2024年度建筑水电安装承包合同样本

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑水电安装承包合同样本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2业主方基本信息1.3监理方基本信息（如有）2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度安排2.6工程质量要求3.工程承包内容3.1水电安装工程范围3.2电气安装工程范围3.3水管安装工程范围3.4工程材料及设备要求4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.2分阶段支付比例4.3支付时间节点4.4付款条件及方式4.5逾期付款违约责任5.工程工期及延期责任5.1工程工期5.2工期延误责任5.3工期调整程序5.4工期延误赔偿6.工程质量管理6.1质量标准6.2质量检查及验收程序6.3质量保证责任6.4质量事故处理7.工程变更及签证7.1工程变更程序7.2签证内容及程序7.3变更费用及支付方式7.4签证责任8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.2安全生产管理制度8.3文明施工要求8.4违规处罚措施9.保密条款9.1保密事项9.2保密期限9.3违约责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序10.3合同解除及终止后的处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定14.1通知方式及送达地址14.2合同附件14.3合同解释14.4合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称：水电安装工程公司1.1.2承包方地址：市区路号1.1.3承包方法定代表人：1.2业主方基本信息1.2.1业主方名称：房地产开发有限公司1.2.2业主方地址：市区路号1.2.3业主方法定代表人：1.3监理方基本信息（如有）1.3.1监理方名称：工程监理有限公司1.3.2监理方地址：市区路号1.3.3监理方法定代表人：2.工程概况2.1工程名称：住宅小区水电安装工程2.2工程地点：市区路号2.3工程规模：建筑面积为100000平方米2.4工程类型：住宅小区水电安装工程2.5工程进度安排：自合同签订之日起，120天内完成全部工程2.6工程质量要求：符合国家及行业标准，达到合格工程标准3.工程承包内容3.1水电安装工程范围：包括住宅小区内所有水电管道、电气设备、插座、开关等安装工程3.2电气安装工程范围：包括住宅小区内所有配电箱、电缆、电线等电气设备的安装工程3.3水管安装工程范围：包括住宅小区内所有自来水管道、排水管道、消防管道等安装工程3.4工程材料及设备要求：所有材料和设备必须符合国家标准，由承包方提供并经业主方验收合格4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额：人民币伍佰万元整（￥5000000.00）4.2分阶段支付比例：签约支付10%，工程进度30%支付30%，工程竣工支付30%，质保金10%在质保期满后支付4.3支付时间节点：每个支付节点对应工程进度完成情况，具体时间由双方协商确定4.4付款条件及方式：按实际完成工程量及合同约定比例支付，银行转账或现金支付4.5逾期付款违约责任：逾期付款每日按逾期金额的千分之五支付违约金5.工程工期及延期责任5.1工程工期：自合同签订之日起120天内完成全部工程5.2工期延误责任：因承包方原因造成工期延误，每延误一天按合同总价的千分之五支付违约金5.3工期调整程序：因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定新的工期及责任5.4工期延误赔偿：承包方因延误工期造成的损失由承包方自行承担6.工程质量管理6.1质量标准：符合国家及行业标准，达到合格工程标准6.2质量检查及验收程序：按照国家及行业标准进行，由业主方和监理方共同验收6.3质量保证责任：承包方对工程质量承担保证责任，确保工程质量达到合同约定标准6.4质量事故处理：发生质量事故，承包方应立即采取有效措施进行处理，并及时通知业主方和监理方7.工程变更及签证7.1工程变更程序：任何一方提出工程变更，应提前3天书面通知对方，经双方协商一致后，方可进行工程变更7.2签证内容及程序：签证内容包括工程量、变更原因、变更费用等，由监理方审核并签署意见7.3变更费用及支付方式：变更费用按实际发生金额计算，由业主方按合同约定支付7.4签证责任：因签证引起的工程变更，双方应承担相应的责任8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.1.1承包方负责整个工程的安全生产工作，确保施工安全。8.1.2业主方负责提供安全施工的必要条件，监督承包方的安全施工行为。8.2安全生产管理制度8.2.1承包方需制定安全生产管理制度，包括安全操作规程、安全检查制度等。8.2.2业主方需定期对承包方的安全生产制度进行审查，确保其符合相关法律法规。8.3文明施工要求8.3.1施工现场应保持整洁，不得乱堆乱放材料、工具。8.3.2施工人员应文明施工，不得扰民，遵守施工现场管理规定。8.4违规处罚措施8.4.1对于违反安全生产规定的行为，将依法进行处罚，包括但不限于罚款、停工整顿等。9.保密条款9.1保密事项9.1.1合同双方应保守对方的商业秘密和技术秘密。9.1.2保密事项包括但不限于工程图纸、技术参数、财务信息等。9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3违约责任9.3.1如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方损失。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1因一方违约，另一方有权解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.2合同终止程序10.2.1合同解除或终止，应提前书面通知对方。10.2.2合同解除或终止后，双方应立即停止合同约定的行为。10.3合同解除及终止后的处理10.3.1合同解除或终止后，双方应妥善处理已完成的工程和剩余工程。11.违约责任11.1违约情形11.1.1一方未按合同约定履行义务。11.1.2一方违反合同约定造成对方损失。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额应根据损失程度和合同约定进行确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构由双方共同选定。12.3争议解决程序12.3.1争议解决机构应根据相关法律法规和合同约定进行审理。13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后，合同自之日起生效。13.2合同解除条件13.2.1如一方违约，另一方有权解除合同。13.3合同解除程序13.3.1合同解除，应提前书面通知对方。14.其他约定14.1通知方式及送达地址14.1.1任何通知应以书面形式进行，并通过合同约定的方式送达。14.2合同附件14.2.1合同附件为本合同不可分割的一部分。14.3合同解释14.3.1合同的解释应以合同条款的字面意思为准。14.4合同份数及效力14.4.1本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.1.2第三方介入是指合同履行过程中，由第三方提供专业服务、技术支持、监督管理或保险保障等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于工程质量监督、工程进度控制、工程成本管理、工程风险评估、工程保险、工程结算审核等。16.第三方介入的申请与程序16.1第三方介入申请16.1.2申请应包含第三方的基本信息、服务内容、费用预算等。16.2第三方介入程序16.2.1合同双方应协商确定第三方的选择和介入方式。16.2.2第三方介入前，应与合同双方签订相关协议，明确各方权利义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方因履行本合同约定义务或因第三方自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方服务的性质、服务费用和潜在风险等因素确定。17.2.2第三方责任限额应在第三方协议中明确约定。17.3责任限额调整17.3.1如第三方责任限额在合同履行过程中发生变更，双方应协商一致，并书面修改相关协议。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的责权利18.1.1第三方应按照甲方的要求和合同约定提供专业服务。18.1.2甲方有权要求第三方提供必要的工作条件和支持。18.1.3第三方对甲方提供的资料和保密信息负有保密义务。18.2第三方与乙方的责权利18.2.1第三方应按照乙方的要求和合同约定提供专业服务。18.2.2乙方有权要求第三方提供必要的工作条件和支持。18.2.3第三方对乙方提供的资料和保密信息负有保密义务。18.3第三方与合同双方的共同责任18.3.1第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成合同双方损失，应承担相应的责任。18.3.2合同双方应共同监督第三方的工作，确保其履行合同义务。19.第三方介入的监督与协调19.1监督机制19.1.1合同双方应共同设立监督机制，对第三方的工作进行监督。19.1.2监督机制应包括定期检查、质量评估、进度跟踪等。19.2协调机制19.2.1合同双方应共同设立协调机制，解决第三方介入过程中出现的争议和问题。19.2.2协调机制应包括定期会议、沟通渠道、争议解决程序等。20.第三方介入的合同终止20.1终止条件20.1.1第三方未能履行合同义务或违反保密义务。20.1.2合同双方协商一致决定终止第三方介入。20.2终止程序20.2.1合同双方应书面通知第三方终止介入。20.2.2第三方应在接到终止通知后，立即停止介入工作，并按照约定进行工作交接。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方营业执照复印件2.合同双方法定代表人身份证明3.工程设计图纸及技术规范4.工程量清单及预算表5.施工组织设计及安全施工方案6.工程进度计划表7.质量保证书及检验报告8.工程变更签证单9.工程结算书及支付凭证10.争议解决协议11.第三方服务协议12.保险合同及相关凭证13.其他合同双方认为有必要作为附件的材料附件详细要求和说明：1.所有附件应为原件或经双方认可的复印件，并加盖合同双方公章。2.附件内容应真实、完整，与合同一致。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方的违约行为：1.1.1未按合同约定支付工程款。1.1.2未按时提供施工场地或施工条件。1.1.3干预施工过程，导致工程进度延误。1.2乙方的违约行为：1.2.1未按合同约定完成工程。1.2.2工程质量不符合约定标准。1.2.3工程进度延误，未及时提出解决方案。2.责任认定标准2.1违约责任认定应依据合同约定、法律法规及实际情况进行。2.2甲方的违约责任：2.2.1未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金。2.2.2未按时提供施工场地或施工条件的，应承担相应的赔偿责任。2.2.3干预施工过程导致工程进度延误的，应赔偿乙方因此造成的损失。2.3乙方的违约责任：2.3.1未按约定完成工程的，应承担相应的赔偿责任。