2024年度水利水电工程建筑施工合同6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水利水电工程建筑施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程内容3.1工程范围3.2工程质量要求3.3工程进度要求4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付比例4.3支付方式4.4预付款比例4.5验收合格后支付比例4.6逾期付款违约金5.工程施工组织5.1施工组织设计5.2施工进度计划5.3施工现场管理5.4施工安全措施5.5施工质量保证措施6.工程变更及索赔6.1工程变更范围6.2工程变更程序6.3工程变更价格确定6.4索赔程序6.5索赔范围7.竣工验收7.1竣工验收条件7.2竣工验收程序7.3竣工验收标准7.4验收不合格的处理8.保修责任8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.其他约定13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3通知条款14.合同附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：施工组织设计14.3附件三：工程量清单14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：水利水电工程有限责任公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称水库扩建工程2.2工程地点省市县2.3工程规模总库容：亿立方米，水库大坝高程：米2.4工程类型中型水库枢纽工程3.工程内容3.1工程范围包括水库大坝、溢洪道、输水洞、电站等建筑物及配套设施的建设。3.2工程质量要求按照国家现行相关标准和规范执行，确保工程质量达到优良等级。3.3工程进度要求根据甲方提供的施工进度计划，确保按期完成工程。4.合同价格及支付方式4.1合同总价本合同总价为人民币亿元。4.2分阶段支付比例1.开工前支付预付款，比例为合同总价的10%。2.主体结构完工后支付50%。3.竣工验收合格后支付30%。4.保修期满后支付10%。4.3支付方式采用银行转账方式支付。4.4预付款比例预付款比例为合同总价的10%。4.5验收合格后支付比例验收合格后支付比例为合同总价的30%。4.6逾期付款违约金逾期付款按每日万分之五支付违约金。5.工程施工组织5.1施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计，报甲方审批。5.2施工进度计划乙方应制定详细的施工进度计划，经甲方批准后执行。5.3施工现场管理乙方应加强施工现场管理，确保工程质量和安全。5.4施工安全措施乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规，制定并落实各项安全措施。5.5施工质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量达到合同要求。6.工程变更及索赔6.1工程变更范围包括设计变更、工程量变更、工期变更等。6.2工程变更程序乙方提出变更申请，经甲方审核同意后实施。6.3工程变更价格确定按照国家相关标准和规范，结合实际情况确定变更价格。6.4索赔程序乙方提出索赔申请，经甲方核实后按照合同约定处理。6.5索赔范围包括因不可抗力、设计变更等原因造成的损失。8.竣工验收8.1竣工验收条件1.竣工验收申请报告2.工程施工合同及附件3.工程施工图纸及技术资料4.工程质量检验报告5.工程安全评价报告6.工程环境保护报告8.2竣工验收程序1.甲方收到乙方提交的竣工验收申请报告及相关资料后，组织进行初步审核。2.甲方组织召开竣工验收会议，邀请相关单位及专家参加。3.竣工验收会议结束后，由甲方出具竣工验收报告。8.3竣工验收标准按照国家现行相关标准和规范执行，确保工程质量达到优良等级。8.4验收不合格的处理1.如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改。2.整改完成后，乙方应重新提交竣工验收申请报告。9.保修责任9.1保修范围1.水库大坝、溢洪道、输水洞、电站等建筑物及配套设施。2.电气、管道、设备等。9.2保修期限自竣工验收合格之日起，工程保修期为X年。9.3保修责任1.乙方在保修期内对工程进行维修、维护，确保工程质量。2.保修期内如因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责无偿修复。10.违约责任10.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程。2.乙方施工过程中出现质量问题。3.甲方逾期支付工程款。4.任何一方违反合同约定。10.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，支付违约金。2.违约金按照合同约定比例计算。3.违约责任承担方式包括但不限于经济赔偿、强制履行等。10.3违约金计算违约金按照每日万分之五计算。11.争议解决11.1争议解决方式1.双方协商解决。2.仲裁。3.诉讼。11.2争议解决程序1.双方协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。2.仲裁委员会依法作出裁决。3.裁决书具有法律效力。12.合同解除12.1合同解除条件1.甲方严重违约。2.乙方严重违约。3.合同约定的解除条件成就。12.2合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知对方。2.合同解除后，双方应按照约定处理已发生的事项。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同终止条件1.工程竣工并验收合格。2.合同约定的终止条件成就。13.4合同终止日期合同终止日期为工程竣工验收合格之日。14.其他约定14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2不可抗力条款1.不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。2.发生不可抗力事件，双方应协商解决，如协商不成，可依法解除合同。14.3通知条款1.任何一方变更地址、联系方式等，应及时通知对方。2.通知以书面形式进行，自送达对方之日起生效。14.4合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、施工组织设计、工程量清单等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提高工程质量、加快工程进度、确保工程安全、降低风险等。1.3第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于工程监理、设计变更、工程检测、风险评估、合同管理等方面。2.第三方介入程序2.1第三方选择2.选择第三方时，应考虑其专业能力、信誉、服务质量等因素。2.2第三方委托1.甲方或乙方应与第三方签订委托协议，明确双方的权利和义务。2.委托协议应与本合同具有同等法律效力。3.第三方责任限额3.1第三方责任第三方在本合同范围内的责任，由其委托协议或相关法律法规规定。3.2责任限额1.除非委托协议或相关法律法规有明确规定，否则第三方对本合同项下的责任限额为人民币万元。2.超过责任限额的部分，由甲方和乙方共同承担。4.第三方介入时的额外条款4.1甲乙方责任划分1.在第三方介入期间，甲方和乙方仍承担合同约定的责任。2.第三方介入不影响甲乙方之间的权利和义务。4.2第三方与甲乙方的沟通1.第三方应与甲乙方保持密切沟通，及时报告工程进展和问题。2.甲乙方应积极配合第三方工作，提供必要的协助和支持。4.3第三方工作成果的验收1.第三方提供的服务或产品，应经甲乙方验收合格后方可使用。2.验收不合格的，第三方应负责整改或重新提供。5.第三方介入时的额外说明5.1第三方介入费用1.第三方介入产生的费用，由委托方支付。2.委托方应与第三方协商确定费用标准。5.2第三方介入期间的合同变更1.第三方介入期间，如需对本合同进行变更，应经甲乙双方和第三方协商一致。2.合同变更应采取书面形式，并由甲乙双方和第三方签字盖章。5.3第三方介入期间的争议解决1.第三方介入期间发生的争议，仍按照本合同约定的争议解决方式处理。2.争议解决过程中，第三方有权参与，但无权强制甲乙双方接受其意见。5.4第三方介入期间的保密义务1.第三方对本合同内容及工程信息负有保密义务。2.第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸要求：图纸应按照国家现行相关标准和规范绘制，并经过甲方审核批准。图纸应包括但不限于平面图、剖面图、立面图、详图等。图纸应清晰、完整，便于施工。说明：工程图纸是施工的重要依据，必须确保其准确性和完整性。2.附件二：施工组织设计要求：施工组织设计应包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等内容。施工组织设计应针对工程特点，制定合理的施工方法和技术措施。施工组织设计应经过甲方审核批准。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，必须确保其科学性和可行性。3.附件三：工程量清单要求：工程量清单应按照国家现行相关标准和规范编制。工程量清单应详细列出各项工程量和价格。工程量清单应经过甲方审核批准。说明：工程量清单是工程结算的依据，必须确保其准确性和公正性。4.附件四：施工合同要求：施工合同应包括合同双方的基本信息、工程概况、工程内容、合同价格、支付方式、施工组织、验收标准、保修责任、违约责任、争议解决等内容。施工合同应经双方签字盖章，并具有法律效力。说明：施工合同是双方权利义务的依据，必须确保其合法性。5.附件五：质量检验报告要求：质量检验报告应包括检验项目、检验方法、检验结果、不合格项处理等内容。质量检验报告应经过甲方审核批准。说明：质量检验报告是保证工程质量的重要文件，必须确保其真实性和有效性。6.附件六：安全评价报告要求：安全评价报告应包括安全风险分析、安全措施、应急预案等内容。安全评价报告应经过甲方审核批准。说明：安全评价报告是保障施工安全的重要文件，必须确保其全面性和实用性。7.附件七：环境保护报告要求：环境保护报告应包括环境影响评价、环境保护措施、环境监测等内容。环境保护报告应经过甲方审核批准。说明：环境保护报告是履行环境保护义务的重要文件，必须确保其合规性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。乙方施工过程中出现质量问题。甲方逾期支付工程款。任何一方违反合同约定。2.责任认定标准：违约行为一经确认，违约方应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、强制履行等。违约金按每日万分之五计算。3.违约示例：乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。乙方施工过程中出现质量问题，经检验不合格，乙方应负责修复，并承担修复费用。甲方逾期支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金。全文完。2024年度水利水电工程建筑施工合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程建设内容2.6工程建设标准第三条工程进度安排3.1工程总工期3.2各阶段工期3.3工期延误责任第四条工程质量要求4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量验收程序第五条合同价格及支付方式5.1工程合同价格5.2价格调整方式5.3预付款及进度款支付方式5.4结算及最终付款第六条工程材料及设备6.1材料及设备采购6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备供应责任6.4材料及设备验收第七条施工安全与环境保护7.1施工安全责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求7.4环境保护措施第八条不可抗力及违约责任8.1不可抗力范围8.2不可抗力处理原则8.3违约责任第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止程序第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限第十一条合同附件11.1工程设计文件11.2施工图纸11.3材料及设备清单11.4其他相关文件第十二条合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签第十三条违约责任及赔偿13.1违约责任认定13.2违约责任承担13.3赔偿标准及方式第十四条合同其他约定14.1保密条款14.2通知条款14.3合同解释及适用法律14.4合同份数及效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方（建设单位）：[建设单位全称]乙方（施工单位）：[施工单位全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[法定代表人姓名]乙方法定代表人：[法定代表人姓名]1.3合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话]乙方联系方式：[乙方联系电话]第二条工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[工程占地面积、建筑面积等]2.4工程类别[工程类别，如大中型水利水电工程、小型水利水电工程等]2.5工程建设内容[工程具体建设内容，如大坝、泄洪设施、电站等]2.6工程建设标准[建设标准，如按照国家相关标准、规范执行]第三条工程进度安排3.1工程总工期[工程总工期，如24个月]3.2各阶段工期[各阶段工期，如基础施工阶段6个月、主体结构施工阶段12个月等]3.3工期延误责任[工期延误责任，如因甲方原因导致延误的，工期顺延；因乙方原因导致延误的，乙方承担相应责任]第四条工程质量要求4.1质量标准[质量标准，如按照国家相关质量标准、规范执行]4.2质量保证措施[质量保证措施，如建立质量管理体系、加强原材料检验等]4.3质量验收程序[质量验收程序，如分阶段验收、竣工验收等]第五条合同价格及支付方式5.1工程合同价格[工程合同价格，如总价款万元]5.2价格调整方式[价格调整方式，如根据市场价格变动、工程变更等因素调整]5.3预付款及进度款支付方式[预付款及进度款支付方式，如合同签订后支付10%预付款，每月支付10%进度款等]5.4结算及最终付款[结算及最终付款，如工程完工验收合格后30日内结算，结算后15日内支付最终款项]第六条工程材料及设备6.1材料及设备采购[材料及设备采购，如甲方负责采购，乙方负责供应]6.2材料及设备质量要求[材料及设备质量要求，如符合国家相关质量标准、规范]6.3材料及设备供应责任[材料及设备供应责任，如乙方负责按时、按质、按量供应]6.4材料及设备验收[材料及设备验收，如乙方负责组织验收，甲方负责监督]第七条施工安全与环境保护7.1施工安全责任[施工安全责任，如乙方负责施工过程中的安全管理工作]7.2安全生产措施[安全生产措施，如制定安全生产制度、加强安全培训等]7.3环境保护要求[环境保护要求，如遵守国家环保法规，减少施工对环境的影响]7.4环境保护措施[环境保护措施，如设置环保设施、加强废弃物处理等]第八条不可抗力及违约责任8.1不可抗力范围[不可抗力范围，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等]8.2不可抗力处理原则[不可抗力处理原则，如双方应及时通知对方，并采取措施减少损失]8.3违约责任[违约责任，如因一方违约导致合同无法履行的，违约方应承担违约责任；因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任]第九条合同解除及终止9.1合同解除条件[合同解除条件，如一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等]9.2合同终止条件[合同终止条件，如工程全部完成、合同约定的终止条件成就等]9.3合同解除及终止程序[合同解除及终止程序，如提前通知对方、协商解除或终止等]第十条争议解决10.1争议解决方式[争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼]10.2争议解决机构[争议解决机构，如中国国际经济贸易仲裁委员会、有管辖权的人民法院等]10.3争议解决期限[争议解决期限，如自争议发生之日起60日内解决]第十一条合同附件11.1工程设计文件[工程设计文件，如施工图纸、设计说明书等]11.2施工图纸[施工图纸，如平面图、剖面图、大样图等]11.3材料及设备清单[材料及设备清单，如材料名称、规格、型号、数量等]11.4其他相关文件[其他相关文件，如合同变更协议、会议纪要等]第十二条合同生效及期限12.1合同生效条件[合同生效条件，如双方签字盖章、合同条件完备等]12.2合同期限[合同期限，如自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止]12.3合同续签[合同续签，如合同期满前30日，双方协商一致可续签合同]第十三条违约责任及赔偿13.1违约责任认定[违约责任认定，如根据违约事实、后果及双方约定认定]13.2违约责任承担[违约责任承担，如支付违约金、赔偿损失等]13.3赔偿标准及方式[赔偿标准及方式，如按实际损失计算、按合同约定比例计算等]第十四条合同其他约定14.1保密条款[保密条款，如双方对本合同内容负有保密义务]14.2通知条款[通知条款，如通知应以书面形式发送至对方指定地址或联系方式]14.3合同解释及适用法律[合同解释及适用法律，如本合同解释以中文为准，适用中华人民共和国法律]14.4合同份数及效力[合同份数及效力，如本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力]第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方概念本合同中提及的第三方，指在合同履行过程中，为了实现合同目的或提供专业服务，由甲乙双方共同认可的具有独立法人资格的机构或个人。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险或解决合同履行中的特定问题。第二条第三方介入方式2.1第三方介入形式2.2第三方介入程序第三方介入应经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义第三方责任限额指第三方在履行其职责过程中，因其过错或违约行为所应承担的最高赔偿责任。3.2责任限额确定第三方服务的性质和范围第三方提供服务的技术水平合同总价款的一定比例市场同类服务的通常责任限额3.3责任限额的调整在合同履行过程中，如因客观原因导致责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并书面确认。第四条第三方责权利4.1第三方权利收取约定的服务费用要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料对甲乙双方违反合同约定或合作协议的行为提出异议4.2第三方义务按照合作协议履行职责保证服务质量对其提供的服务承担相应的法律责任遵守保密条款4.3第三方与其他各方的划分说明第三方与甲方、乙方之间为合作关系，各自承担相应的法律责任。第三方不得直接与甲方或乙方发生争议，应通过合作协议约定的方式解决。第五条第三方介入后的合同变更5.1合同变更条件在第三方介入后，如因第三方原因导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面合同变更协议。5.2合同变更程序合同变更程序如下：第三方提出变更请求甲乙双方协商一致签订合同变更协议协议生效第六条第三方介入与合同履行的关系6.1第三方介入不影响甲乙双方的基本合同权利和义务。6.2第三方介入的职责范围应与合同约定的甲乙双方权利和义务相协调。6.3第三方介入期间，甲乙双方应相互配合，确保合同顺利履行。第七条第三方介入的终止7.1终止条件第三方介入终止的条件包括：合同履行完毕、合同解除、第三方退出服务、合同期限届满等。7.2终止程序第三方介入终止应经甲乙双方协商一致，并书面确认。第八条第三方介入争议解决8.1争议解决方式第三方介入争议的解决方式应与合同约定的争议解决方式一致。8.2争议解决机构争议解决机构应与合同约定的争议解决机构一致。8.3争议解决期限争议解决期限应与合同约定的争议解决期限一致。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件详细要求：包括施工图纸、设计说明书、工程地质勘察报告等，需符合国家相关标准和规范。说明：设计文件是施工的依据，需确保其准确性和可靠性。2.施工图纸详细要求：包括平面图、剖面图、大样图等，需清晰、完整地表达设计意图。说明：施工图纸是施工过程中指导施工的重要文件。3.材料及设备清单详细要求：包括材料名称、规格、型号、数量、供应商等信息，需确保材料及设备的质量和数量。说明：清单是材料及设备采购和验收的依据。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：组织设计是施工过程中的指导性文件。5.施工日志详细要求：记录施工过程中的重要事项，包括天气、施工进度、质量问题等。说明：施工日志是施工过程的重要记录。6.质量验收报告详细要求：包括质量检验结果、验收时间、验收人员等信息。说明：验收报告是质量验收的依据。7.工程变更记录详细要求：记录工程变更的原因、内容、影响等。说明：变更记录是合同履行过程中的重要文件。8.付款凭证详细要求：包括付款时间、金额、付款对象等信息。说明：付款凭证是合同履行过程中资金支付的证明。9.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等。说明：协议是争议解决的依据。10.合同解除及终止协议详细要求：包括合同解除或终止的原因、程序、后果等。说明：协议是合同解除或终止的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：未按时支付工程款未按约定提供施工图纸未按时提供施工现场乙方违约行为：工程进度延误工程质量不达标未按约定完成工程第三方违约行为：服务质量不达标未按时提供服务未履行保密义务2.责任认定标准甲方违约责任认定：根据未支付工程款金额及逾期利息计算赔偿根据施工图纸延误导致的工期延误计算赔偿根据施工现场延误导致的工期延误计算赔偿乙方违约责任认定：根据工期延误天数及合同约定计算赔偿根据工程质量不达标情况计算赔偿根据未按约定完成工程的情况计算赔偿第三方违约责任认定：根据服务质量不达标情况计算赔偿根据服务延误造成的损失计算赔偿根据保密义务违约情况计算赔偿3.示例说明甲方未按时支付工程款，导致乙方工程进度延误，乙方要求甲方支付违约金万元。乙方施工质量不达标，甲方要求乙方进行返工，乙方同意并承担返工费用万元。第三方服务延误，导致工程进度延误，甲方要求第三方支付延误赔偿万元。全文完。2024年度水利水电工程建筑施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程施工质量标准4.合同价款4.1合同价款总额4.2合同价款组成4.3工程量清单及单价5.付款方式5.1付款比例5.2付款时间5.3付款方式6.施工组织设计及进度安排6.1施工组织设计6.2进度安排6.3施工计划7.施工材料及设备7.1材料供应7.2设备租赁7.3材料及设备质量要求8.施工安全及环境保护8.1施工安全责任8.2施工安全措施8.3环境保护措施9.工程验收及保修9.1验收标准9.2验收程序9.3保修期限及内容10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：水利水电工程集团有限公司乙方：建筑施工有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区街道号乙方地址：省市区街道号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5555乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx6666第二条工程概况2.1工程名称水库扩建工程2.2工程地点省市县2.3工程规模水库总库容亿立方米，大坝高米，坝顶长米。2.4工程工期合同工期为个月，自合同签订之日起计算。第三条工程范围及内容3.1工程范围包括水库大坝、溢洪道、泄洪洞、电站、供水系统等建设内容。3.2工程内容1)大坝：土石坝、混凝土坝等；2)溢洪道：溢流坝、泄洪洞等；3)泄洪洞：压力洞、无压洞等；4)电站：厂房、引水系统等；5)供水系统：取水口、输水管道、水厂等。3.3工程施工质量标准1)工程质量达到国家相关标准；2)工程质量验收合格。第四条合同价款4.1合同价款总额合同价款总额为人民币亿元。4.2合同价款组成1)土建工程；2)设备购置；3)安装工程；4)其他费用。4.3工程量清单及单价详见附件1《工程量清单及单价表》。第五条付款方式5.1付款比例1)预付款：合同签订后天内支付合同总额的%；2)进度款：按月进度支付，每月支付合同总额的%；3)验收款：工程验收合格后支付合同总额的%；4)保修金：工程验收合格后支付合同总额的%，保修期满后无质量问题退还。5.2付款时间1)预付款：合同签订后天内支付；2)进度款：每月日前支付；3)验收款：工程验收合格后天内支付；4)保修金：工程验收合格后天内支付。5.3付款方式银行转账或现金支付。第六条施工组织设计及进度安排6.1施工组织设计乙方应根据工程实际情况，编制详细的施工组织设计，并经甲方审核批准。6.2进度安排详见附件2《施工进度计划表》。6.3施工计划1)土建工程：个月；2)设备安装工程：个月；3)供水系统工程：个月。第七条施工材料及设备7.1材料供应1)乙方负责提供施工所需材料；2)材料质量应符合国家相关标准；3)乙方应确保材料供应及时。7.2设备租赁1)乙方负责租赁施工所需设备；2)设备质量应符合国家相关标准；3)乙方应确保设备供应及时。7.3材料及设备质量要求1)材料及设备质量必须符合国家相关标准；2)乙方应提供材料及设备的合格证明；3)甲方有权对材料及设备进行抽样检验。第八条施工安全及环境保护8.1施工安全责任1)乙方负责整个施工过程中的安全生产管理，确保施工安全。2)乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工人员安全教育与培训。3)乙方应采取有效措施，防止施工安全事故的发生。8.2施工安全措施1)乙方应制定详细的施工安全措施，包括但不限于现场安全防护、施工人员安全操作等。2)乙方应定期对施工人员进行安全检查，确保安全措施落实到位。3)乙方应设立专职安全员，负责施工现场的安全监督。8.3环境保护措施1)乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取措施保护施工现场环境。2)乙方应合理处理施工废弃物，不得随意丢弃或污染环境。3)乙方应采取措施减少施工过程中的噪声、粉尘等污染。第九条工程验收及保修9.1验收标准1)工程质量达到国家相关标准；2)工程功能、性能符合设计要求；3)工程外观整洁，无瑕疵。9.2验收程序1)乙方在工程完工后，应向甲方提交工程验收申请；2)甲方组织有关单位对工程进行验收；3)验收合格后，双方签署验收报告。9.3保修期限及内容1)保修期限为工程完工后年内；2)保修内容包括但不限于：工程质量问题、功能故障、外观缺陷等；3)保修期内，乙方应负责修复或更换存在问题的工程部分。第十条违约责任10.1违约行为1)乙方未按合同约定完成工程；2)乙方提供的材料或设备不符合合同约定；3)乙方违反施工安全规定，造成安全事故；4)乙方违反环境保护规定，造成环境污染。10.2违约责任1)乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失；2)违约金按合同约定比例计算；3)甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式1)双方应友好协商解决争议；2)协商不成，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序1)双方应提交书面仲裁申请；2)仲裁委员会组织仲裁；3)仲裁裁决为终局裁决。11.3争议解决期限自争议发生之日起个月内。第十二条合同解除12.1合同解除条件1)甲方严重违约；2)乙方严重违约；3)因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同解除程序1)双方协商一致解除合同；2)一方违约，另一方有权解除合同；3)因不可抗力解除合同，双方应提供相关证明。12.3合同解除后的处理1)双方应按照合同约定，处理合同解除后的相关事宜；2)乙方应妥善处理工程剩余部分；3)双方应协商解决合同解除后的争议。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件1)双方签署合同；2)合同经双方盖章或签字；3)甲方支付预付款。13.2合同终止条件1)工程验收合格；2)双方协商一致解除合同；3)因不可抗力导致合同无法履行。13.3合同终止程序1)双方签署合同终止协议；2)双方处理合同终止后的相关事宜；3)合同终止后，双方应按约定支付剩余款项。第十四条其他约定事项14.1甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督检查；14.2乙方应遵守国家有关法律法规，不得从事违法行为；14.3合同未尽事宜，双方可另行协商补充；14.4本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，根据合同约定或双方协商一致，介入合同履行的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。第二条第三方介入的条件1)双方同意；2)第三方具备相应的资质和能力；3)第三方介入符合国家相关法律法规和行业规范。第三条第三方职责3.1第三方职责包括但不限于：1)监理单位：对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全；2)检测机构：对施工材料、设备进行检测，确保其符合质量标准；3)评估机构：对工程进行评估，提供专业意见；4)咨询顾问：提供专业咨询和建议。第四条第三方权利4.1第三方权利包括但不限于：1)监理单位：有权对施工过程进行检查、监督，提出整改意见；2)检测机构：有权对施工材料、设备进行抽样检测，要求乙方提供相关资料；3)评估机构：有权对工程进行现场评估，提出评估报告；4)咨询顾问：有权根据合同约定，向甲方提供专业咨询和建议。第五条第三方责任5.1第三方责任包括但不限于：1)监理单位：因监理失误导致工程质量问题，由第三方承担相应责任；2)检测机构：因检测失误导致工程质量问题，由第三方承担相应责任；3)评估机构：因评估失误导致工程质量问题，由第三方承担相应责任；4)咨询顾问：因提供咨询意见失误导致工程质量问题，由第三方承担相应责任。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额由双方在合同中约定，具体如下：1)监理单位：责任限额为合同总额的%；2)检测机构：责任限额为合同总额的%；3)评估机构：责任限额为合同总额的%；4)咨询顾问：责任限额为合同总额的%。第七条第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方、乙方之间的关系为合作关系，三方应按照合同约定各自履行职责。7.2第三方不得干预甲方、乙方的正常经营管理，不得损害甲方、乙方的合法权益。7.3第三方在履行职责过程中，如需与甲方、乙方沟通，应通过合同约定的方式。第八条第三方介入的流程8.1第三方介入前，乙方应向甲方提供第三方资质证明文件；8.2甲方对第三方资质进行审核，审核通过后，双方签订三方协议；8.3第三方介入后，按照三方协议履行职责。第九条第三方介入的变更9.1合同履行过程中，如需变更第三方，双方应协商一致，并签订新的三方协议；9.2变更后的第三方应具备与原第三方相当的资质和能力。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入期间，如因第三方原因导致合同无法履行，甲方有权解除与第三方的协议；10.2第三方介入期间，如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。第十一条第三方介入的保密11.1第三方在介入过程中，应对合同内容保密，不得向第三方泄露；11.2第三方违反保密义务，应承担相应法律责任。第十二条第三方介入的费用12.1第三方介入费用由双方在合同中约定，包括但不限于第三方服务费、检测费、评估费等；12.2第三方介入费用按月结算，甲方在每月日前支付。第十三条第三方介入的其他事项13.1第三方介入的其他事项，由双方在合同中另行约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《工程量清单及单价表》详细要求：列明工程项目的名称、数量、单位、单价及总价，并对特殊项目进行说明。附件说明：作为合同附件，用于计算合同价款及结算。2.《施工组织设计》详细要求：包括施工方案、施工进度、施工组织机构、人员配备、材料设备计划等。附件说明：作为合同附件，用于指导工程施工。3.《施工进度计划表》详细要求：列明各阶段施工的时间节点、完成情况及验收标准。附件说明：作为合同附件，用于监督工程施工进度。4.《材料及设备清单》详细要求：列明施工所需材料的名称、规格、型号、数量及供应商信息。附件说明：作为合同附件，用于材料及设备的采购和验收。5.《施工安全措施及环境保护措施》详细要求：包括施工安全措施、环境保护措施、应急预案等。附件说明：作为合同附件，用于指导施工安全及环境保护。6.《工程质量验收标准》详细要求：列明工程质量验收的项目、标准及验收程序。附件说明：作为合同附件，用于工程质量验收。7.《工程验收报告》详细要求：包括工程验收的时间、地点、验收结果、验收意见等。附件说明：作为合同附件，用于证明工程验收合格。8.《合同变更协议》详细要求：包括变更的原因、内容、双方意见等。附件说明：作为合同附件，用于记录合同变更情况。9.《争议解决协议》详细要求：包括争议解决的方式、程序、期限等。附件说明：作为合同附件，用于解决合同履行过程中发生的争议。10.《合同解除协议》详细要求：包括合同解除的原因、程序、责任承担等。附件说明：作为合同附件，用于证明合同解除情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。责任认定标准：乙方应承担合同约定违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：乙方未按期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.违约行为：乙方提供的材料或设备不符合合同约定。责任认定标准：乙方应承担更换、退货或赔偿损失的责任。示例说明：乙方提供的钢筋质量不合格，甲方有权要求乙方更换，并赔偿因此造成的损失。3.违约行为：乙方违反施工安全规定，造成安全事故。责任认定标准：乙方应承担事故责任，并赔偿因此造成的损失。示例说明：乙方在施工过程中发生安全事故，甲方有权要求乙方赔偿损失。4.违约行为：乙方违反环境保护规定，造成环境污染。责任认定标准：乙方应承担治理环境污染的责任，并赔偿因此造成的损失。示例说明：乙方在施工过程中造成环境污染，甲方有权要求乙方治理并赔偿损失。5.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准：甲方应支付逾期付款利息，并承担相应责任。示例说明：甲方未按期支付进度款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。6.违约行为：甲方违反合同约定，导致合同无法履行。责任认定标准：甲方应承担合同解除的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。示例说明：甲方未按约定提供施工场地，导致合同无法履行，乙方有权要求甲方赔偿损失。7.违约行为：第三方违反合同约定，导致合同无法履行。责任认定标准：第三方应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。示例说明：第三方提供的设备不符合合同约定，甲方有权要求第三方赔偿损失。全文完。2024年度水利水电工程建筑施工合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工期延误及违约责任4.工程质量4.1质量标准4.2质量检验与验收4.3质量保证期5.工程进度5.1进度计划5.2进度控制5.3进度延误及违约责任6.合同价款6.1合同总价6.2工程量清单6.3付款方式6.4付款时间7.甲方责任7.1甲方提供资料7.2甲方现场管理7.3甲方协调工作8.乙方责任8.1乙方施工组织8.2乙方施工人员8.3乙方施工材料9.工程变更9.1工程变更程序9.2工程变更范围9.3工程变更费用10.工程保险10.1甲方责任险10.2乙方责任险10.3第三者责任险11.环境保护与安全11.1环境保护11.2施工安全11.3事故处理12.违约责任12.1违约行为及处理12.2违约金12.3争议解决13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1合同生效14.2合同附件14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：X水利水电工程管理局1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：1381.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：X建筑施工有限公司1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：13956782.项目概况2.1工程名称：水利水电枢纽工程2.2工程地点：省市县2.3工程规模：装机容量万千瓦，库容亿立方米2.4工程内容：大坝、溢洪道、发电厂房、引水系统等3.合同工期3.1工程开工日期：2024年1月1日3.2工程竣工日期：2026年12月31日3.3工期延误及违约责任：若乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。4.工程质量4.1质量标准：按照国家相关标准和施工图纸要求执行，确保工程质量达到优良等级4.2质量检验与验收：工程过程中，乙方应按照国家相关标准进行自检，并接受甲方及相关部门的监督检验。验收合格后方可进入下一道工序4.3质量保证期：工程完工后，乙方应保证工程质量在保证期内不出现质量问题，保证期自工程竣工验收合格之日起计算，为期一年5.工程进度5.1进度计划：乙方应根据合同工期和工程实际情况，编制详细的施工进度计划，报甲方审批5.2进度控制：乙方应严格按照施工进度计划执行，确保工程按期完成。甲方有权对施工进度进行监督和控制5.3进度延误及违约责任：若乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金6.合同价款6.1合同总价：人民币壹拾肆亿元整（￥1,400,000,000.00）6.2工程量清单：详见附件一6.3付款方式：分阶段付款，具体付款比例和节点如下：6.3.1预付款：合同签订后5个工作日内，乙方提交相关材料，甲方支付合同总价的10%作为预付款6.3.2进度款：每完成一个阶段工程量，乙方提交相关材料，甲方支付该阶段工程量的80%作为进度款6.3.3验收款：工程竣工验收合格后，乙方提交相关材料，甲方支付合同总价的10%作为验收款6.3.4结算款：工程竣工结算完成后，乙方提交相关材料，甲方支付剩余款项作为结算款6.3.4付款时间：每个付款节点前5个工作日内支付7.甲方责任7.1甲方提供资料：甲方应按合同约定时间向乙方提供工程设计文件、地质勘察报告、施工图纸等相关资料7.2甲方现场管理：甲方应负责施工现场的管理和协调工作，确保工程顺利进行7.3甲方协调工作：甲方应协调解决工程实施过程中涉及到的相关事宜，包括但不限于土地征用、拆迁补偿、施工许可等8.乙方责任8.1乙方施工组织8.1.1乙方应按照合同要求，组建合格、高效的施工队伍，并确保施工人员具备相应的资质和技能。8.1.2乙方应制定详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等，并报甲方审批。8.1.3乙方应确保施工现场的安全生产，遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.2乙方施工人员8.2.1乙方应配备足够数量的施工管理人员和技术人员，负责工程的具体实施。8.2.2乙方应定期对施工人员进行安全教育和技能培训，提高施工人员的综合素质。8.3乙方施工材料8.3.1乙方应按照设计要求和质量标准，采购和使用工程材料。8.3.2乙方应确保工程材料的质量符合国家标准，并接受甲方及相关部门的检验。9.工程变更9.1工程变更程序9.1.1工程实施过程中，如需进行工程变更，乙方应向甲方提出书面申请，并附变更原因、方案及影响分析。9.1.2甲方应在收到变更申请后15个工作日内回复乙方，同意或不同意变更。9.1.3一旦变更被批准，双方应签订变更协议，并调整合同价款和工期。9.2工程变更范围9.2.1工程变更包括但不限于设计变更、工程量变更、施工条件变更等。9.2.2工程变更不得影响工程的质量、安全和进度。9.3工程变更费用9.3.1工程变更费用按实际发生计算，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。9.3.2工程变更费用应在变更协议中明确约定，并按合同约定方式支付。10.工程保险10.1甲方责任险10.1.1甲方应为其自身责任造成的工程损失投保相应的责任险。10.1.2保险金额应不低于工程合同总价。10.2乙方责任险10.2.1乙方应为其施工活动造成的工程损失投保相应的责任险。10.2.2保险金额应不低于工程合同总价。10.3第三者责任险10.3.1双方应共同投保第三者责任险，以保障工程期间可能对第三方造成的损害。11.环境保护与安全11.1环境保护11.1.1乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法规，采取措施减少对环境的污染。11.1.2乙方应采取措施保护施工现场周边的自然环境和生态平衡。11.2施工安全11.2.1乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全。11.2.2乙方应定期进行安全检查，及时消除安全隐患。11.3事故处理11.3.1发生安全事故时，乙方应立即采取紧急措施，并立即通知甲方。11.3.2双方应共同调查事故原因，并采取措施防止类似事故再次发生。12.违约责任12.1违约行为及处理12.1.1合同双方违反合同约定，应承担相应的违约责任。12.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。12.2违约金12.2.1违约金按合同约定比例计算，并应在违约行为发生后15个工作日内支付。12.3争议解决12.3.1双方发生争议时，应友好协商解决。12.3.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1合同双方协商一致，可以解除合同。13.1.2出现合同约定的解除条件时，任何一方均可提出解除合同。13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除理由。13.2.2收到解除通知的一方应在15个工作日内回复是否同意解除。13.3合同解除后的处理13.3.2双方应按照合同约定处理已支付和未支付的款项。14.其他约定14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、变更协议等。14.3合同解释权14.3.1本合同的解释权归合同签订地的人民法院所有。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1本合同允许第三方介入，包括但不限于中介方、监理方、检测机构等，以协助合同双方完成合同规定的义务。1.2第三方的介入应本着公平、公正、透明的原则，确保合同的有效执行。2.第三方的概念和责任2.1第三方是指除合同双方之外的独立法人或其他组织，其介入合同是基于合同双方的授权或法律规定。2.2第三方在合同中的责任限于其提供的具体服务内容，不包括合同双方的主要义务。3.第三方的责权利3.1责任：第三方应按照合同约定和法律规定，承担其服务范围内的责任。3.2权利：第三方有权根据合同约定获取服务费用，并有权要求合同双方提供必要的协助和配合。4.第三方介入的具体条款4.1第三方的选择与授权：合同双方应共同选择第三方，并签订相应的服务合同或协议，明确第三方在合同中的地位和职责。4.2第三方的介入程序：第三方介入前，合同双方应共同决定介入的具体方式和时间，并通知对方。4.3第三方的报告与建议：第三方应定期向合同双方报告工作进展，并提出专业意见和建议。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方：第三方应接受甲方的监督和管理，确保其服务符合合同要求。5.2第三方与乙方：第三方应协助乙方完成合同规定的施工任务，并确保施工质量。5.3第三方与工程其他参与方：第三方应与其他参与方保持沟通，协调解决施工过程中出现的问题。6.第三方的责任限额6.1第三方的责任限额应在其服务合同或协议中明确约定，不得超过合同总价的某一比例。6.2第三方的责任限额包括但不限于因第三方责任导致的质量问题、安全事故等。6.3若第三方责任导致合同双方遭受损失，合同双方有权根据第三方的责任限额要求第三方赔偿。7.第三方的违约责任7.1第三方在合同履行过程中违反约定，应承担相应的违约责任。7.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。7.3第三方违约的，合同双方有权要求解除与其签订的服务合同或协议。8.第三方的退出机制8.1合同双方或第三方有权在合同约定的条件下，终止与第三方的合作关系。8.2第三方退出机制应包括但不限于：通知义务、交接工作、支付剩余款项等。9.第三方的保密义务9.1第三方在合同履行过程中，应遵守保密协议，对合同双方的商业秘密和工程信息予以保密。9.2违反保密义务的，第三方应承担相应的法律责任。10.第三方的争议解决10.1第三方与合同双方发生争议时，应通过协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包含所有施工项目的工程量、单价和总价。附件说明：作为合同附件，用于计算合同价款和支付进度款。2.施工图纸详细要求：提供完整、准确的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。附件说明：作为合同附件，用于指导施工和验收。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。附件说明：作为合同附件，用于指导施工组织和管理。4.质量检验报告详细要求：记录工程过程中的质量检验结果，包括自检、互检和专检。附件说明：作为合同附件，用于证明工程质量的符合性。5.进度计划表详细要求：详细列出各施工阶段的开始和结束时间。附件说明：作为合同附件，用于监控工程进度。6.付款申请表详细要求：记录每笔付款的申请金额、时间、用途等。附件说明：作为合同附件，用于申请和记录付款。7.工程变更协议详细要求：记录工程变更的内容、原因、费用等。附件说明：作为合同附件，用于调整合同价款和工期。8.保险单详细要求：提供有效的保险单据，包括责任险、第三者责任险等。附件说明：作为合同附件，用于证明保险的有效性。9.环保验收报告详细要求：记录施工现场的环保措施和验收结果。附件说明：作为合同附件，用于证明环保要求的符合性。10.安全生产检查报告详细要求：记录施工现场的安全检查结果和整改措施。附件说明：作为合同附件，用于证明安全生产要求的符合性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定时间提供设计文件和施工图纸。责任认定：甲方每延误一天，应向乙方支付合同总价的0.1%作为违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定：乙方每延误一天，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。3.违约行为：乙方使用不合格的材料或设备。责任认定：乙方应赔偿由此造成的直接损失，并支付合同总价的0.2%作为违约金。4.违约行为：甲方未按约定支付进度款。责任认定：甲方每逾期支付一天，应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。5.违约行为：第三方未按合同约定提供服务。责任认定：第三方应赔偿由此造成的损失，并支付合同总价的0.2%作为违约金。6.违约行为：任何一方未履行保密义务。责任认定：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的损失。7.违约行为：任何一方违反合同约定的其他条款。责任认定：违约方应根据合同约定承担相应的违约责任。示例说明：若乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期一个月，则乙方应向甲方支付合同总价的0.5%×30天=7.5%的违约金。全文完。2024年度水利水电工程建筑施工合同4本合同目录一览1.合同当事人信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程范围和内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单4.工程工期和进度4.1工期安排4.2进度计划4.3工期延误责任5.工程质量标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量保证期6.合同价格和支付方式6.1合同总价6.2付款方式6.3付款节点7.工程材料设备供应7.1材料设备供应责任7.2材料设备质量7.3材料设备价格8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3安全生产事故处理9.保险9.1工程保险9.2人员保险9.3其他保险10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：_________1.1.2甲方法定代表人：_________1.1.3甲方住所地：_________1.1.4甲方联系方式：电话_________，传真_________，电子邮箱_________1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：_________1.2.2乙方法定代表人：_________1.2.3乙方住所地：_________1.2.4乙方联系方式：电话_________，传真_________，电子邮箱_________第二条工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程类型：_________第三条工程范围和内容3.1工程范围：_________3.2工程内容：_________3.3工程量清单：详见附件一第四条工程工期和进度4.1工期安排：自合同签订之日起_________个月内完成4.2进度计划：详见附件二4.3工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付_________元违约金第五条工程质量标准5.1质量要求：按照国家相关标准执行，确保工程质量达到优良等级5.2质量检验：在施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督和检验5.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起_________年内第六条合同价格和支付方式6.1合同总价：_________元6.2付款方式：分阶段付款，具体付款节点和比例详见附件三6.3付款节点：按工程进度和实际完成情况，每完成一个付款节点，乙方应及时向甲方提交付款申请第七条工程材料设备供应7.1材料设备供应责任：乙方负责工程所需材料设备的采购、供应和运输7.2材料设备质量：乙方应确保所供应的材料设备符合国家相关标准和合同约定7.3材料设备价格：材料设备价格按照市场价或双方协商确定的价格执行第八条安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.1.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产管理制度8.1.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，确保施工现场安全无隐患8.1.3乙方应确保施工现场人员的安全教育与培训，提高安全生产意识8.2环境保护措施8.2.1乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响8.2.2乙方应按照国家规定，对施工现场产生的固体废弃物进行分类处理和处置8.2.3乙方应定期对施工现场周边环境进行监测，确保符合环境保护要求8.3安全生产事故处理8.3.1发生安全生产事故时，乙方应立即采取应急措施，减少事故损失8.3.2乙方应在事故发生后_________小时内向甲方报告事故情况8.3.3乙方应配合甲方进行调查和处理，并承担相应的责任第九条保险9.1工程保险9.1.1乙方应投保建筑工程一切险和第三者责任险，保险金额不低于合同总价9.1.2保险单复印件应提交甲方备案9.2人员保险9.2.1乙方应为其雇佣的施工人员购买意外伤害保险9.2.2保险单复印件应提交甲方备案9.3其他保险9.3.1如有其他保险需求，双方应另行协商确定第十条合同变更与解除10.1合同变更程序10.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议10.1.2任何一方不得擅自变更合同内容10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致，可以解除合同10.2.2发生不可抗力事件，经双方协商一致，可以解除合同10.3合同解除程序10.3.1提出解除合同的一方应提前_________日书面通知对方10.3.2双方应在接到解除合同通知后_________日内办理合同解除手续第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程11.1.2乙方未按合同约定支付工程款11.1.3乙方违反安全生产规定，造成安全事故11.1.4乙方违反环境保护规定，造成环境污染11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定11.3违约赔偿11.3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的直接损失和间接损失第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1双方可协商选择仲裁机构解决争议12.3争议解决程序12.3.1双方应在争议发生后_________日内向争议解决机构提出申请第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同并经甲方盖章13.1.2合同经双方签字或盖章后生效13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格13.2.2双方协商一致解除合同13.2.3发生不可抗力事件，经双方协商一致解除合同13.3合同终止程序13.3.1合同终止后，双方应办理合同终止手续13.3.2双方应在合同终止后_________日内办理相关结算手续第十四条其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况14.1.2发生不可抗力事件，双方应相互协商，妥善处理14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于工程量清单、进度计划、付款节点等第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同履行、提供专业服务或进行监督管理等活动的独立第三方机构或个人。1.2.1造价咨询机构1.2.2质量检测机构1.2.3施工监理单位1.2.4造价审核机构1.2.5法律服务机构1.2.6其他经甲乙双方认可的第三方机构或个人第二条第三方职责2.1.1提供专业咨询服务，如造价咨询、质量检测等2.1.2对施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全和进度2.1.3对合同履行情况进行审核，提出意见和建议2.1.4协助解决合同履行中的争议第三条第三方权利3.1.1获取甲乙双方提供的必要信息和资料3.1.2对甲乙双方进行必要的询问和调查3.1.3要求甲乙双方按照合同约定履行相关义务3.1.4在必要时向甲乙双方提出整改建议或采取相应措施第四条第三方义务4.1.1按照合同约定和甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行职责4.1.2保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密4.1.3按时提交相关报告和意见4.1.4对因自身原因造成的损失承担相应的责任第五条第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2.1第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方在合同中约定。5.2.2第三方责任限额不得低于第三方实际承担的赔偿责任。5.2.3第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入前得到甲乙双方确认。第六条第三方介入程序6.1第三方介入需经甲乙双方同意，并由甲乙双方共同签订第三方介入协议。6.2.1第三方的名称、类型、职责和权利6.2.2第三方介入的时间、范围和方式6.2.3第三方责任限额和赔偿方式6.2.4第三方与其他各方的权责划分6.2.5第三方介入的终止条件和程序第七条第三方与其他各方的权责划分7.1第三方与甲方之间的权责关系：7.1.1第三方应向甲方提供第三方介入协议和相关信息7.1.2第三方应配合甲方对工程进行监督管理7.1.3第三方应向甲方报告工作进展和发现的问题7.2第三方与乙方之间的权责关系：7.2.1第三方应向乙方提供第三方介入协议和相关信息7.2.2第三方应监督乙方按照合同约定进行施工7.2.3第三方应向乙方提出整改建议和采取相应措施7.3第三方与其他第三方之间的权责关系：7.3.1各第三方之间应相互尊重、相互配合，共同履行合同约定7.3.2各第三方之间应明确各自的职责和权利，避免权责不清第八条第三方变更和退出8.1第三方变更需经甲乙双方同意，并由甲乙双方共同签订变更协议。8.2第三方退出需提前_________日通知甲乙双方，并办理相关手续。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入的终止条件：9.1.1合同履行完毕9.1.2第三方职责履行完毕9.1.3合同解除或终止9.1.4其他经甲乙双方同意的终止条件9.2第三方介入的终止程序：9.2.2甲乙双方应共同确认第三方介入的终止9.2.3第三方应办理相关手续，包括但不限于合同解除、资料归档等第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中出现的争议，应通过协商解决。10.2协商不成，可按合同约定的争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：清单应包含工程名称、规格、数量、单位、单价和总价等信息。清单应根据工程实际情况进行编制，确保准确无误。清单应加盖甲方和乙方公章。2.附件二：进度计划详细要求：进度计划应包括工程各阶段的开始和结束时间。进度计划应包含关键节点和里程碑事件。进度计划应加盖甲方和乙方公章。3.附件三：付款节点和比例详细要求：付款节点应根据工程进度和实际完成情况进行划分。付款比例应根据工程实际情况和甲乙双方协商确定。付款节点和比例应加盖甲方和乙方公章。4.附件四：安全生产管理制度详细要求：制度应包括安全生产目标、组织机构、责任分工、安全培训等内容。制度应符合国家相关安全生产法律法规的要求。制度应加盖甲方和乙方公章。5.附件五：环境保护措施详细要求：措施应包括施工现场环境管理、废弃物处理、噪声控制等内容。措施应符合国家相关环境保护法律法规的要求。措施应加盖甲方和乙方公章。6.附件六：第三方介入协议详细要求：协议应明确第三方的名称、类型、职责和权利。协议应包含第三方介入的时间、范围和方式。协议应包含第三方责任限额和赔偿方式。协议应加盖甲方、乙方和第三方公章。7.附件七：争议解决协议详细要求：协议应明确争议解决的方式，如协商、仲裁或诉讼。协议应包含争议解决的程序和期限。协议应加盖甲方和乙方公章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。乙方未按合同约定支付工程款。乙方违反安全生产规定，造成安全事故。乙方违反环境保护规定，造成环境污染。第三方未按协议约定履行职责。2.责任认定标准：违约行为的认定应根据合同约定和相关法律法规进行。违约责任的大小应根据违约行为对合同履行的影响程度确定。3.示例说明：乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误。根据合同约定，乙方应支付每延误一日_________元的违约金。乙方未按合同约定支付工程款，导致甲方利益受损。根据合同约定，乙方应支付相应利息和违约金。第三方未按协议约定履行职责，导致工程质量不合格。根据协