2024年标准劳务分包协议模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准劳务分包协议模板版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释规则2.分包工程概述2.1工程概述2.2工程地点2.3工程期限3.劳务分包范围与内容3.1分包范围3.2分包内容3.3分包工程的交底和验收4.分包商的义务与责任4.1遵守法律法规4.2施工质量与安全4.3施工材料与设备4.4人员管理4.5工程变更处理5.发包人的义务与责任5.1提供施工条件5.2工程款项的支付5.3工程验收与移交5.4保密义务6.合同价格与支付6.1合同价格6.2支付方式6.3价格调整7.工期延误7.1工期延误的原因7.2工期延误的处理8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.一般规定11.1合同的履行与监督11.2合同的转让11.3合同的解除11.4不可抗力12.保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3保密期限13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1附件14.2补充协议14.3合同解除或终止后的义务14.4合同的保管与复制第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义（1）分包商：指承担本合同约定范围内的施工任务，并按约定向发包人支付价款的企业或个人。（2）发包人：指委托分包商进行施工任务的企事业单位或其他组织。（3）分包工程：指分包商根据合同约定，在发包人指定的地点和时间内完成的施工任务。（4）合同金额：指分包商为完成分包工程应向发包人支付的价款总额。（5）工程期限：指分包商完成分包工程的期限，按合同约定的开始日期和结束日期计算。1.2解释规则本合同所用词语，如Gender、Number、Tense、Place等，除非上下文明确要求否则不再单独说明。本合同中未尽事宜，可由双方协商补充。第二条分包工程概述2.1工程概述分包商同意按照发包人的要求，完成位于【工程地点】的【工程名称】施工任务。2.2工程地点工程地点：【具体地址】。2.3工程期限工程期限为【开始日期】至【结束日期】。第三条劳务分包范围与内容3.1分包范围（1）【分包工程具体工作内容1】（2）【分包工程具体工作内容2】（3）【分包工程具体工作内容3】3.2分包内容分包商应提供的分包内容包括但不限于：（1）【分包内容1】（2）【分包内容2】（3）【分包内容3】3.3分包工程的交底和验收分包商应按发包人的要求进行分包工程的交底和验收，确保分包工程符合合同约定及有关法律法规的要求。第四条分包商的义务与责任4.1遵守法律法规分包商应严格遵守国家有关法律法规，严格执行合同约定，保证分包工程的顺利进行。4.2施工质量与安全分包商应对分包工程的施工质量与安全负责，确保分包工程符合设计要求和质量标准，并采取有效措施防止安全事故的发生。4.3施工材料与设备分包商应按照合同约定，负责采购、运输、保管和使用施工材料与设备，并保证其质量符合工程要求。4.4人员管理分包商应加强对施工人员的管理，确保施工人员具备相应的技能和资质，并遵守施工现场的规章制度。4.5工程变更处理分包商应按照发包人的要求，及时处理工程变更事宜，确保工程顺利进行。第五条发包人的义务与责任5.1提供施工条件发包人应提供施工所需的场地、设施、资料等条件，确保分包商能够顺利开展施工任务。5.2工程款项的支付发包人应按照合同约定，按时支付分包商完成的工程价款。5.3工程验收与移交发包人应组织对分包工程进行验收，并在验收合格后按照合同约定时间移交分包商。5.4保密义务发包人应对分包商的技术秘密和商业秘密予以保密，未经分包商同意，不得向第三方披露。第六条合同价格与支付6.1合同价格本合同的合同金额为【总金额】。6.2支付方式（1）【支付方式1】（2）【支付方式2】6.3价格调整合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第八条工期延误8.1工期延误的原因（1）不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等。（2）发包人原因导致施工条件不具备、施工图纸或技术要求发生变更。（3）分包商原因导致施工进度迟延。8.2工期延误的处理（1）因不可抗力因素导致的工期延误，双方协商解决。（2）因发包人原因导致的工期延误，发包人应承担相应责任，根据实际情况赔偿分包商损失。（3）因分包商原因导致的工期延误，分包商应按照合同约定承担违约责任。第九条违约责任8.1违约行为（1）分包商未能按照合同约定完成施工任务。（2）发包人未能按照合同约定支付工程价款。（3）双方其他违反合同约定的行为。8.2违约责任（1）分包商违约，应向发包人支付违约金，并赔偿因此造成的损失。（2）发包人违约，应向分包商支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十条争议解决9.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决如协商不成，双方同意向【调解机构】申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向【仲裁委员会】提交仲裁申请。9.4法律途径如仲裁不成，双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更合同履行过程中，如需变更，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同终止（1）工程竣工，并经验收合格。（2）双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。（4）法律、法规规定的其他情形。第十二条一般规定11.1合同的履行与监督双方应严格按照合同约定履行各自权利和义务，并对合同履行情况进行监督。11.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.3合同的解除合同解除应符合合同约定或法律、法规的规定，解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事宜。11.4不可抗力不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失。第十三条保密条款12.1保密内容（1）分包商的技术秘密和商业秘密。（2）发包人的技术秘密和商业秘密。12.2保密义务双方在合同履行过程中获悉的对方保密信息，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.3保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日起【保密期限】内有效。第十四条其他条款13.1附件本合同附件【附件名称】作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。13.2补充协议双方在合同履行过程中，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同解除或终止后的义务合同解除或终止后，分包商应按照发包人的要求，完成工程剩余工作，并承担相应义务。13.4合同的保管与复制双方应妥善保管合同副本，未经对方同意，不得复制或向第三方提供。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：施工技术要求附件三：材料设备清单附件四：施工组织设计附件五：安全生产管理制度附件六：质量检验标准附件七：合同价款明细表附件八：工程进度计划附件九：违约金计算公式附件十：争议解决方式说明附件一：工程图纸详细要求：包含工程的详细设计图纸、施工图纸及相关技术文件，用于指导施工过程。附件二：施工技术要求详细要求：详细说明施工过程中的技术标准、工艺流程、质量要求等。附件三：材料设备清单详细要求：列出施工过程中所需的所有材料、设备及其规格、数量、质量标准等。附件四：施工组织设计详细要求：包含施工组织架构、人员配置、施工计划、安全措施等。附件五：安全生产管理制度详细要求：明确施工过程中的安全生产管理制度，包括安全培训、安全检查、事故处理等。附件六：质量检验标准详细要求：列出工程质量检验的标准和要求，包括检验方法、合格标准等。附件七：合同价款明细表详细要求：详细列出合同价款的构成，包括工程款、材料款、人工款等。附件八：工程进度计划详细要求：明确工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、关键节点等。附件九：违约金计算公式详细要求：列出违约金的计算公式，明确违约金的比例和计算方法。附件十：争议解决方式说明详细要求：详细说明争议解决的流程和方法，包括协商、调解、仲裁、诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）分包商未能按照合同约定完成施工任务。（2）发包人未能按照合同约定支付工程价款。（3）分包商使用不符合合同约定的材料或设备。（4）分包商未按照合同约定的时间完成工程。（5）发包人提供的施工条件不符合合同约定。2.违约责任认定：（1）分包商违约，应向发包人支付违约金，并赔偿因此造成的损失。（2）发包人违约，应向分包商支付违约金，并赔偿因此造成的损失。（3）违约行为导致工程进度延误，应根据合同约定承担相应的责任。（4）违约行为导致工程质量不符合要求，应由违约方负责修复或重新施工。示例说明：如果分包商未能按照合同约定完成施工任务，属于违约行为。根据合同附件九的违约金计算公式，分包商应向发包人支付违约金，并赔偿因此造成的损失。具体违约金金额根据附件九中的公式进行计算。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，