版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年样本:道路桥梁工程施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.发包人信息1.1.1.发包人名称1.1.2.发包人法定代表人1.1.3.发包人住所1.1.4.发包人联系方式1.2.承包人信息1.2.1.承包人名称1.2.2.承包人法定代表人1.2.3.承包人住所1.2.4.承包人联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程工期2.5.工程质量要求3.工程合同价格及支付方式3.1.工程合同价格3.2.工程合同价格组成3.3.工程合同价格调整3.4.工程支付方式4.施工组织与进度安排4.1.施工组织设计4.2.施工进度计划4.3.施工节点工期4.4.施工变更管理5.施工材料与设备5.1.施工材料5.2.施工设备5.3.材料与设备供应责任6.施工质量保证措施6.1.质量管理体系6.2.质量检验标准6.3.质量责任追究7.施工安全管理与环境保护7.1.安全生产责任制7.2.安全生产措施7.3.环境保护措施8.施工变更与索赔8.1.施工变更8.2.索赔处理9.合同履行与违约责任9.1.合同履行9.2.违约责任10.合同解除与终止10.1.合同解除条件10.2.合同终止条件11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构12.合同生效与期限12.1.合同生效条件12.2.合同期限13.合同附件13.1.附件一:工程量清单13.2.附件二:施工图纸13.3.附件三:合同签订证明14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.合同份数及效力14.3.合同修改与补充14.4.合同附件的效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.发包人信息1.1.1.发包人名称:市道路桥梁建设有限公司1.1.2.发包人法定代表人:1.1.3.发包人住所:省市区街道号1.2.承包人信息1.2.1.承包人名称:市建筑工程有限公司1.2.2.承包人法定代表人:1.2.3.承包人住所:省市区街道号2.工程概况2.1.工程名称:市道路桥梁建设工程2.2.工程地点:省市区2.3.工程规模:全长公里,桥梁座2.4.工程工期:自合同签订之日起至2025年12月31日止2.5.工程质量要求:按照国家相关工程质量标准执行,达到优良等级3.工程合同价格及支付方式3.1.工程合同价格:人民币壹拾亿元整(¥10,000,000,000.00)3.2.工程合同价格组成:包括直接费、间接费、利润、税金等3.3.工程合同价格调整:根据国家相关政策、物价变动等因素进行合理调整3.4.工程支付方式:分阶段支付,具体支付节点及比例详见附件一4.施工组织与进度安排4.1.施工组织设计:承包人应编制详细的施工组织设计,经发包人审核批准后执行4.2.施工进度计划:承包人应编制施工进度计划,包括关键线路、施工顺序、施工时间等,经发包人审核批准后执行4.3.施工节点工期:按照施工进度计划执行,确保按时完成各个施工节点4.4.施工变更管理:因设计变更、现场条件等原因导致的施工变更,经双方协商一致后进行变更管理5.施工材料与设备5.1.施工材料:承包人应按照工程设计要求和质量标准采购、使用施工材料5.2.施工设备:承包人应按照施工组织设计要求配置施工设备,确保施工进度和质量5.3.材料与设备供应责任:承包人负责材料的采购、运输、储存,设备的使用、维护和保养6.施工质量保证措施6.1.质量管理体系:承包人应建立健全质量管理体系,确保施工质量符合要求6.2.质量检验标准:按照国家相关工程质量标准进行质量检验,确保工程质量优良6.3.质量责任追究:对施工过程中出现的质量问题,承包人应承担相应的责任,并进行整改7.施工安全管理与环境保护7.1.安全生产责任制:承包人应建立健全安全生产责任制,确保施工安全7.2.安全生产措施:承包人应采取有效措施,预防安全事故的发生7.3.环境保护措施:承包人应遵守国家环保法律法规,采取有效措施保护环境8.施工变更与索赔8.1.施工变更8.1.1.变更程序:任何一方提出变更,应提前以书面形式通知对方,经双方协商一致后,由承包人提出变更申请,经发包人批准后执行。8.1.2.变更内容:包括设计变更、工程量增减、施工条件改变等。8.1.3.变更价格:变更价格按照合同约定的计价方法重新计算,并经双方确认。8.2.索赔处理8.2.1.索赔提出:承包人在合同履行过程中,因不可抗力或发包人原因造成损失,有权提出索赔。8.2.2.索赔证据:索赔应提供相关证明材料,包括但不限于工程变更记录、损失计算书等。8.2.3.索赔期限:索赔应在事件发生后28日内提出,否则视为放弃索赔权利。9.合同履行与违约责任9.1.合同履行9.1.1.承包人应严格按照合同约定履行义务,确保工程质量、进度和安全生产。9.1.2.发包人应按照合同约定提供必要的条件,配合承包人完成工程。9.2.违约责任9.2.1.承包人违约:如承包人未按合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿发包人损失、支付违约金等。9.2.2.发包人违约:如发包人未按合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿承包人损失、支付违约金等。10.合同解除与终止10.1.合同解除条件10.1.1.双方协商一致解除合同。10.1.2.发生不可抗力事件,经双方确认无法继续履行合同。10.2.合同终止条件10.2.1.工程建设完成,质量合格,达到合同约定的交付条件。10.2.2.发包人提前解除合同,应支付承包人相应的工程款及损失赔偿。11.争议解决11.1.争议解决方式11.1.1.双方应友好协商解决争议。11.1.2.协商不成,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。11.2.争议解决机构11.2.1.争议解决机构:合同履行地人民法院。12.合同生效与期限12.1.合同生效条件12.1.1.双方签字盖章。12.1.2.合同经发包人审核批准。12.2.合同期限12.2.1.合同自双方签字盖章之日起生效。12.2.2.合同期限为工程建设周期加上合理期限,具体以实际完成日期为准。13.合同附件13.1.附件一:工程量清单13.2.附件二:施工图纸13.3.附件三:合同签订证明14.其他约定事项14.1.保密条款14.1.1.双方对本合同内容及项目信息负有保密义务。14.2.合同份数及效力14.2.1.本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.3.合同修改与补充14.3.1.本合同如有修改或补充,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,在合同履行过程中,根据甲乙双方协商一致或法律规定,介入合同履行,提供相关服务或协助的独立法人、自然人或其他组织。15.2.类型1.设计咨询机构:提供工程设计咨询服务。2.监理单位:负责工程质量、进度、安全的监督管理。3.材料供应商:提供工程所需材料的供应。4.设备租赁公司:提供施工设备租赁服务。5.技术顾问:提供专业技术支持。6.保险公司:提供工程保险服务。16.第三方介入的引入16.1.引入方式第三方介入的引入应当经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。16.2.引入程序1.甲乙双方共同确定第三方介入的必要性和合理性。2.甲乙双方与第三方签订相关协议,明确各方的权利义务。3.甲乙双方将第三方介入的情况通知对方,并取得对方的同意。17.第三方与甲乙双方的关系17.1.第三方与甲乙双方均为独立主体,各自承担相应的法律责任。17.2.第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,维护甲乙双方的合法权益。17.3.第三方不得损害甲乙双方的权益,否则应承担相应的法律责任。18.第三方的责任限额18.1.第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、服务风险和合同约定确定。18.2.第三方的责任限额应明确约定在相关协议中,并在合同中予以确认。1.第三方提供的服务或协助导致工程延误或质量不合格,应承担相应的违约责任。2.第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。19.第三方介入的监督与协调19.1.甲乙双方应共同对第三方介入的履行情况进行监督。19.2.甲乙双方应就第三方介入的相关事宜进行协调,确保合同履行的顺利进行。20.第三方介入的终止20.1.第三方介入的终止条件包括:1.合同履行完毕。2.第三方介入的协议解除。3.第三方因故无法继续履行职责。20.2.第三方介入终止后,甲乙双方应就终止事宜进行清算,包括但不限于:1.第三方的服务费用结算。2.第三方的责任承担。3.第三方的债权债务处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程项目的实际数量和合同价格。2.附件二:施工图纸要求:包括施工图纸、设计说明、施工图审查意见等。说明:施工图纸是施工的依据,必须符合国家相关设计规范和标准。3.附件三:合同签订证明要求:证明合同已正式签订,包括双方签字盖章、签订日期等。说明:合同签订证明用于证明合同的生效和双方的履行义务。4.附件四:施工组织设计要求:包括施工方案、施工进度计划、施工资源安排等。说明:施工组织设计是施工过程中的重要指导文件,确保施工顺利进行。5.附件五:安全生产责任制要求:明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。说明:安全生产责任制是保障施工安全的重要措施。6.附件六:环境保护措施要求:包括施工过程中环境保护的具体措施和责任。说明:环境保护措施是履行社会责任的重要体现。7.附件七:材料设备清单要求:详细列出施工所需材料设备的名称、规格、数量等。说明:材料设备清单是材料设备采购和使用的依据。8.附件八:质量检验报告要求:记录工程质量检验的结果,包括检验项目、检验标准、检验结果等。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要依据。9.附件九:工程变更记录要求:记录工程变更的原因、内容、影响及处理结果。说明:工程变更记录是合同履行过程中的重要文件。10.附件十:争议解决文件要求:记录争议的解决过程、结果及执行情况。说明:争议解决文件是解决合同履行过程中争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包人未按合同约定的时间完成工程。承包人未按合同约定的质量标准完成工程。承包人未按合同约定履行安全生产责任。承包人未按合同约定履行环境保护责任。发包人未按合同约定支付工程款。发包人未按合同约定提供施工条件。第三方未按协议约定履行职责。2.责任认定标准:违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规。责任认定标准包括违约行为的严重程度、造成的损失大小等。责任认定由合同双方协商一致,必要时可提交仲裁或诉讼解决。3.违约责任示例说明:承包人未按合同约定的时间完成工程,导致工程延期,应向发包人支付违约金。承包人施工过程中出现质量问题,经检验不合格,应承担修复费用和相应的违约责任。发包人未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,并支付违约金。全文完。2024年样本:道路桥梁工程施工合同1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1施工单位信息1.2招标人信息1.3监理单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算3.合同工期3.1施工期限3.2验收期限3.3延期责任4.工程质量4.1质量标准4.2质量验收4.3质量责任5.工程款支付5.1付款方式5.2付款进度5.3付款条件5.4逾期付款责任6.材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料验收6.4材料供应责任7.施工组织设计7.1施工组织机构7.2施工进度计划7.3施工安全措施7.4施工文明施工措施8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场交通8.3施工现场安全8.4施工现场环境保护9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1施工单位信息1.1.1施工单位名称:建设集团有限公司1.1.2施工单位法定代表人:1.1.3施工单位注册地址:省市区路号1.1.4施工单位联系电话:02156781.1.5施工单位开户银行及账号:银行,账号:0561.2招标人信息1.2.1招标人名称:市交通运输局1.2.2招标人法定代表人:1.2.3招标人注册地址:省市区路号1.2.4招标人联系电话:021876543211.2.5招标人开户银行及账号:银行,账号:9876541.3监理单位信息1.3.1监理单位名称:工程监理有限公司1.3.2监理单位法定代表人:1.3.3监理单位注册地址:省市区路号1.3.4监理单位联系电话:021456789121.3.5监理单位开户银行及账号:银行,账号:4321092.工程概况2.1工程名称:市桥道路桥梁工程2.2工程地点:省市区2.3工程规模:全长公里,桥梁座,道路公里2.4工程内容:道路路基、桥梁基础、桥梁主体结构、桥面系等2.5工程预算:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)3.合同工期3.1施工期限:自合同生效之日起,施工总工期为24个月3.2验收期限:施工期限到期后30天内完成工程验收3.3延期责任:如因施工单位原因导致工程延期,每延误一天,施工单位应向招标人支付人民币壹万元整(¥10,000.00)的违约金4.工程质量4.1质量标准:按照《公路工程质量检验评定标准》执行,工程质量等级为优良4.2质量验收:工程完成后,由监理单位组织验收,招标人参加验收4.3质量责任:施工单位对工程质量负全部责任,如因施工单位原因导致工程质量不合格,施工单位应无条件返工,并承担所有费用5.工程款支付5.1付款方式:按月进度支付,每月支付合同价的10%5.2付款进度:工程进度达到合同约定比例后,施工单位向招标人提交付款申请,招标人在收到申请后10个工作日内支付5.3付款条件:施工单位提交的付款申请应包含工程进度、工程量清单、付款依据等材料5.4逾期付款责任:如招标人逾期付款,每逾期一日,应向施工单位支付人民币壹万元整(¥10,000.00)的违约金6.材料供应6.1材料供应方式:施工单位负责材料采购、运输、保管,并保证材料质量符合要求6.2材料质量要求:材料质量应符合国家相关标准和规范要求6.3材料验收:材料进场后,由监理单位组织验收,招标人参加验收6.4材料供应责任:施工单位对材料供应质量负全部责任,如因材料质量问题导致工程出现缺陷,施工单位应无条件返工,并承担所有费用8.施工现场管理8.1施工现场布置8.1.1施工现场应设置明显的工程标志和警示标志8.1.2施工现场应按照国家有关安全生产的规定设置安全防护设施8.1.3施工现场应合理规划临时设施和材料堆放场地8.2施工现场交通8.2.1施工现场应设置交通警示标志和导行设施8.2.2施工现场交通应遵守当地交通管理部门的规定8.2.3施工单位应负责施工期间的交通安全责任8.3施工现场安全8.3.1施工单位应制定安全生产责任制和操作规程8.3.2施工单位应定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患8.3.3发生安全事故时,施工单位应立即采取措施,并报告相关部门8.4施工现场环境保护8.4.1施工单位应遵守国家环境保护法规,采取有效措施防治污染8.4.2施工现场应设置污水处理设施和垃圾处理设施8.4.3施工单位应采取措施保护施工现场周边环境9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议9.1.2如协商不成,争议应提交市仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序9.2.1争议发生后,任何一方应在争议发生之日起30日内向对方发出书面通知9.2.2争议提交仲裁后,仲裁庭应在收到仲裁申请之日起90日内作出裁决9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为市10.合同生效10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同并签字盖章10.1.2合同经市交通运输局备案10.2合同生效日期10.2.1合同自双方签署并签字盖章之日起生效11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1因不可抗力导致合同无法履行11.1.2一方严重违约,另一方提出解除合同11.2合同解除程序11.2.1解除合同应书面通知对方11.2.2合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜11.3合同解除后果11.3.1合同解除后,双方应按照合同约定承担相应的责任11.3.2合同解除不影响已经完成的工程部分的权利义务12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1工程验收合格12.1.2双方协商一致12.2合同终止程序12.2.1双方签署合同终止协议12.2.2合同终止后,双方应按照合同约定处理相关事宜12.3合同终止后果12.3.1合同终止后,双方应结清所有款项12.3.2合同终止不影响已经完成的工程部分的权利义务13.违约责任13.1违约行为13.1.1违反合同约定的工期、质量、安全等要求13.1.2未按合同约定支付工程款13.1.3其他违约行为13.2违约责任13.2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等13.2.2违约金的具体数额由双方协商确定13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿的具体数额由双方协商确定13.3.2如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.1.1附件一详细列明了工程量及单价14.2附件二:施工图纸14.2.1附件二包含了工程项目的全部施工图纸14.3附件三:其他相关文件14.3.1附件三包括合同变更、补充协议等文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,非合同双方当事人,但为合同履行提供专业服务、监督、咨询或中介等服务的独立实体。15.1.2第三方可以是监理单位、审计机构、检测机构、设计单位、造价咨询机构、法律顾问等。15.2第三方的介入方式15.2.1第三方介入可以是合同约定的事前介入、事中监督和事后评估。15.2.2第三方介入可以是单方面的,也可以是双方或多方共同邀请。16.第三方的责任限额16.1第三方的责任范围16.1.1第三方的责任范围应当明确界定,包括但不限于技术服务、质量控制、进度监督、合同履行监督等。16.1.2第三方的责任应限于其专业领域,不得超出其专业能力范围。16.2第三方的责任限额16.2.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定,通常以赔偿限额或保险金额的形式体现。16.2.2第三方的责任限额应根据第三方服务的性质、风险程度和合同金额等因素合理确定。17.甲乙双方与第三方的关系17.1甲乙双方与第三方之间的权利义务17.1.1甲乙双方应与第三方签订服务合同,明确双方的权利义务。17.1.2第三方应遵守甲乙双方的要求,履行合同约定的服务内容。17.2第三方与其他各方的划分说明17.2.1第三方在合同履行过程中,应与甲乙双方保持独立,不得与一方形成利益关联,确保服务的公正性。17.2.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。18.第三方介入的具体条款18.1第三方的选择与确认18.1.1甲乙双方应共同选择第三方,并经招标或协商程序确认。18.1.2第三方应在合同签订前提交相关资质证明和业绩材料。18.2第三方的服务内容与标准18.2.1第三方服务内容应包括但不限于工程进度监督、质量控制、安全监督、合同履行监督等。18.2.2第三方服务标准应符合国家相关标准和规范要求。18.3第三方的报告与建议18.3.1第三方应定期向甲乙双方提交工作报告,包括工程进度、质量、安全等方面的信息。18.3.2第三方提出的建议应具有合理性和可行性,甲乙双方有权采纳或拒绝。19.第三方介入后的合同调整19.1合同条款的调整19.1.1如第三方介入导致合同条款需要调整,甲乙双方应协商一致,并在合同中明确调整内容。19.1.2调整后的合同条款应与本合同其他条款保持一致。19.2合同履行的监督19.2.1甲乙双方应监督第三方履行合同约定的服务内容。19.2.2如第三方未履行合同义务,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单1.1详细列明了工程项目的所有分部分项工程量,包括工程量、单位、单价和合价。1.2工程量清单应与施工图纸和工程量计算规则相一致。2.附件二:施工图纸2.1包含了工程项目的全部施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。2.2施工图纸应符合国家相关标准和规范要求。3.附件三:施工组织设计3.1包含了施工项目的总体施工方案、施工进度计划、施工资源配置计划等。3.2施工组织设计应具有可行性、合理性和经济性。4.附件四:合同变更及补充协议4.1记录了合同履行过程中发生的变更及补充协议内容。4.2变更及补充协议应经甲乙双方签署并生效。5.附件五:工程验收报告5.1记录了工程项目的验收结果,包括质量、进度、安全等方面的评估。5.2工程验收报告应由监理单位、施工单位和招标人共同签署。6.附件六:工程结算报告6.1记录了工程项目的结算结果,包括工程量、单价、合价、变更费用等。6.2工程结算报告应由施工单位、监理单位和招标人共同签署。7.附件七:工程款支付凭证7.1记录了工程款支付的凭证,包括银行转账记录、支票等。7.2工程款支付凭证应由施工单位和招标人共同签署。8.附件八:第三方服务合同8.1包含了第三方提供服务的具体内容、服务标准、费用、责任等。8.2第三方服务合同应由甲乙双方和第三方共同签署。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准。1.2招标人未按合同约定支付工程款或延迟支付。1.3第三方未按合同约定提供专业服务或服务质量不符合标准。1.4甲乙双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:2.1违约方应根据违约程度和损失情况承担相应责任。2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、返工、停工等。2.3违约金的具体数额由双方协商确定,或按照合同约定执行。3.示例说明:3.1施工单位未按合同约定完成工程,导致工期延误3个月。违约责任:施工单位应向招标人支付违约金,每延误一天支付人民币壹万元整(¥10,000.00)。3.2招标人未按合同约定支付工程款,导致施工单位停工1个月。违约责任:招标人应向施工单位支付违约金,每延误一天支付人民币壹万元整(¥10,000.00),并承担停工期间产生的损失。3.3第三方未按合同约定提供专业服务,导致工程进度延误2个月。违约责任:第三方应向甲乙双方支付违约金,每延误一天支付人民币壹万元整(¥10,000.00),并承担由此造成的损失。全文完。2024年样本:道路桥梁工程施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程承包方式2.6工程质量要求3.合同工期及进度安排3.1工期总天数3.2分阶段工期3.3进度款支付节点4.工程合同价款及支付方式4.1工程合同价款4.2工程合同价款调整方式4.3工程合同价款支付方式4.4预付款比例及支付时间4.5进度款支付比例及支付时间4.6结算款支付比例及支付时间4.7逾期付款违约责任5.工程设计及施工要求5.1工程设计要求5.2施工技术要求5.3施工材料要求5.4施工人员要求6.施工现场管理6.1施工现场平面布置6.2施工现场安全防护6.3施工现场环境保护6.4施工现场交通组织7.工程验收与交付7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4交付标准7.5交付时间8.工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约责任承担期限10.争议解决方式10.1争议解决方式选择10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除条件11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2保密条款13.3法律适用及争议解决14.合同附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:道路桥梁建设有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方:省市区路号乙方:省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方:乙方:1.4合同双方联系方式甲方联系电话:05678乙方联系电话:0876543212.工程概况2.1工程名称市道路桥梁建设工程2.2工程地点省市区2.3工程规模道路全长公里,桥梁全长米2.4工程类型道路桥梁工程2.5工程承包方式施工总承包2.6工程质量要求达到国家现行公路工程质量标准,合格率达到100%3.合同工期及进度安排3.1工期总天数合同工期为720天3.2分阶段工期分阶段工期如下:阶段一:基础工程,60天阶段二:主体工程,300天阶段三:装饰装修工程,60天阶段四:配套设施工程,60天3.3进度款支付节点进度款支付节点如下:节点一:基础工程完工,支付合同价款的20%节点二:主体工程完工,支付合同价款的50%节点三:装饰装修工程完工,支付合同价款的20%节点四:配套设施工程完工,支付合同价款的10%4.工程合同价款及支付方式4.1工程合同价款合同总价款为人民币壹亿伍仟万元整(¥150,000,000.00)4.2工程合同价款调整方式合同价款按实际工程量进行调整,调整幅度不超过合同总价的5%4.3工程合同价款支付方式采用分阶段支付方式,具体见第3.3条进度款支付节点4.4预付款比例及支付时间预付款比例为合同价款的10%,在合同签订后30日内支付4.5进度款支付比例及支付时间进度款支付比例及支付时间见第3.3条进度款支付节点4.6结算款支付比例及支付时间结算款支付比例为合同价款的10%,在工程验收合格后60日内支付4.7逾期付款违约责任逾期付款按每日万分之五支付违约金,最高不超过逾期付款总额的10%5.工程设计及施工要求5.1工程设计要求工程设计需符合国家现行相关规范、标准,确保工程质量和安全5.2施工技术要求施工技术需按照工程设计文件及国家现行规范、标准执行5.3施工材料要求施工材料需符合工程设计要求和国家现行规范、标准,确保质量合格5.4施工人员要求施工人员需具备相应的资质和技能,确保工程质量和安全6.施工现场管理6.1施工现场平面布置施工现场平面布置需符合工程设计和施工要求,确保安全和环保6.2施工现场安全防护施工现场安全防护措施需符合国家现行规范、标准,确保施工人员安全6.3施工现场环境保护施工现场环境保护措施需符合国家现行规范、标准,减少对周边环境的影响6.4施工现场交通组织施工现场交通组织需合理规划,确保交通安全畅通篇标识进行输出。第一部分:合同如下:8.工程验收与交付8.1验收标准验收标准应符合国家现行公路工程质量检验评定标准及相关规范。8.2验收程序验收程序包括自检、初验和最终验收。自检由施工单位完成,初验由监理单位组织,最终验收由建设单位组织。8.3验收时间自工程完工之日起30日内进行最终验收。8.4交付标准工程交付标准应符合合同约定的质量要求,满足设计使用功能。8.5交付时间工程验收合格后,施工单位应在5个工作日内完成工程交付手续。9.工程保修9.1保修范围保修范围包括工程质量问题、设计变更引起的工程问题、设备故障等。9.2保修期限保修期限为自工程交付之日起三年。9.3保修责任保修期内,施工单位应负责免费修复工程缺陷,并承担由此产生的合理费用。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定支付款项等。10.2违约责任承担方式违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。10.3违约责任承担期限违约责任承担期限自违约行为发生之日起计算。11.争议解决方式11.1争议解决方式选择双方应通过友好协商解决争议。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会。11.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同解除条件12.1合同解除条件包括但不限于一方严重违约、不可抗力等原因。12.2合同解除程序合同解除需双方书面同意,并按照法定程序办理。12.3合同解除后的处理13.合同生效与终止13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。14.合同附件14.1工程图纸包括施工图、设计变更图纸等。14.2技术规范包括施工规范、质量检验评定标准等。14.3合同附件清单详见合同附件清单。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中的第三方指在合同履行过程中,由甲乙双方共同或单方邀请,介入合同履行过程中的咨询、监理、检测、评估等服务的机构或个人。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定,包括但不限于:第三方在提供咨询、监理、检测、评估等服务时的责任限额;第三方因故意或重大过失造成损失时的责任限额;第三方因不可抗力造成损失时的责任限额。15.2.2第三方责任限额的约定应参照国家相关法律法规,并在合同中明确具体数额。15.3第三方介入程序15.3.1第三方的介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。15.3.2第三方介入后,应按照合作协议及本合同的规定履行职责。15.4第三方责任划分15.4.1第三方在合同履行过程中的职责包括但不限于:对施工过程进行监理,确保工程质量;对施工材料进行检测,确保材料质量;对施工进度进行评估,确保工程按时完成;对工程变更进行咨询,提供专业意见。15.4.2第三方责任划分如下:第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成损失的,由第三方承担全部责任;第三方在履行职责过程中,因不可抗力造成损失的,由甲乙双方按比例分担;第三方在履行职责过程中,因甲乙双方提供的信息不准确或不足造成的损失,由提供信息的一方承担。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入时的额外条款应包括但不限于:第三方介入的必要性及目的;第三方的资质要求;第三方的权利和义务;第三方的报酬及支付方式;第三方介入的时间及
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度快递行业货物保险合同2篇
- 2024年农业设备安装与农技推广服务合同
- 2024年农机租赁春耕生产智能化升级改造合同范本3篇
- 2024至2030年中国自动调压器行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国水稻专用丰产素行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国梯形日字扣行业投资前景及策略咨询研究报告
- 小傅车辆买卖合同
- 吉林建筑科技学院《NoSQL数据库系统》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 《双资源约束下工艺规划与车间调度集成优化问题的建模与求解》
- 2024-2030年中国建筑施工升降机行业发展状况及前景趋势分析报告
- JT∕T 795-2023 事故汽车修复技术规范
- 幼儿园健康领域《脸上的表情》课件
- 二年级乘除法口算题计算练习大全2000题(可直接打印)
- 2024年马原试题及完整答案(历年真题)
- 天津在津居住情况承诺书
- 2024入团积极分子考试题库答案
- 共情传播的理论基础与实践路径探索
- 日本企业文化与礼仪智慧树知到期末考试答案2024年
- MOOC 古诗的魅力-哈尔滨师范大学 中国大学慕课答案
- MOOC 电子线路仿真与设计-南京理工大学紫金学院 中国大学慕课答案
- 企业社会责任对消费者购买意愿的影响研究
评论
0/150
提交评论