月1日项目竣工日期：2024年12月31日4.2工程质量要求符合国家相关工程质量标准通过相关质量检测认证4.3工程验收标准符合合同约定和设计要求通过相关部门的验收4.4施工安全及环境保护严格执行国家安全生产法规采取措施保护环境5.资金管理5.1投资总额及资金来源投资总额：10亿元人民币资金来源：银行贷款、自筹资金5.2资金支付方式及进度按照工程进度分期支付支付比例：工程进度达到合同约定的百分比5.3资金使用监督建设方和运营方共同监督资金使用情况定期向政府部门报告资金使用情况6.运营管理6.1运营维护责任运营方负责光伏发电系统的运营和维护确保系统安全、稳定运行6.2运营维护费用运营维护费用按年度结算结算依据：实际发生费用和合同约定标准6.3运营数据监测运营方负责实时监测光伏发电系统数据定期向建设方和政府部门报告6.4运营效益评估定期评估光伏发电系统运营效益根据评估结果调整运营策略8.电量计量与结算8.1电量计量方法采用国家规定的标准电表进行计量电表安装符合国家标准，并由专业机构进行校验8.2电量结算方式按月结算，每月25日为结算日结算周期内发电量按实际发电量计算8.3电价标准电价执行国家及地方相关电价政策运营方需遵守电网公司规定的电价调整机制8.4电费结算周期电费结算周期与电量结算周期一致，即按月结算9.电力交易9.1电力交易方式通过电网公司组织的电力市场进行交易交易价格根据市场行情和合同约定确定9.2电力交易市场电力交易市场包括现货市场、期货市场和双边交易市场运营方根据市场需求选择合适的交易市场9.3电力交易价格交易价格由双方协商确定，并纳入合同条款9.4电力交易合同电力交易合同由电网公司或交易市场提供标准合同文本双方根据实际情况签订电力交易合同，并作为合同附件10.合同期限10.1合同生效日期合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同期限合同期限为20年，自合同生效之日起计算10.3合同延期及终止条件合同期满前，双方协商一致可续签合同发生合同约定的重大违约行为，任何一方可终止合同11.违约责任11.1违约情形违约方未按合同约定履行义务违约方造成对方经济损失11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等11.3违约金计算方式违约金按合同约定比例计算，最高不超过实际损失12.争议解决12.1争议解决方式优先通过友好协商解决争议协商不成，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构仲裁委员会12.3争议解决程序争议双方提交仲裁申请书，仲裁委员会受理仲裁委员会组成仲裁庭，进行仲裁仲裁庭作出裁决，裁决为终局裁决13.合同变更与解除13.1合同变更条件经双方协商一致，可对合同内容进行变更13.2合同解除条件发生不可抗力事件，导致合同无法履行一方违约，经对方催告后仍不履行13.3合同变更与解除程序变更或解除合同需书面通知对方，并经双方签字盖章确认14.其他约定事项14.1合同附件电力交易合同工程设计文件工程验收报告其他双方认为必要的文件14.2合同份数及效力本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章