2024年版桩基工程劳务分包合同样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版桩基工程劳务分包合同样本版B版本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3劳务分包人第二条：合同范围及工程内容2.1工程概述2.2劳务分包范围2.3工程量及工程进度第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2预付款3.3工程进度款3.4质量保证金3.5支付方式及时间第四条：工期及工程进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误及提前完成第五条：劳务分包人的义务与责任5.1劳务分包人的一般义务5.2劳务分包人的特殊义务5.3劳务分包人的责任限制第六条：质量控制与验收6.1质量标准6.2质量控制措施6.3验收程序及标准第七条：安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理第八条：违约责任8.1发包人和承包人的违约责任8.2劳务分包人的违约责任第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁地点及适用法律第十条：合同的变更、解除和终止10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止第十一条：保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务及期限第十二条：不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的后果处理第十三条：税法及社会保险13.1税法遵守13.2社会保险及福利第十四条：其他条款14.1合同的生效、修改和废止14.2合同的副本及附件14.3合同的传递和通知14.4合同语言及解释权第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包人发包人是指与承包人签订合同并支付合同价款的一方，具体名称和地址详见附件一。1.2承包人承包人是指与发包人签订合同，承担完成工程并支付劳务费用的一方，具体名称和地址详见附件一。1.3劳务分包人劳务分包人是指承包人将其承担的工程中的部分劳务工作分包给的一方，具体名称和地址详见附件一。第二条：合同范围及工程内容2.1工程概述本合同涉及的工程为桩基工程，具体工程内容和范围详见附件二。2.2劳务分包范围劳务分包人应按照承包人的要求，完成工程中规定的劳务工作，具体内容详见附件二。2.3工程量及工程进度劳务分包人应按照承包人提供的工程量清单和工程进度计划完成工作，具体工程量及进度要求详见附件三。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价本合同的合同总价为附件四中规定的金额。3.2预付款发包人应在合同签订后七个工作日内支付劳务分包人预付款，预付款金额为合同总价的30%，详见附件五。3.3工程进度款发包人应按照劳务分包人提交的工程进度报告，支付相应的工程进度款，支付比例为合同总价的70%，详见附件六。3.4质量保证金劳务分包人应按照合同约定保证工程质量，工程验收合格后，发包人应在支付一笔工程进度款时扣除质量保证金，详见附件七。3.5支付方式及时间支付方式为银行转账，具体支付时间及金额详见附件五和附件六。第四条：工期及工程进度4.1合同工期本工程的合同工期为附件八中规定的期限。4.2工程进度计划劳务分包人应按照承包人提供的工程进度计划进行施工，具体计划详见附件九。4.3工期延误及提前完成如劳务分包人未按约定工期完成工作，应按照附件十的约定承担工期延误的责任；如提前完成，按照附件十的约定支付提前完成奖励。第五条：劳务分包人的义务与责任5.1劳务分包人的一般义务（1）按照合同约定完成劳务工作，保证工程质量。（2）遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全生产规定。（3）负责办理并承担合同工程所需的各项手续和费用。（4）负责提供劳务人员的工资、福利、保险及住宿等。5.2劳务分包人的特殊义务（1）按照承包人的要求，提供合格的劳务人员，并对劳务人员的技能和行为负责。（2）负责施工现场的卫生、安全和环境保护工作。（3）负责处理施工现场的突发事件和劳务人员的纠纷。5.3劳务分包人的责任限制劳务分包人对于因自身原因导致的工程质量问题、安全事故等，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额及方式详见附件十。第八条：违约责任8.1发包人和承包人的违约责任（1）发包人未按约定时间支付预付款、工程进度款或质量保证金，应支付违约金，违约金计算方式详见附件十一。（2）承包人未按约定时间完成工程，应支付违约金，违约金计算方式详见附件十一。8.2劳务分包人的违约责任（1）劳务分包人未按约定完成劳务工作，应支付违约金，违约金计算方式详见附件十一。（2）劳务分包人违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。第九条：争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2诉讼或仲裁地点及适用法律诉讼或仲裁地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第十条：合同的变更、解除和终止10.1合同变更双方同意，合同的变更需书面签署，并经双方确认。10.2合同解除（1）发包人和承包人协商一致，可以解除合同。（2）劳务分包人未按约定完成劳务工作，发包人或承包人可以解除合同。（3）一方违反合同约定，对方有权解除合同。10.3合同终止本合同在工程验收合格，发包人支付完全部合同价款后终止。第十一条：保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方披露的未公开的商务、技术和其他信息。11.2保密义务及期限双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同终止之日起两年。第十二条：不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的后果处理（1）不可抗力事件导致合同无法履行，双方协商解除或变更合同。（2）不可抗力事件导致合同履行困难，双方协商调整合同履行期限和方式。第十三条：税法及社会保险13.1税法遵守双方应遵守国家和地方税收法律法规，依法纳税。13.2社会保险及福利劳务分包人应依法为劳务人员缴纳社会保险，并承担相应的福利责任。第十四条：其他条款14.1合同的生效、修改和废止本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的修改和废止需双方书面同意。14.2合同的副本及附件本合同一式肆份，双方各执壹份，附件为合同的组成部分，具有同等法律效力。14.3合同的传递和通知双方通过书面形式传递合同及附件，书面通知视为有效。14.4合同语言及解释权本合同采用中文书写，双方对合同条款的解释权平等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体及定义附件二：工程概述及劳务分包范围附件三：工程量及工程进度附件四：合同总价及支付方式附件五：预付款支付细节附件六：工程进度款支付细节附件七：质量保证金支付细节附件八：工期及工程进度计划附件九：劳务分包工作详细内容附件十：违约行为及责任认定附件十一：违约金计算方式附件十二：争议解决方式及地点附件十三：保密信息具体内容附件十四：不可抗力事件证明文件说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.发包人未按约定时间支付预付款、工程进度款或质量保证金。2.承包人未按约定时间完成工程。3.劳务分包人未按约定完成劳务工作。4.违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.违约金计算方式：根据附件十一的计算方式，按照合同总价的一定比例计算违约金。2.工期延误及提前完成奖励：根据附件十的约定，按照工程进度计划和实际完成情况进行计算。示例说明：若发包人未按约定时间支付预付款，承包人可依据附件十一的违约金计算方式，要求发包人支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违约时，根据合同约定向对方支付的违约赔偿金。3.工程验收合格：工程完成后，由发包人或其委托的第三方进行验收，达到约定的质量标准。4.保密信息：指合