版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电安装分包合同范本本合同目录一览第一条合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围第二条双方基本资料2.1甲方基本资料2.2乙方基本资料第三条项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容第四条合同标的与质量要求4.1合同标的4.2质量要求第五条合同工期与进度安排5.1合同工期5.2进度安排第六条工程款支付与结算6.1工程款支付方式6.2工程款支付进度6.3工程款结算方式第七条材料设备供应与验收7.1材料设备供应7.2材料设备验收第八条技术服务与指导8.1技术服务内容8.2技术指导方式第九条质量保证与售后服务9.1质量保证期限9.2售后服务内容第十条违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式第十一条合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:材料设备清单13.3附件三:其他附件第十四条其他约定事项14.1法律法规适用14.2合同份数与保管14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规及行业规范订立。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方在2024年度内完成的指定水电安装工程,包括但不限于水电线路铺设、设备安装、调试及验收等全过程。第二条双方基本资料2.1甲方基本资料甲方全称:________甲方地址:________甲方联系人:________甲方联系电话:________2.2乙方基本资料乙方全称:________乙方地址:________乙方联系人:________乙方联系电话:________第三条项目概况3.1项目名称________水电安装工程3.2项目地点________3.3项目规模项目总工程量:________3.4项目内容包括但不限于:水电线路铺设、配电箱安装、照明灯具安装、插座安装、水电表计安装、防雷接地安装等。第四条合同标的与质量要求4.1合同标的本合同标的为甲方指定水电安装工程,具体内容详见第三条项目内容。4.2质量要求工程质量应符合国家及行业相关标准和规范,达到合格标准,具体要求如下:1.水电线路铺设应符合规范要求,线路整齐,无裸露线头。2.配电箱安装牢固,接线正确,标识清晰。3.照明灯具、插座安装位置合理,安装牢固,功能正常。4.水电表计安装准确,读数清晰,操作方便。5.防雷接地系统应符合规范要求,接地电阻合格。第五条合同工期与进度安排5.1合同工期合同工期为________天,自合同生效之日起计算。5.2进度安排1.签订合同后________天内,乙方提交施工方案及进度计划。2.施工前________天内,乙方完成施工现场的准备工作。3.施工过程中,乙方应按进度计划进行施工,确保工程按期完成。第六条工程款支付与结算6.1工程款支付方式工程款支付采用分期支付方式,具体如下:1.签订合同后________天内,甲方支付合同总价款的________%作为预付款。2.工程施工过程中,每完成合同总价款的________%后,甲方支付相应的工程款。3.工程验收合格后________天内,甲方支付合同总价款的________%作为竣工款。6.2工程款支付进度1.乙方在施工过程中,每月底向甲方提交工程进度款申请,甲方在收到申请后________天内支付相应款项。2.工程验收合格后,乙方在________天内提交竣工结算报告,甲方在收到报告后________天内支付竣工款。第七条材料设备供应与验收7.1材料设备供应1.乙方负责提供工程所需的全部材料设备,包括但不限于电线、电缆、配电箱、照明灯具、插座、水电表计、防雷接地材料等。2.乙方应保证材料设备的质量符合合同约定及国家相关标准。7.2材料设备验收1.乙方在材料设备进场前,应向甲方提交材料设备清单及质量保证资料。2.甲方在收到材料设备清单及质量保证资料后________天内进行验收,验收合格后方可使用。第八条技术服务与指导8.1技术服务内容1.对甲方工程技术人员进行水电安装技术培训。2.提供水电安装过程中的技术咨询服务。3.指导甲方进行水电安装施工过程中的质量控制。8.2技术指导方式1.乙方定期派驻技术负责人至施工现场进行现场技术指导。2.乙方通过电话、电子邮件等方式提供远程技术支持。第九条质量保证与售后服务9.1质量保证期限本合同项下的工程质量保证期限为自工程竣工验收合格之日起一年。9.2售后服务内容1.在质量保证期内,乙方负责对工程质量问题进行免费维修或更换。2.乙方应设立售后服务,及时响应甲方提出的售后服务需求。第十条违约责任与争议解决10.1违约责任1.若乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金或赔偿损失。2.若甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。10.2争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。第十一条合同变更与解除11.1合同变更条件1.因不可抗力导致合同无法履行或无法继续履行时,双方可协商变更合同内容。2.双方协商一致,可以变更合同的其他条款。11.2合同解除条件1.因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。2.一方严重违约,另一方有权解除合同。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同终止条件1.工程竣工验收合格,且乙方完成所有工程款结算。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单详细列出工程名称、规格、数量、单价、总价等。13.2附件二:材料设备清单详细列出材料设备名称、规格、数量、单价、总价等。13.3附件三:其他附件包括但不限于施工图纸、技术规范、合同变更协议等。第十四条其他约定事项14.1法律法规适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2合同份数与保管本合同一式________份,甲乙双方各执________份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项1.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。2.本合同如有未尽事宜或与现行法律法规相抵触之处,以法律法规为准。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方之外的任何自然人和法人,包括但不限于工程监理公司、设计单位、咨询机构、检测机构、保险机构、担保机构等。1.2第三方介入的范围1.工程监理:对工程质量、进度、安全等进行监督管理。2.设计变更:因设计原因导致的工程调整。3.咨询服务:对合同履行过程中的技术、法律、财务等问题提供专业意见。4.检测认证:对工程质量进行检测,出具检测报告。5.保险:为工程提供保险服务,如工程一切险、意外伤害险等。6.担保:为甲方提供工程款支付担保。第二条甲乙双方责任划分2.1甲方责任1.甲方应按合同约定支付工程款。2.甲方负责与第三方建立联系,并协调第三方的工作。3.甲方应向第三方提供必要的资料和信息。2.2乙方责任1.乙方应按合同约定完成工程,并接受第三方的监督管理。2.乙方应向第三方提供施工过程中的相关资料和信息。3.乙方应配合第三方进行工程检测、认证等工作。第三条第三方责任限额3.1第三方责任范围第三方在其职责范围内对合同履行承担相应责任,包括但不限于:1.工程监理:对工程质量、进度、安全等问题的责任。2.设计变更:因设计变更导致的质量、安全问题的责任。3.咨询服务:因提供咨询意见导致的质量、安全问题的责任。4.检测认证:检测报告的真实性、准确性的责任。5.保险:保险责任范围内的赔偿。3.2第三方责任限额1.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,可根据工程规模、风险等因素确定。2.若第三方责任超过约定限额,超出部分由甲乙双方按合同约定分担。第四条第三方介入程序4.1第三方介入的申请1.甲方或乙方在需要第三方介入时,应向对方提出书面申请。2.申请应包括第三方介入的原因、范围、预期目标等。4.2第三方介入的批准1.双方应在收到申请后________天内,共同决定是否批准第三方介入。2.若批准第三方介入,双方应与第三方签订相应的合作协议。第五条第三方介入的费用承担5.1第三方介入费用第三方介入产生的费用,包括但不限于咨询费、检测费、监理费等,由甲乙双方按合同约定分担。5.2费用结算1.第三方介入费用由甲方或乙方先行支付,后再由双方按合同约定进行结算。2.结算时,甲方或乙方应向对方提供第三方开具的正规发票。第六条第三方介入的监督与协调6.1监督1.甲乙双方应共同对第三方介入工作进行监督,确保第三方履行其职责。2.若第三方未履行职责,甲乙双方有权要求其改正或承担相应责任。6.2协调1.甲乙双方应共同协调第三方介入工作,确保工程顺利进行。2.双方应定期召开协调会议,讨论第三方介入工作中的问题及解决方案。第七条第三方介入的终止7.1终止条件1.第三方介入任务完成。2.双方协商一致同意终止第三方介入。3.第三方违反合同约定,被要求终止介入。7.2终止程序1.双方应共同向第三方发出书面终止通知。2.第三方应在收到通知后________天内,完成其剩余工作并撤离现场。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细列出工程名称、规格、数量、单价、总价等,作为合同附件,用于工程款结算依据。2.附件二:材料设备清单详细列出材料设备名称、规格、数量、单价、总价等,作为合同附件,用于材料设备采购和验收依据。3.附件三:施工图纸与技术规范包含工程项目的施工图纸、设计图纸和技术规范,作为合同附件,用于施工指导和质量验收。4.附件四:合同变更协议记录合同履行过程中发生的任何变更,包括工程量、材料、技术要求等的变更,作为合同附件。5.附件五:工程验收报告记录工程完工后的验收情况,包括验收日期、验收人员、验收结果等,作为合同附件。6.附件六:第三方合作协议记录与第三方(如监理、设计、检测等)签订的合作协议,包括合作协议的主要内容、双方的权利和义务等。7.附件七:工程款支付凭证记录工程款支付的具体日期、金额、支付方式等,作为合同附件。8.附件八:工程进度报告定期提交的工程进度报告,记录工程进展情况,包括已完成工程量、下一阶段计划等。9.附件九:工程质量检验报告记录工程质量检验的结果,包括检验日期、检验人员、检验结论等。10.附件十:工程保险单记录工程保险的相关信息,包括保险类型、保险金额、保险期限等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。示例说明:若合同约定工期为90天,乙方实际完成工期为120天,则乙方应支付违约金,并赔偿甲方因工期延误造成的额外费用。2.违约行为:乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:乙方应承担违约责任,更换不合格的材料或设备,并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明:若合同约定电线应为国家规定的一级品,但乙方提供的电线为二级品,则乙方应更换合格电线,并赔偿甲方因此产生的费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:甲方应承担违约责任,支付逾期付款的利息,并赔偿乙方因此造成的损失。示例说明:若合同约定甲方应在每月底支付工程款,但甲方未在规定时间内支付,则甲方应支付逾期付款的利息,并赔偿乙方因此产生的损失。4.违约行为:第三方未履行其合同约定的职责。责任认定标准:第三方应承担违约责任,赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例说明:若监理方未按照合同约定进行监理,导致工程质量问题,则监理方应赔偿由此产生的损失。全文完。2024年度水电安装分包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同签订依据及目的2.1签订依据2.2合同目的3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容3.4项目规模4.合同工期及进度4.1工期安排4.2进度要求5.施工质量标准及验收5.1施工质量标准5.2验收标准5.3验收程序6.材料设备供应及管理6.1材料设备供应方式6.2材料设备质量要求6.3材料设备管理7.工程款支付方式及时间7.1工程款支付方式7.2工程款支付时间7.3预付款及进度款比例8.合同变更及索赔8.1合同变更程序8.2索赔程序8.3索赔范围9.争议解决方式9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同终止及清算11.1合同终止条件11.2清算程序12.违约责任12.1违约责任承担方式12.2违约责任承担标准13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:水电安装有限公司乙方:水电安装分包商1.2合同双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5555乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx66662.合同签订依据及目的2.1签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。2.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2024年度水电安装工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。3.项目概况3.1项目名称住宅小区水电安装工程3.2项目地点市区住宅小区3.3项目内容包括住宅小区内水电线路的安装、改造及维修等。3.4项目规模本项目总面积约为10万平方米,预计工期为6个月。4.合同工期及进度4.1工期安排甲方应确保在2024年1月1日前完成前期准备工作,乙方应在接到开工通知后10天内开始施工。4.2进度要求乙方应按甲方要求,每月完成合同约定工程量的30%,并在合同规定工期内完成全部工程。5.施工质量标准及验收5.1施工质量标准乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工,确保工程质量达到国家规定的一级标准。5.2验收标准工程验收合格标准参照国家相关标准和甲方要求。5.3验收程序乙方完成施工后,应向甲方提交验收申请,甲方在收到申请后5日内组织验收。6.材料设备供应及管理6.1材料设备供应方式甲方负责提供施工所需的材料设备,乙方负责材料设备的保管和使用。6.2材料设备质量要求所供材料设备应符合国家相关质量标准,并具有合格证明。6.3材料设备管理乙方应妥善保管材料设备,防止损坏、丢失。7.工程款支付方式及时间7.1工程款支付方式甲方按合同约定分阶段支付工程款,包括预付款、进度款和竣工结算款。7.2工程款支付时间预付款在合同签订后5个工作日内支付,进度款每月支付一次,竣工结算款在工程验收合格后10个工作日内支付。7.3预付款及进度款比例预付款比例为合同总价的10%,进度款比例为每月完成工程量的30%。8.合同变更及索赔8.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应提前30日以书面形式通知对方,经双方协商一致后,由甲方签署书面变更协议,作为本合同的组成部分。8.2索赔程序发生索赔事件后,乙方应在3日内向甲方提交索赔报告,甲方应在收到索赔报告后10日内进行审核,并在必要时组织双方进行协商。8.3索赔范围索赔范围包括但不限于不可抗力因素、设计变更、材料价格波动等造成的损失。9.争议解决方式9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构若双方同意仲裁解决,可选择仲裁委员会作为争议解决机构。10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后30日内未采取补救措施;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明解除理由。对方应在接到通知后15日内给予书面答复,逾期未答复的视为同意解除。11.合同终止及清算11.1合同终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)双方协商一致终止。11.2清算程序合同终止后,双方应进行清算,包括但不限于工程款结算、材料设备处理等。清算期限为合同终止之日起30日内完成。12.违约责任12.1违约责任承担方式违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2违约责任承担标准违约金的计算标准参照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定。13.保密条款13.1保密内容双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。14.合同生效及终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件合同终止条件同第11.1条。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等,根据合同需要和甲乙双方协商一致后指定的第三方服务提供者。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,确保工程进度,以及协助解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入程序16.1第三方选定甲乙双方应共同协商选定第三方,并签署第三方服务协议。16.2第三方服务协议第三方服务协议应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额及违约责任等。17.甲乙方在第三方介入时的额外条款17.1甲方的额外条款甲方应向第三方提供必要的协助,包括但不限于提供工程资料、现场配合等。甲方应对第三方的服务进行监督,确保其服务质量符合合同要求。甲方应承担第三方因履行服务协议而产生的合理费用。17.2乙方的额外条款乙方应接受第三方的监督和检查,配合第三方完成相关工作。乙方应按照第三方的指导和建议进行施工,确保工程质量和进度。乙方应对第三方因履行服务协议而产生的合理费用承担连带责任。18.第三方责任限额18.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行服务协议而产生的违约责任、赔偿责任等的最高赔偿额。18.2责任限额确定第三方责任限额应在第三方服务协议中明确约定,一般不应超过合同总价的一定比例。18.3责任限额调整如合同履行过程中出现特殊情况,导致第三方责任限额不足以覆盖实际损失,甲乙双方可协商调整责任限额。19.第三方与其他各方的权利义务划分19.1第三方与甲方的权利义务第三方应向甲方提供专业、独立、公正的服务。甲方有权对第三方的服务进行监督,并提出改进意见。第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定,确保服务质量。19.2第三方与乙方的权利义务第三方应向乙方提供施工指导和监督。乙方应配合第三方的检查和指导,确保工程质量和进度。第三方有权要求乙方提供必要的工作条件和资料。19.3第三方与合同其他方的权利义务第三方应与合同其他方保持沟通,及时反馈合同履行情况。合同其他方应尊重第三方的专业判断和独立意见。第三方应保证其服务不会侵犯合同其他方的合法权益。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2争议解决机构若双方同意仲裁解决,可选择仲裁委员会作为争议解决机构。21.第三方介入的合同终止21.1合同终止条件(1)合同履行完毕;(2)第三方服务协议解除;(3)合同其他方协商一致终止。21.2合同终止程序合同终止程序参照本合同第10.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《书法入门》课件
- 《马凡氏综合症》课件
- 第6课《欧洲的思想解放运动》中职高一下学期高教版(2023)世界历史全一册
- 联盟开店合作合同样本
- 大型影城外墙广告牌安装协议
- 人生规划计划书
- 路桥施工设备租赁合同范本
- 体育馆照明设施改造劳务协议
- 冷库租赁合同范本:化妆品储存
- 城市地铁站点硬化施工合同
- 期末综合卷(含答案) 2024-2025学年苏教版数学六年级上册
- 中医筋伤的治疗
- 护理产科健康教育
- 2024年21起典型火灾案例及消防安全知识专题培训(消防月)
- 从创意到创业智慧树知到期末考试答案章节答案2024年湖南师范大学
- DL-T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程
- 国开《Windows网络操作系统管理》形考任务4-配置故障转移群集服务实训
- 计价格[1999]1283号_建设项目前期工作咨询收费暂行规定
- ApoE基因分型检测
- 监狱监区年度工作总结
- 复苏囊的使用PPT
评论
0/150
提交评论