![2024年标准版建设工程施工协议履行协议版_第1页](http://file4.renrendoc.com/view12/M00/06/26/wKhkGWdiVh2AOmAjAAC2IBSd4mY531.jpg)
![2024年标准版建设工程施工协议履行协议版_第2页](http://file4.renrendoc.com/view12/M00/06/26/wKhkGWdiVh2AOmAjAAC2IBSd4mY5312.jpg)
![2024年标准版建设工程施工协议履行协议版_第3页](http://file4.renrendoc.com/view12/M00/06/26/wKhkGWdiVh2AOmAjAAC2IBSd4mY5313.jpg)
![2024年标准版建设工程施工协议履行协议版_第4页](http://file4.renrendoc.com/view12/M00/06/26/wKhkGWdiVh2AOmAjAAC2IBSd4mY5314.jpg)
![2024年标准版建设工程施工协议履行协议版_第5页](http://file4.renrendoc.com/view12/M00/06/26/wKhkGWdiVh2AOmAjAAC2IBSd4mY5315.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2024年标准版建设工程施工协议履行协议版本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价款3.1合同总价3.2工程预付款3.3工程进度款3.4工程结算第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量保修第六条合同的履行6.1发包人的义务6.2承包人的义务第七条安全生产7.1安全生产管理7.2安全事故处理第八条变更与调整8.1合同变更8.2合同调整第九条违约责任9.1发包人的违约责任9.2承包人的违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的后果第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的后果第十四条其他条款14.1合同的生效14.2合同的终止14.3合同的修改14.4合同的附件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称:____________1.1.2法定代表人:____________1.1.3联系电话:____________1.1.4联系地址:____________1.2承包人1.2.1承包人全称:____________1.2.2法定代表人:____________1.2.3联系电话:____________1.2.4联系地址:____________第二条工程概况2.1工程名称:____________2.2工程地点:____________2.3工程规模:____________2.4工程内容:____________第三条合同价款3.1合同总价:____________元整(大写:____________元整)3.2工程预付款:____________元整(大写:____________元整)3.3工程进度款:按照工程进度,每完成一定比例的工程量,承包人可向发包人申请支付相应的工程进度款。具体支付比例和时间由双方在合同中约定。3.4工程结算:工程完成后,双方按照约定的比例和时间进行工程结算。第四条合同工期4.1开工日期:____________4.2竣工日期:____________4.3工期延误:如因承包人原因导致工程延期,承包人应按照合同约定的违约金比例向发包人支付违约金。如因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期,双方可协商延长工期。第五条工程质量5.1质量标准:工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。5.2质量控制:承包人应按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准的要求,对工程质量进行控制和管理。5.3质量保修:工程竣工验收合格后,承包人应承担一定的质量保修责任。质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算,具体保修期限和范围由双方在合同中约定。第六条合同的履行6.1发包人的义务:发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料,并按照约定的时间和金额支付合同价款。6.2承包人的义务:承包人应按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准的要求,完成工程的设计、施工、验收等相关工作,并承担相应的质量、安全、环保等责任。第八条变更与调整8.1合同变更:合同执行过程中,如因特殊情况或双方协商一致,需要对合同内容进行变更的,可签订补充协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。8.2合同调整:合同执行过程中,如因市场行情变化、政策调整等原因,需要对合同价款、工期等进行调整的,双方可协商签订调整协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第九条违约责任9.1发包人的违约责任:发包人未按照合同约定履行义务的,应承担相应的违约责任。具体违约责任如下:(1)未按照约定时间支付合同价款的,应当按照迟延支付金额的万分之五支付违约金;(2)未按照约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料的,应当承担相应的赔偿责任。9.2承包人的违约责任:承包人未按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准的要求履行义务的,应承担相应的违约责任。具体违约责任如下:(1)未按照约定完成工程的设计、施工、验收等相关工作的,应当按照合同约定承担违约金或者赔偿责任;(2)工程质量不符合约定的,应当按照合同约定承担修复、返工等费用;(3)工程安全不符合约定的,应当按照合同约定承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构:如双方约定由仲裁机构解决争议,应共同选择一家具有资质的仲裁机构,按照该机构的仲裁规则进行仲裁。第十一条合同的解除(1)发包人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务的;(2)承包人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务的;(3)因不可抗力导致合同无法履行的;(4)双方协商一致解除合同。11.2合同解除的后果:合同解除后,双方应当根据合同约定和实际情况,协商处理已完成的工程、已支付的价款、已产生的费用等问题。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、内部资料等,应当予以保密。12.2保密期限:保密期限自合同签订之日起计算,至合同解除或者履行完毕之日止。12.3违约责任:如一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应当承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的后果:因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的,双方应当根据不可抗力的影响,协商减免或者延迟履行合同的责任。第十四条其他条款14.1合同的生效:本合同自双方签字或者盖章之日起生效。14.2合同的终止:合同履行完毕或者合同解除后,合同即告终止。14.3合同的修改:合同执行过程中,如双方同意对合同进行修改,应当签订补充协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。14.4合同的附件:本合同的附件包括双方提供的工程图纸、技术要求、施工方案等文件,附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程图纸附件二:技术要求附件三:施工方案附件四:工程量清单附件五:材料及设备明细表附件六:工程进度计划附件七:质量保修条款附件八:安全施工措施附件九:合同价款支付明细表附件十:违约金计算公式附件一的详细要求和说明:工程图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图等,以及与工程相关的其他图纸。图纸应清晰、完整,并符合国家相关标准和行业规定。附件二的详细要求和说明:技术要求应包括工程的设计标准、施工工艺、材料要求等,以及与工程相关的技术规范和标准。技术要求应符合国家相关法律法规和行业规定。附件三的详细要求和说明:施工方案应包括工程的施工步骤、施工方法、施工组织等,以及与工程施工相关的其他方案。施工方案应符合国家相关法律法规和行业规定。附件四的详细要求和说明:工程量清单应详细列出工程的所有项目、工程量和工作量,以及与工程量相关的其他信息。工程量清单应准确、完整,并符合国家相关标准和行业规定。附件五的详细要求和说明:材料及设备明细表应详细列出工程所需的所有材料和设备,包括材料的名称、规格、数量、质量要求等。材料及设备应符合国家相关法律法规和行业规定。附件六的详细要求和说明:工程进度计划应详细列出工程的开工日期、竣工日期、各阶段工程完成时间等,以及与工程进度相关的其他信息。工程进度计划应准确、合理,并符合合同约定。附件七的详细要求和说明:质量保修条款应详细说明工程的质量保修范围、保修期限、保修责任等,以及与质量保修相关的其他规定。质量保修条款应符合国家相关法律法规和行业规定。附件八的详细要求和说明:安全施工措施应详细说明工程施工过程中的安全措施、安全管理制度等,以及与安全施工相关的其他规定。安全施工措施应符合国家相关法律法规和行业规定。附件九的详细要求和说明:合同价款支付明细表应详细列出合同价款的支付时间、支付比例、支付金额等,以及与价款支付相关的其他信息。合同价款支付明细表应准确、合理,并符合合同约定。附件十的详细要求和说明:违约金计算公式应详细说明违约金的计算方法、计算比例等,以及与违约金相关的其他规定。违约金计算公式应符合合同约定。说明二:违约行为及责任认定:1.发包人未按照约定时间支付合同价款;2.发包人未按照约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料;3.承包人未按照约定完成工程的设计、施工、验收等相关工作;4.工程质量不符合约定;5.工程安全不符合约定;6.双方未按照约定履行合同其他义务。违约责任认定标准:1.按照合同约定承担违约金或者赔偿责任;2.按照合同约定承担修复、返工等费用;3.按照合同约定承担相应的赔偿责任。示例说明:如发包人未按照约定时间支付合同价款,承包人可以按照合同约定的违约金比例向发包人追讨违约金。如承包人未按照约定完成工程的设计、施工、验收等相关工作,发包人可以要求承包人按照合同约定承担违约责任。说明三:法律名词及解释:1.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《说课课件巩敬》课件
- 《健康生活方式指南》课件
- 门脉高压病人的护理
- 《如何进行说课程》课件
- 去动物园需要注意安全
- 甲状腺护理管理
- 餐厅危机管理
- 金融软件分类游戏
- 《中国联通发展战略》课件
- 《货物的检验检疫》课件
- 大学语文(华北科技学院)智慧树知到期末考试答案章节答案2024年华北科技学院
- 品质月报表完整版本
- 2024年广东省铁路建设投资集团限公司校招易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 公司战略与风险管理智慧树知到期末考试答案章节答案2024年哈尔滨商业大学
- 《医学遗传与优生》考试复习题库(含答案)
- 公路工程环境监理报告
- 一年级下册《读读童谣和儿歌》试题及答案共10套
- 1+X工业网络运维资格考试题库及答案
- 专题2 指数运算与对数运算-2024年高考《数学》计算题型精练系列(解析版)
- 【基于FCFF绝对估值模型的宁德时代估值探析实例4200字(论文)】
- 唐宋文学与中学语文智慧树知到期末考试答案章节答案2024年绍兴文理学院
评论
0/150
提交评论