酒店建设项目施工合同范本

酒店建设项目施工合同范本合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________酒店建设项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（4）剩余的__________%作为质量保证金，待质保期满后无息退还。2.3合同价款调整：（1）由于甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期期间的误工费；（2）由于乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方支付逾期交付的违约金；（3）工程变更导致合同价款增减，双方应按照变更后的工程量进行价款调整。三、工程进度与交付3.1乙方应按照甲乙双方确认的施工进度计划完成工程。3.2乙方应保证工程质量和安全，不得出现质量问题和安全事故。3.3工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收，验收合格后，甲方支付剩余合同价款。3.4质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为__________年。四、违约责任4.1乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付逾期交付的违约金，违约金为合同总价款的__________%。4.2甲方未按照约定的时间支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款项的__________%。4.3由于甲方原因导致工程停工、暂停的，乙方有权要求甲方支付停工、暂停期间的误工费。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的债务履行完毕之日终止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.施工图纸及技术要求2.工程量清单3.合同价款支付明细表4.工程进度计划5.质量保证金退还协议一、附件列表：1.施工图纸及技术要求2.工程量清单3.合同价款支付明细表4.工程进度计划5.质量保证金退还协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付逾期交付的违约金，违约金为合同总价款的____%。2.甲方未按照约定的时间支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款项的____%。3.由于甲方原因导致工程停工、暂停的，乙方有权要求甲方支付停工、暂停期间的误工费。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方主体权利义务关系的法律规范总称。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，根据合同的约定或者依照法律的规定向对方支付一定数额的金钱。4.质保金：是指为确保合同履行质量，按照合同约定扣除一定比例的价款，待合同履行完毕且无质量问题后退还的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的工程进度计划，并约定违约金比例。如乙方原因导致工程进度延误，甲方按约定扣除违约金；如甲方原因导致工程进度延误，乙方按约定要求甲方支付误工费。2.工程质量问题：解决办法：发现质量问题后，双方应及时沟通，乙方负责整改。如整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方重新施工，并支付相应费用。3.合同价款支付：解决办法：甲方按照约定的时间节点支付合同价款，如甲方逾期支付，乙方有权按约定要求支付违约金；乙方按约定时间完成工程，甲方应及时支付剩余合同价款。五、所有应用场景：1.适用于各类酒店建设