2024基建工程项目施工合同范文

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包含施工图及工程量清单所列各项工程的施工费用、设备材料费用、人工费用、管理费用、税费等全部费用。2.3合同价格采取固定价格方式，不再调整。第三条合同工期3.1合同工期为__________个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方必须按照约定的工期完成本工程的施工。3.3乙方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定承担违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照约定的标准进行施工，保证工程质量符合国家及行业相关标准。4.2工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限按照相关法律法规及行业规定执行。第五条合同的履行5.1乙方应按照约定的时间、质量和标准完成本工程的施工。5.2甲方应按照约定的时间和方式支付合同价款。5.3甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于场地、水电、交通等。5.4双方应相互配合，确保工程的顺利进行。第六条合同价款的支付6.1甲方按照工程进度支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后__________日内，支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________时，支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__________%。6.2甲方支付合同价款后，乙方应向甲方提供等额的正规发票。第七条违约责任7.1乙方如未按照约定的工期完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。7.2乙方如未按照约定的质量标准完成工程，应承担返工、维修等费用。7.3甲方如未按照约定的时间支付合同价款，应按照合同约定向乙方支付滞纳金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款进行履行，如一方违约，应承担违约责任。解决办法：违约方应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.合同价款的支付：甲方应按照约定的时间和方式支付合同价款，如未按时支付，应承担滞纳金。解决办法：甲方应及时支付合同价款，如发生滞纳，应按照合同约定支付滞纳金。3.工程质量：乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，如工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用。解决办法：乙方应严格按照约定的质量标准进行施工，如发生质量问题，乙方应承担相应的责任。4.工程工期：乙方应按照约定的工期完成工程，如因自身原因导致工程延期，应承担违约责任。解决办法：乙方应合理安排施工进度，确保按期完成工程，如发生延期，乙方应按照合同约定承担违约责任。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：双方应积极寻求协商解决争议，如协商无果，可以向法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.基建工程项目：指新建、改建、扩建的基础设施建设项目，包括道路、桥梁、隧道、港口、机场、水利、电力等。2.施工方：指承担基建工程项目施工的单位，具有相应的施工资质和能力。3.业主：指拥有基建工程项目所有权或管理权的单位或个人。4.合同价款：指双方约定的完成基建工程项目施工所需支付的费用总和。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。6.保修期限：指工程验收合格后，施工方应承担保修责任的期限，按照相关法律法规及行业规定执行。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。8.合同履行：指双方按照合同约定的条款进行履行，完成各自的权利和义务。应用场合：1.新建、改建、扩建的基础设施建设项目，如道路、桥梁、隧道、港口、机场、水利、电力等。2.各类建筑工程的施工合同，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等。3.工程分包合同，即总包单位将合同内的一部分工程分包给其他施工单位。4.工程监理合同，指监理单位与施工方签订的，对工程施工过程进行监督管理的合同。5.工程咨询合同，指咨询单位与业主或施工方签订的，提供工程设计、项目管理等咨询服务的合同。补充条款：1.施工安全：双方应严格遵守国家关于施工安全的相关法律法规，确保施工现场的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。2.环境保护：乙方应按照相关法律法规进行施工，确保施工过程中对环境的影响降至最低。如发生环境污染，乙方应承担相应责任。3.知识产权：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担相应责任。4.保密条款：双方应对合同内容及在履行过程中获取的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商解决，根据实际情况调整工期和合同价款。附件列表：1.施工图纸及工程量清单2.施工方案及施工组织设计3