2024年度内墙腻子施工项目招标与合同范本3篇_第1页
2024年度内墙腻子施工项目招标与合同范本3篇_第2页
2024年度内墙腻子施工项目招标与合同范本3篇_第3页
2024年度内墙腻子施工项目招标与合同范本3篇_第4页
2024年度内墙腻子施工项目招标与合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩56页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度内墙腻子施工项目招标与合同范本本合同目录一览1.招标文件1.1招标公告1.2招标文件组成1.3招标文件发售1.4招标文件澄清1.5招标文件修改1.6招标文件答疑1.7投标资格要求1.8投标文件编制1.9投标文件递交1.10投标保证金1.11投标截止时间1.12开标时间及地点1.13开标程序1.14投标无效情形1.15招标文件其他规定2.合同订立2.1合同签订主体2.2合同签订时间2.3合同签订地点2.4合同内容2.5合同附件2.6合同生效条件2.7合同生效时间2.8合同履行期限2.9合同履行方式2.10合同履行地点2.11合同履行责任3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期3.5项目质量要求3.6项目安全要求3.7项目环境保护要求4.施工范围4.1施工内容4.2施工图纸4.3施工技术要求4.4施工标准4.5施工组织设计4.6施工变更5.投标人责任5.1投标人资质5.2投标人业绩5.3投标人信誉5.4投标人技术能力5.5投标人服务承诺5.6投标人项目管理人员6.合同价格6.1合同价格形式6.2合同价格构成6.3合同价格调整6.4预付款6.5进度款6.6结算款6.7违约金7.付款方式7.1付款进度7.2付款方式7.3付款时间7.4付款条件7.5付款凭证7.6付款争议解决8.施工进度8.1施工计划8.2进度控制8.3进度调整8.4进度延误责任9.施工质量9.1质量标准9.2质量检验9.3质量保证措施9.4质量争议解决10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全事故处理10.4安全生产监督检查11.环境保护11.1环境保护责任11.2环境保护措施11.3环境污染处理11.4环境保护监督检查12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构12.4争议解决费用13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿13.4违约解除合同14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除程序14.4合同终止程序14.5合同解除后的责任承担14.6合同终止后的结算与清算第一部分:合同如下:第一条招标文件1.1招标公告本招标公告由甲方(招标人)发布,就2024年度内墙腻子施工项目进行公开招标。1.2招标文件组成招标文件包括招标公告、招标文件、投标须知、合同范本、技术规格书、工程量清单、图纸等。1.3招标文件发售招标文件自发布之日起至投标截止时间前,可在甲方指定地点或通过甲方指定的渠道购买。1.4招标文件澄清在招标文件发售期间,如对招标文件有疑问,投标人可在规定时间内向甲方提出澄清要求。1.5招标文件修改如需对招标文件进行修改,甲方将发布招标文件修改公告,投标人应关注并及时获取最新文件。1.6招标文件答疑招标答疑将在规定时间内通过甲方指定的方式向所有投标人公开。1.7投标资格要求第二条合同订立2.1合同签订主体合同由甲方(招标人)与中标人(承包人)签订。2.2合同签订时间合同在投标截止时间后,经双方确认无误后,在规定时间内签订。2.3合同签订地点合同签订地点为甲方指定的地点。2.4合同内容合同内容包括但不限于:施工范围、施工进度、合同价格、付款方式、质量要求、安全生产、环境保护等。2.5合同附件合同附件包括但不限于:施工图纸、技术规格书、工程量清单、投标文件等。2.6合同生效条件合同自签订之日起生效,双方需按照合同约定履行各自义务。2.7合同生效时间合同生效时间为合同签订之日起。第三条项目概况3.1项目名称2024年度内墙腻子施工项目。3.2项目地点甲方指定的施工地点。3.3项目规模根据工程量清单确定的施工规模。3.4项目工期合同约定的时间,具体工期根据实际情况可进行调整。3.5项目质量要求符合国家标准、行业标准和甲方要求的质量标准。3.6项目安全要求遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。3.7项目环境保护要求遵守国家有关环境保护的法律法规,确保施工过程中的环境保护。第四条施工范围4.1施工内容根据技术规格书和工程量清单确定的施工内容。4.2施工图纸施工图纸由甲方提供,承包人需按照图纸进行施工。4.3施工技术要求符合技术规格书要求的施工技术。4.4施工标准执行国家、行业和地方有关施工标准。4.5施工组织设计承包人需编制详细的施工组织设计,经甲方审核通过后方可实施。4.6施工变更施工过程中如需变更,需经甲方同意并办理相关手续。第五条投标人责任5.1投标人资质投标人须具备相应的施工资质。5.2投标人业绩投标人须提供近三年内的同类工程施工业绩。5.3投标人信誉5.4投标人技术能力投标人须具备完成本工程所需的技术能力。5.5投标人服务承诺投标人须承诺在合同履行过程中,提供优质的服务。5.6投标人项目管理人员投标人须提供具备相应资质和经验的项目管理人员。第六条合同价格6.1合同价格形式合同采用固定总价形式。6.2合同价格构成合同价格包括但不限于:人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。6.3合同价格调整合同价格在合同履行过程中如需调整,需经双方协商一致并办理相关手续。6.4预付款合同签订后,承包人需向甲方支付合同总价一定比例的预付款。6.5进度款进度款按施工进度和工程量清单支付。6.6结算款工程竣工后,承包人向甲方提交结算资料,经甲方审核无误后支付结算款。6.7违约金如因承包人原因导致合同无法履行,承包人应承担相应的违约责任,支付违约金。第八条付款方式8.1付款进度8.2付款方式付款方式为银行转账,具体账户信息由甲方在合同中明确。8.3付款时间预付款在合同签订后5个工作日内支付;进度款在工程完成相应进度后10个工作日内支付;结算款在竣工验收合格后30个工作日内支付。8.4付款条件付款条件包括但不限于:工程进度符合合同要求、质量符合合同约定、安全生产无事故、环境保护措施到位。8.5付款凭证承包人应向甲方提供银行转账凭证作为付款依据。8.6付款争议解决如发生付款争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条施工进度9.1施工计划承包人应在合同签订后10个工作日内向甲方提交详细的施工计划,包括施工进度安排、人员安排、材料供应等。9.2进度控制承包人应严格按照施工计划进行施工,确保工程按期完成。9.3进度调整如因不可抗力或其他原因导致施工进度调整,承包人应及时通知甲方,并提交调整后的施工计划。9.4进度延误责任如因承包人原因导致工程进度延误,承包人应承担相应的违约责任,支付违约金。第十条施工质量10.1质量标准施工质量应符合国家现行标准、规范和甲方要求。10.2质量检验施工过程中,承包人应进行自检,并接受甲方或第三方机构的监督检查。10.3质量保证措施承包人应采取有效措施确保施工质量,包括但不限于:选用合格材料、合理施工工艺、加强施工管理。10.4质量争议解决如发生质量争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条安全生产11.1安全生产责任承包人负责施工现场的安全生产,确保施工人员的人身安全。11.2安全生产措施承包人应制定安全生产措施,包括但不限于:安全培训、安全防护、应急预案。11.3安全事故处理发生安全事故时,承包人应立即采取应急措施,并按规定向有关部门报告。11.4安全生产监督检查甲方有权对施工现场进行安全生产监督检查,承包人应予以配合。第十二条环境保护12.1环境保护责任承包人负责施工现场的环保工作,确保符合国家环保要求。12.2环境保护措施承包人应采取有效措施减少施工对环境的影响,包括但不限于:噪声控制、粉尘控制、废水处理。12.3环境污染处理如发生环境污染事件,承包人应立即采取整改措施,并承担相应责任。12.4环境保护监督检查甲方有权对施工现场进行环境保护监督检查,承包人应予以配合。第十三条争议解决13.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序争议解决程序应遵循法律规定,包括但不限于:证据提交、开庭审理、判决执行。13.3争议解决机构争议解决机构为有管辖权的人民法院。13.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。第十四条合同解除与终止14.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。14.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于:合同履行完毕、合同解除、双方协商一致等。14.3合同解除程序合同解除程序应遵循法律规定,包括但不限于:发出解除通知、确认解除事实、办理解除手续。14.4合同终止程序合同终止程序应遵循法律规定,包括但不限于:终止通知、终止事实确认、终止手续办理。14.5合同解除后的责任承担合同解除后,双方应按照合同约定承担相应责任,包括但不限于:赔偿损失、返还财产、支付违约金等。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、设计方、施工方等。1.2第三方介入本合同,应经甲方和乙方同意,并由合同中明确第三方的责任、权利和义务。2.第三方介入的附加说明条款2.1第三方介入合同的具体条款,应在合同中单独列明,包括但不限于:2.1.1第三方的名称、资质、联系方式等信息。2.1.2第三方的责任范围、权利和义务。2.1.3第三方的费用及支付方式。2.1.4第三方的介入时间和方式。2.2第三方的责任限额2.2.1第三方的责任限额应根据其介入合同的具体内容和风险程度确定。2.2.2第三方的责任限额应在合同中明确,并在第三方介入条款中单独列明。3.第三方介入时的额外条款及说明3.1介入条款3.1.1甲方和乙方同意第三方在本合同项下介入,并明确第三方的介入内容、介入方式和介入时间。3.1.2第三方介入后,应按照合同约定履行其职责,并接受甲方和乙方的监督。3.2费用承担3.2.1第三方的费用由甲方和乙方按照合同约定分摊。3.2.2第三方的费用应在合同中明确,并在第三方介入条款中单独列明。3.3责任划分3.3.1第三方在介入本合同时,其责任仅限于合同约定的范围。3.3.2第三方的责任不扩展至合同约定以外的内容。3.4争议解决3.4.1第三方介入合同引起的争议,应通过友好协商解决。3.4.2协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.第三方的责权利4.1责任4.1.1第三方应按照合同约定履行其职责,并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。4.1.2第三方应遵守国家有关法律法规和合同约定,不得损害甲方和乙方的合法权益。4.2权利4.2.1第三方有权根据合同约定获取相应的报酬。4.2.2第三方有权在合同约定范围内对工程施工进行监督检查。4.3义务4.3.1第三方应按照合同约定的时间、地点和方式介入本合同。4.3.2第三方应确保其提供的服务符合国家有关标准和规范。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方5.1.1第三方应服从甲方的管理,并按照甲方的要求开展工作。5.1.2第三方与甲方之间的争议,应通过友好协商解决。5.2第三方与乙方5.2.1第三方应服从乙方的管理,并按照乙方的安排开展工作。5.2.2第三方与乙方之间的争议,应通过友好协商解决。5.3第三方与施工方5.3.2第三方与施工方之间的争议,应通过友好协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.招标公告详细要求:招标公告应包含项目名称、招标人信息、招标内容、投标资格要求、招标文件发售时间及地点、投标截止时间、开标时间及地点、联系方式等。说明:招标公告是公开招标的重要文件,需确保信息的准确性和完整性。2.招标文件详细要求:招标文件应包含招标公告、投标须知、合同范本、技术规格书、工程量清单、图纸等。说明:招标文件是投标人参与投标的重要依据,需详细说明项目要求、技术标准、合同条款等。3.投标须知详细要求:投标须知应包含投标资格要求、投标文件编制要求、投标文件递交要求、投标保证金要求等。说明:投标须知是指导投标人进行投标的重要文件,需明确投标要求和相关注意事项。4.合同范本详细要求:合同范本应包含合同订立主体、合同内容、合同附件、合同生效条件、合同履行期限、合同解除与终止等。说明:合同范本是合同签订的基础,需明确合同的基本要素和条款。5.技术规格书详细要求:技术规格书应包含施工内容、施工图纸、施工技术要求、施工标准等。说明:技术规格书是施工过程中的技术依据,需详细说明施工技术要求和标准。6.工程量清单详细要求:工程量清单应包含施工项目、工程量、单价、总价等。说明:工程量清单是工程计价的依据,需确保工程量的准确性和计价的合理性。7.施工图纸详细要求:施工图纸应包含施工设计图纸、施工说明等。说明:施工图纸是施工过程中的技术指导文件,需确保图纸的准确性和可操作性。8.投标文件详细要求:投标文件应包含投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标保证金缴纳凭证、投标报价单等。说明:投标文件是投标人的投标报价和资格证明文件,需确保投标文件的真实性和完整性。9.合同附件详细要求:合同附件应包含与合同履行相关的所有文件,如施工组织设计、进度计划、质量保证措施等。说明:合同附件是合同履行的补充文件,需确保附件的完整性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1未按时完成施工进度责任认定标准:根据合同约定的工期,如未按时完成施工进度,视为违约。示例说明:如合同约定工期为100天,实际施工时间超过120天,视为违约。1.2施工质量不合格责任认定标准:经检验,如施工质量不符合合同约定的标准,视为违约。示例说明:施工过程中,经第三方检测机构检测,发现工程质量不合格,视为违约。1.3安全生产事故责任认定标准:发生安全生产事故,造成人员伤亡或财产损失,视为违约。示例说明:施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,视为违约。1.4环境污染责任认定标准:施工过程中造成环境污染,未采取有效措施,视为违约。示例说明:施工过程中,发现施工现场存在环境污染问题,未及时整改,视为违约。1.5违反合同约定付款责任认定标准:未按合同约定的时间、金额和方式支付款项,视为违约。示例说明:合同约定支付进度款的时间为每月15日,如超过15日未支付,视为违约。2.违约责任认定违约责任认定标准:根据合同约定,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:2.1支付违约金2.2赔偿损失2.3采取补救措施2.4解除合同全文完。2024年度内墙腻子施工项目招标与合同范本1本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期2.招标文件2.1招标公告2.2招标文件内容2.3投标须知2.4投标文件要求3.投标人资格要求3.1企业资质3.2技术人员资质3.3施工设备要求3.4业绩要求4.投标报价4.1报价方式4.2报价组成4.3报价调整5.合同签订5.1合同签订时间5.2合同签订地点5.3合同签订方式5.4合同签订内容6.施工组织设计6.1施工方案6.2施工进度计划6.3施工人员安排6.4施工设备安排7.质量要求7.1质量标准7.2质量检验7.3质量保证措施8.安全文明施工8.1安全生产责任8.2施工现场管理8.3文明施工措施9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除情形12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止情形13.2合同终止程序14.合同附件14.1附件一:招标文件14.2附件二:投标文件14.3附件三:合同签订证明第一部分:合同如下:第一条项目概况1.1项目名称:2024年度内墙腻子施工项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[项目总面积]平方米1.4项目工期:[具体开始日期]至[具体结束日期]第二条招标文件2.1招标公告:[招标公告发布日期]在[发布媒体名称]上发布2.2招标文件内容:包括项目概况、投标人资格要求、投标文件要求、评标标准等2.3投标须知:[投标须知发布日期]在[发布媒体名称]上发布,详细说明投标流程和要求2.4投标文件要求:[详细列出投标文件所需包含的内容,如:投标函、公司资质证明、业绩证明、技术方案、报价单等]第三条投标人资格要求3.3施工设备要求:投标人须具备满足项目施工要求的施工设备,包括但不限于腻子搅拌机、腻子刮刀、打磨机等3.4业绩要求:投标人近三年内须有类似项目的施工经验,并提供相关业绩证明材料第四条投标报价4.1报价方式:采用固定总价报价方式4.2报价组成:包括人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润等4.3报价调整:在合同签订后,如遇国家政策调整或市场行情波动,可按照合同约定进行调整第五条合同签订5.1合同签订时间:[具体日期]5.2合同签订地点:[具体地址]5.3合同签订方式:双方代表签字盖章5.4合同签订内容:包括项目概况、合同标的、合同价款、付款方式、工期、质量要求、安全文明施工、违约责任、争议解决、合同解除、合同终止等条款第六条施工组织设计6.1施工方案:[详细列出施工方案,包括施工顺序、施工工艺、施工技术措施等]6.2施工进度计划:[详细列出施工进度计划,包括各阶段施工时间、质量要求、安全措施等]6.3施工人员安排:[详细列出施工人员安排,包括项目经理、技术负责人、施工队伍等]6.4施工设备安排:[详细列出施工设备安排,包括施工设备型号、数量、使用时间等]第七条质量要求7.1质量标准:按照国家相关标准执行,确保工程质量达到优良等级7.2质量检验:施工过程中,须进行严格的质量检验,包括原材料检验、工序检验、隐蔽工程检验等7.3质量保证措施:制定质量保证措施,确保工程质量得到有效控制第八条安全文明施工8.1安全生产责任:乙方(施工单位)应严格遵守国家安全生产法律法规,对施工现场的安全生产负总责8.2施工现场管理:乙方应制定施工现场管理制度,包括人员管理、设备管理、材料管理等8.3文明施工措施:乙方应采取有效措施,保持施工现场整洁,减少施工噪声和粉尘污染,确保文明施工第九条付款方式9.1付款比例:合同总价款的[具体比例]为预付款,在合同签订后[具体日期]内支付9.2付款时间:工程进度达到合同约定的节点,乙方提交付款申请,甲方在[具体日期]内支付9.3付款条件:付款条件包括但不限于工程进度、质量验收合格、符合合同约定等第十条违约责任10.1违约情形:包括未按时完成工程、工程质量不合格、违反安全生产规定、擅自变更合同内容等10.2违约责任:乙方违反合同约定,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等第十一条争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁11.2争议解决机构:仲裁机构应按照仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力第十二条合同解除12.1合同解除情形:包括不可抗力导致合同无法履行、一方严重违约、双方协商一致解除合同等12.2合同解除程序:合同解除需书面通知对方,并按照合同约定的程序办理相关手续第十三条合同终止13.1合同终止情形:包括合同约定的工期届满、合同解除、双方协商一致终止合同等13.2合同终止程序:合同终止需书面通知对方,并按照合同约定的程序办理相关手续第十四条合同附件14.1附件一:招标文件14.2附件二:投标文件14.3附件三:合同签订证明14.4附件四:施工组织设计14.5附件五:质量保证措施14.6附件六:安全生产管理制度14.7附件七:付款计划表14.8附件八:争议解决协议14.9附件九:合同解除协议14.10附件十:合同终止协议第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方一致同意或法律规定,介入合同关系中的独立主体。1.2第三方可以是中介方、监理方、评估方、咨询方等,其介入目的和方式根据合同具体要求确定。2.第三方介入的同意2.1甲乙双方一致同意,在合同履行过程中,可引入第三方介入,具体第三方由双方协商确定。2.2第三方介入需经过甲乙双方书面同意,并签订相关协议。3.第三方职责与权利3.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责,并享有相应的权利。3.2第三方的职责包括但不限于:监督工程质量、进度、安全等;评估合同履行情况;提供专业咨询;协调甲乙双方关系;其他合同约定的职责。4.第三方权利包括:获取合同履行相关信息;对合同履行情况进行监督;对甲乙双方提出建议;收取合同约定的服务费用。5.第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的划分:第三方与甲方之间,甲方为委托方,第三方为受托方;第三方应向甲方提供合同履行情况的报告,甲方有权要求第三方履行职责。5.2第三方与乙方的划分:第三方与乙方之间,乙方为被监督方,第三方为监督方;第三方有权对乙方施工过程进行监督,乙方应配合第三方的工作。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额应根据合同约定和第三方的能力、信誉等因素确定。6.2第三方责任限额包括:第三方因自身原因导致合同履行受到影响,应承担相应的责任;第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致合同履行受到影响,不承担赔偿责任;第三方责任限额不得超过合同总价款的[具体比例]。7.第三方介入后的合同条款变更7.1第三方介入后,合同相关条款可能需要进行调整,包括但不限于:第三方职责与权利;第三方责任限额;第三方费用支付;第三方介入期间的合同履行要求。7.2合同条款变更需经过甲乙双方书面同意,并签订补充协议。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后,如发生争议,应由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式进行处理。8.3第三方在争议解决过程中,应提供相关证据,并承担相应的证明责任。9.第三方介入后的合同解除9.1第三方介入后,如发生合同解除情形,甲乙双方应按照合同约定和法律规定办理合同解除手续。9.2第三方介入期间,如甲乙双方协商一致解除合同,应通知第三方,并按照合同约定处理相关事宜。10.第三方介入后的合同终止10.1第三方介入后,如合同终止情形发生,甲乙双方应按照合同约定和法律规定办理合同终止手续。10.2第三方介入期间,如甲乙双方协商一致终止合同,应通知第三方,并按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:招标文件要求:详细列出招标项目的各项要求、技术规范、投标文件要求等。说明:招标文件是投标人了解项目要求、准备投标文件的重要依据。2.附件二:投标文件要求:包括投标函、公司资质证明、业绩证明、技术方案、报价单等。说明:投标文件是投标人响应招标文件要求,表达投标意愿和能力的文件。3.附件三:合同签订证明要求:包括合同签订日期、地点、双方签字盖章等。说明:合同签订证明是证明合同有效成立的法律文件。4.附件四:施工组织设计要求:详细列出施工方案、施工进度计划、施工人员安排、施工设备安排等。说明:施工组织设计是指导施工过程,确保工程顺利进行的重要文件。5.附件五:质量保证措施要求:包括质量标准、质量检验、质量保证措施等。说明:质量保证措施是确保工程质量达到约定标准的关键文件。6.附件六:安全生产管理制度要求:包括安全生产责任、施工现场管理、文明施工措施等。说明:安全生产管理制度是保障施工安全和文明施工的重要文件。7.附件七:付款计划表要求:详细列出各阶段付款金额、时间、条件等。说明:付款计划表是明确付款安排,确保工程顺利进行的重要文件。8.附件八:争议解决协议要求:包括争议解决方式、机构、程序等。说明:争议解决协议是双方约定解决合同争议的协议。9.附件九:合同解除协议要求:包括合同解除情形、程序、双方责任等。说明:合同解除协议是双方约定合同解除条件和程序的协议。10.附件十:合同终止协议要求:包括合同终止情形、程序、双方责任等。说明:合同终止协议是双方约定合同终止条件和程序的协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程:施工进度落后于合同约定的时间。工程质量不合格:工程质量不符合国家相关标准和合同约定。违反安全生产规定:在施工过程中违反安全生产法律法规和合同约定。擅自变更合同内容:未经甲乙双方同意,单方面变更合同内容。2.责任认定标准:未按时完成工程:按日计算违约金,违约金总额不超过合同总价款的[具体比例]。工程质量不合格:乙方应负责返工、修复,直至达到约定标准,并承担相关费用。违反安全生产规定:按相关法律法规进行处罚,并赔偿由此造成的损失。擅自变更合同内容:擅自变更部分无效,由此造成的损失由乙方承担。3.违约责任示例:乙方未能在合同约定的工期完成工程,导致工期延误10天,甲方有权要求乙方支付违约金,总额为合同总价款的1%。全文完。2024年度内墙腻子施工项目招标与合同范本2本合同目录一览1.招标文件组成1.1招标公告1.2招标文件1.3投标须知1.4投标文件要求1.5开标、评标办法2.招标程序2.1招标公告发布2.2投标人报名2.3投标文件递交2.4开标会议2.5评标2.6中标通知书发放3.投标人资格3.1投标人资质要求3.2投标人业绩要求3.3投标人信誉要求3.4投标人相关证明文件4.项目概况4.1项目名称4.2项目地点4.3项目规模4.4项目工期4.5项目质量要求5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单计价方法6.合同价款6.1合同价款确定方式6.2合同价款调整办法6.3付款方式及进度7.工程进度7.1工程进度计划7.2工程进度控制7.3工程进度款支付8.工程质量8.1质量标准8.2质量检验8.3质量保修9.工程变更9.1工程变更范围9.2工程变更程序9.3工程变更计价10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算12.合同解除12.1合同解除情形12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:投标文件14.3附件三:合同履行过程中产生的相关文件第一部分:合同如下:1.招标文件组成1.1招标公告1.1.1招标公告发布时间及渠道1.1.2招标公告内容1.2招标文件1.2.1招标文件内容1.2.2招标文件获取方式1.3投标须知1.3.1投标须知内容1.3.2投标须知获取方式1.4投标文件要求1.4.1投标文件格式1.4.2投标文件内容要求1.5开标、评标办法1.5.1开标时间及地点1.5.2评标委员会组成1.5.3评标程序及标准2.招标程序2.1招标公告发布2.1.1招标公告发布时间2.1.2招标公告发布媒体2.2投标人报名2.2.1报名方式及时间2.2.2报名所需材料2.3投标文件递交2.3.1投标文件递交时间及地点2.3.2投标文件递交要求2.4开标会议2.4.1开标时间及地点2.4.2开标程序2.5评标2.5.1评标时间2.5.2评标标准2.6中标通知书发放2.6.1中标通知书发放时间2.6.2中标通知书发放方式3.投标人资格3.1投标人资质要求3.1.1企业资质等级要求3.1.2相关业务许可要求3.2投标人业绩要求3.2.1近三年类似项目业绩要求3.2.2业绩证明材料要求3.3投标人信誉要求3.3.2无不良记录证明3.4投标人相关证明文件3.4.1资质证书3.4.2业绩证明材料3.4.3信誉证明材料4.项目概况4.1项目名称4.1.1完整项目名称4.2项目地点4.2.1项目具体地址4.3项目规模4.3.1项目总面积4.3.2分区划分4.4项目工期4.4.1施工工期4.4.2验收工期4.5项目质量要求4.5.1质量标准4.5.2质量检验方法5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.1.1国家及地方相关标准5.1.2行业规范5.2工程量清单内容5.2.1工程量清单项目分类5.2.2工程量清单项目描述5.3工程量清单计价方法5.3.1计价方式5.3.2计价依据8.合同价款8.1合同价款确定方式8.1.1投标报价8.1.2合同签订时市场行情8.2合同价款调整办法8.2.1工程量清单价格调整8.2.2材料价格调整8.2.3人工费调整8.3付款方式及进度8.3.1预付款比例及支付时间8.3.2进度款支付比例及节点8.3.3结算款支付条件及时间9.工程进度9.1工程进度计划9.1.1施工总进度计划9.1.2分阶段进度计划9.2工程进度控制9.2.1进度控制措施9.2.2进度偏差处理9.3工程进度款支付9.3.1进度款支付申请9.3.2进度款支付审核9.3.3进度款支付确认10.工程质量10.1质量标准10.1.1国家及行业标准10.1.2甲方特殊要求10.2质量检验10.2.1自检10.2.2互检10.2.3专检10.3质量保修10.3.1保修期限10.3.2保修内容10.3.3保修责任11.工程变更11.1工程变更范围11.1.1设计变更11.1.2施工条件变更11.2工程变更程序11.2.1变更申请11.2.2变更审批11.2.3变更实施11.3工程变更计价11.3.1变更计价原则11.3.2变更计价方法12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1协商12.1.2仲裁12.1.3司法诉讼12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构12.2.2法院12.3争议解决期限12.3.1协商期限12.3.2仲裁期限12.3.3司法诉讼期限13.违约责任13.1违约情形13.1.1逾期付款13.1.2逾期完工13.1.3质量不符合要求13.2违约责任承担13.2.1违约金计算13.2.2损害赔偿13.3违约赔偿计算13.3.1违约金比例13.3.2损害赔偿计算方法14.合同解除14.1合同解除情形14.1.1甲方解除14.1.2乙方解除14.2合同解除程序14.2.1解除通知14.2.2解除确认14.3合同解除后的处理14.3.1工程移交14.3.2付款结算14.3.3违约责任承担第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、监督或咨询的独立第三方机构或个人。15.2第三方的选择与认可15.2.1甲乙双方应共同协商确定第三方,并书面认可其参与合同履行的资格和能力。15.3第三方的职责15.3.1第三方应按照合同约定,履行其职责,包括但不限于质量控制、进度监督、技术咨询等。16.第三方的责权利16.1第三方的权利16.1.1第三方有权根据合同约定,获取相关资料和信息,以履行其职责。16.1.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出改进建议。16.2第三方的义务16.2.1第三方应保持独立性和客观性,公正履行职责。16.2.2第三方应按照合同约定的时间和方式,提交相关报告和意见。16.3第三方的责任16.3.1第三方对因其自身原因造成的损失或违约,应承担相应的责任。16.4第三方的责任限额16.4.1第三方的责任限额应根据合同约定或法律法规的规定确定。16.4.2第三方的责任限额应明确在合同中,并在第三方介入协议中予以确认。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的启动17.1.1第三方介入的启动需由甲乙双方共同决定,并书面通知对方。17.1.2第三方介入的启动时间应在合同履行过程中,且不影响合同的基本履行。17.2第三方介入的程序a.甲乙双方共同确定第三方;b.第三方提交介入申请;c.甲乙双方审议第三方介入申请;d.签订第三方介入协议;e.第三方正式介入合同履行。17.3第三方介入的监督17.3.1第三方介入期间,甲乙双方应共同监督第三方的履职情况。17.3.2第三方的监督工作应记录在案,并由甲乙双方签字确认。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方的关系由第三方介入协议约定。18.1.2第三方在履行职责过程中,对甲方承担相应责任。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方的关系由第三方介入协议约定

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论