2024年度架子工专属劳务分包协议书3篇_第1页
2024年度架子工专属劳务分包协议书3篇_第2页
2024年度架子工专属劳务分包协议书3篇_第3页
2024年度架子工专属劳务分包协议书3篇_第4页
2024年度架子工专属劳务分包协议书3篇_第5页
已阅读5页,还剩55页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度架子工专属劳务分包协议书本合同目录一览1.总则1.1合同定义1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同签订时间1.5合同生效时间2.分包工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量要求3.分包单位资质及责任3.1分包单位资质要求3.2分包单位责任3.3分包单位义务4.劳务人员安排及管理4.1劳务人员数量及资质4.2劳务人员管理4.3劳务人员培训5.工程进度及款项支付5.1工程进度计划5.2款项支付方式5.3款项支付时间5.4款项支付条件6.工程质量及验收6.1工程质量要求6.2工程验收标准6.3工程验收程序6.4工程验收责任7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护责任7.3安全生产管理制度7.4环境保护措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同附件11.1附件一:劳务人员名单11.2附件二:工程进度计划表11.3附件三:质量验收标准11.4附件四:安全生产管理制度12.合同签署及生效12.1合同签署日期12.2合同生效日期12.3合同签署地点13.其他约定事项13.1法律适用13.2合同份数13.3合同修改13.4通知方式14.合同签署人14.1甲方14.2乙方第一部分:合同如下:第一条总则1.1合同定义本合同所称“架子工专属劳务分包协议书”是指甲方(施工单位)与乙方(劳务分包单位)之间就甲方在其承建工程中所需的架子工劳务分包事宜所签订的协议。1.2合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在2024年度架子工劳务分包工作中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.3合同适用范围本合同适用于甲方在2024年度内承建的各类工程所需的架子工劳务分包工作。1.4合同签订时间本合同签订时间为2024年1月1日。1.5合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条分包工程概况2.1工程名称本合同分包工程名称为:[具体工程名称]。2.2工程地点本合同分包工程地点为:[具体工程地点]。2.3工程规模本合同分包工程规模为:[具体工程规模]。2.4工程工期本合同分包工程工期为:[具体工期]。2.5工程质量要求本合同分包工程需达到国家质量验收标准,确保工程质量。第三条分包单位资质及责任3.1分包单位资质要求乙方须具备国家相关主管部门颁发的架子工分包资质,并在合同签订前提供资质证明文件。3.2分包单位责任乙方应对分包工程的施工质量、安全、进度负责,确保工程质量满足合同要求。3.3分包单位义务乙方应按照甲方要求,提供合格的架子工劳务,确保工程顺利进行。第四条劳务人员安排及管理4.1劳务人员数量及资质乙方应按照甲方要求,提供符合资质要求的架子工劳务人员,数量为:[具体数量]。4.2劳务人员管理乙方应对劳务人员进行有效管理,确保其遵守甲方施工现场规章制度。4.3劳务人员培训乙方应定期对劳务人员进行专业技能和安全教育培训。第五条工程进度及款项支付5.1工程进度计划乙方应按照甲方提供的工程进度计划,合理安排劳务人员施工。5.2款项支付方式本合同款项支付方式为按月支付,甲方在每月末支付乙方上一个月的劳务费。5.3款项支付时间甲方应在每月末前5个工作日内支付乙方上一个月的劳务费。5.4款项支付条件乙方在完成甲方指定的工程量后,甲方将根据实际完成的工程量支付相应的劳务费。第六条工程质量及验收6.1工程质量要求本合同分包工程需达到国家质量验收标准,确保工程质量。6.2工程验收标准乙方施工完成的工程,应按照国家相关质量验收标准进行验收。6.3工程验收程序工程验收程序按照甲方提供的验收流程进行。6.4工程验收责任乙方应对验收不合格的工程承担整改责任,直至合格为止。第七条安全生产及环境保护7.1安全生产责任乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场安全生产。7.2环境保护责任乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,确保环境保护。7.3安全生产管理制度乙方应建立健全安全生产管理制度,加强现场安全管理。7.4环境保护措施乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,确保环境保护。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序争议发生后,双方应在接到争议通知之日起30日内进行协商,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决地点本合同争议解决地点为合同签订地。第九条违约责任9.1违约情形(1)乙方未能按合同约定的时间和质量完成分包工程;(2)乙方未按合同约定提供合格的劳务人员;(3)乙方未遵守施工现场的安全生产规定;(4)乙方未按合同约定支付款项;(5)其他违反合同约定的事项。9.2违约责任承担发生违约情形,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿对方因此遭受的损失;(3)采取补救措施。9.3违约责任赔偿违约责任赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,由人民法院判决。第十条合同解除及终止10.1合同解除条件(1)合同一方严重违约,经对方催告后仍未纠正;(2)发生不可抗力,致使合同无法履行;(3)合同一方提出解除合同,并经对方同意。10.2合同终止条件(1)合同约定的分包工程全部完成;(2)合同解除;(3)合同到期。10.3合同解除及终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并采取必要措施,妥善处理已发生的合同事项。第十一条合同附件11.1附件一:劳务人员名单附件一应包括乙方提供的劳务人员名单,包括姓名、工种、资质证书等信息。11.2附件二:工程进度计划表附件二应详细列出工程进度计划,包括各阶段的开始和结束时间。11.3附件三:质量验收标准附件三应列出国家质量验收标准,以及本工程的具体质量要求。11.4附件四:安全生产管理制度附件四应包括乙方的安全生产管理制度,包括安全操作规程、应急预案等。第十二条合同签署及生效12.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期本合同生效日期为[具体日期]。12.3合同签署地点本合同签署地点为[具体地点]。第十三条其他约定事项13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同份数本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。13.3合同修改本合同经甲乙双方协商一致后,可进行修改,修改内容与本合同具有同等法律效力。13.4通知方式本合同通知采用书面形式,送达至对方指定的地址或电子邮箱,视为已送达。第十四条合同签署人14.1甲方[甲方全称],代表人:[甲方代表人姓名],职务:[甲方代表人职务]。14.2乙方[乙方全称],代表人:[乙方代表人姓名],职务:[乙方代表人职务]。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在甲方和乙方签订的《2024年度架子工专属劳务分包协议书》中,因特定原因需要介入的任何非甲方和乙方双方的第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、保险机构、技术顾问等。第二条第三方介入原因及范围2.1第三方介入原因第三方介入本合同的目的包括但不限于:(1)确保工程质量和安全;(2)监督合同履行情况;(3)提供专业技术支持;(4)进行工程验收和结算审计。2.2第三方介入范围(1)对施工过程进行监督检查;(2)对施工材料、设备进行检验;(3)对施工质量进行评定;(4)对施工安全进行监管;(5)对施工进度进行跟踪;(6)对工程结算进行审计。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方因自身原因导致甲方或乙方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方介入的具体范围和可能产生的风险确定,并在合同附件中明确。3.3责任限额调整在合同履行期间,如因不可抗力或其他特殊原因导致第三方责任限额需要调整,双方应协商一致,并在合同中予以修改。第四条第三方责权利4.1责任第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行其职责,并对因自身原因造成的损失承担相应责任。4.2权利(1)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和协助,以履行其职责;(2)第三方有权根据合同约定和法律法规的规定,对施工过程和成果进行检验和评定;(3)第三方有权向甲方和乙方提出合理化建议。4.3利益第三方在履行合同过程中,有权获得约定的服务费用和其他报酬。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的关系第三方应与甲方保持良好沟通,及时反馈工程进展情况和存在问题,并对甲方提供的服务和支持表示感谢。5.2第三方与乙方的关系第三方应尊重乙方的合法权益,对乙方的施工过程和成果进行客观、公正的评价。5.3第三方与其他第三方的关系如合同中涉及多个第三方,第三方之间应相互尊重、协调配合,共同确保工程顺利进行。第六条第三方介入的流程6.1第三方介入申请任何一方如需引入第三方,应提前向对方提出申请,并说明第三方介入的原因和预期效果。6.2第三方介入审批双方应就第三方介入的申请进行审批,并在合同中明确第三方的介入时间和范围。6.3第三方介入实施第三方介入后,应按照合同约定和审批意见,履行其职责。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件(1)合同约定的分包工程全部完成;(2)第三方职责履行完毕;(3)合同解除或终止。7.2第三方介入终止流程第八条第三方介入的保密8.1保密要求第三方在介入过程中获取的甲方和乙方的商业秘密和敏感信息,应予以保密。8.2保密期限第三方保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体期限]年。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序争议发生后,双方应在接到争议通知之日起30日内进行协商,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:劳务人员名单详细要求:包括劳务人员的姓名、工种、身份证号码、联系方式、资质证书等信息。说明:此名单用于甲方对乙方提供的劳务人员进行核对和管理。2.附件二:工程进度计划表详细要求:列出各阶段的开始和结束时间,以及关键节点。说明:此计划表用于双方跟踪工程进度,确保工程按时完成。3.附件三:质量验收标准详细要求:列出国家质量验收标准,以及本工程的具体质量要求。说明:此标准用于确保工程质量达到合同约定要求。4.附件四:安全生产管理制度详细要求:包括安全操作规程、应急预案、安全培训等内容。说明:此制度用于规范施工现场安全管理,保障人员安全。5.附件五:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的原因、范围、职责、权利和义务等。说明:此协议用于规范第三方在合同履行过程中的行为。6.附件六:工程结算审计报告详细要求:包括工程结算的审计结果、审计依据、审计结论等。说明:此报告用于确认工程结算的准确性,保障双方的合法权益。7.附件七:安全生产事故报告详细要求:包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况等。说明:此报告用于分析事故原因,预防类似事故的发生。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间和质量完成分包工程。责任认定标准:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失,包括但不限于工期延误罚款、材料损失等。示例:若乙方因自身原因导致工程延误3个月,甲方有权要求乙方支付每月约定的工期延误罚款。2.违约行为:乙方未按合同约定提供合格的劳务人员。责任认定标准:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失,包括但不限于人员替换费用、工期延误罚款等。示例:若乙方提供的劳务人员不符合资质要求,导致工程进度延误,甲方有权要求乙方支付相应的罚款。3.违约行为:乙方未遵守施工现场的安全生产规定。责任认定标准:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失,包括但不限于事故赔偿、罚款等。示例:若乙方因安全生产违规导致安全事故,乙方应承担全部赔偿责任。4.违约行为:乙方未按合同约定支付款项。责任认定标准:乙方应承担违约责任,支付逾期付款利息,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方逾期支付款项,甲方有权要求乙方支付每日约定的逾期付款利息。5.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准:甲方应承担违约责任,支付逾期付款利息,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例:若甲方逾期支付款项,乙方有权要求甲方支付每日约定的逾期付款利息。全文完。2024年度架子工专属劳务分包协议书1本合同目录一览第一条总则1.1定义与解释1.2适用范围1.3合同签订与生效1.4合同解除与终止第二条分包工程范围与内容2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条分包方义务与责任3.1施工准备3.2施工组织与管理3.3质量保证3.4安全生产3.5环境保护3.6合同履行第四条总包方义务与责任4.1施工现场管理4.2施工进度控制4.3质量监督4.4安全监管4.5环境保护4.6合同履行第五条工程造价与支付方式5.1工程造价5.2支付方式5.3付款进度5.4付款条件5.5逾期付款处理第六条施工进度与工期6.1施工进度计划6.2工期要求6.3工期延误处理6.4工期变更第七条质量要求与验收7.1质量标准7.2质量验收程序7.3质量问题处理7.4质量保证期第八条安全生产与事故处理8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理程序8.4事故责任追究第九条环境保护与文明施工9.1环境保护责任9.2文明施工措施9.3环境保护验收9.4环境污染赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任追究第十二条合同解除与终止12.1合同解除情形12.2合同终止情形12.3合同解除与终止程序12.4合同解除与终止后的处理第十三条合同生效、变更与解除13.1合同生效13.2合同变更13.3合同解除第十四条附则14.1合同附件14.2合同解释14.3合同争议14.4合同执行与监督第一部分:合同如下:第一条总则1.1定义与解释(1)“分包方”指签订本合同的劳务分包方;(2)“总包方”指签订本合同的工程总包方;(3)“工程”指本合同约定的分包工程;(4)“合同”指本劳务分包协议书;(5)“工程量”指本合同约定的工程量;(6)“工期”指本合同约定的工程工期。1.2适用范围本合同适用于2024年度内,分包方为总包方提供的劳务分包服务。1.3合同签订与生效本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4合同解除与终止合同解除与终止按照本合同约定的相关条款执行。第二条分包工程范围与内容2.1工程名称(1)2024年度工程项目2.2工程地点省市区街道2.3工程规模本工程总建筑面积为平方米,包括地上层,地下层。2.4工程内容本工程包括土建、安装、装修等全部施工内容。第三条分包方义务与责任3.1施工准备(1)分包方应在合同签订后天内完成施工图纸的审查和施工方案的编制;(2)分包方应按施工方案组织施工,确保工程质量、安全和进度。3.2施工组织与管理(1)分包方应建立健全施工组织机构,明确各级管理人员的职责;(2)分包方应按合同约定的时间节点,完成工程进度计划。3.3质量保证(1)分包方应严格按照国家及行业标准进行施工;(2)分包方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。3.4安全生产(1)分包方应严格执行安全生产法律法规,落实安全生产责任制;(2)分包方应加强施工现场安全管理,确保施工安全。3.5环境保护(1)分包方应遵守国家环境保护法律法规,落实环境保护措施;(2)分包方应确保施工过程中不造成环境污染。3.6合同履行(1)分包方应按合同约定的时间节点,完成工程进度计划;(2)分包方应按合同约定支付工程款。第四条总包方义务与责任4.1施工现场管理(1)总包方应负责施工现场的统一管理;(2)总包方应协调解决施工过程中出现的各类问题。4.2施工进度控制(1)总包方应按合同约定的时间节点,完成工程进度计划;(2)总包方应加强对施工进度的监督和控制。4.3质量监督(1)总包方应按国家及行业标准对工程质量进行监督;(2)总包方应要求分包方对质量问题进行整改。4.4安全监管(1)总包方应加强对施工现场安全监管;(2)总包方应要求分包方对安全事故进行整改。4.5环境保护(1)总包方应协调解决施工过程中出现的环保问题;(2)总包方应要求分包方对环境污染进行整改。4.6合同履行(1)总包方应按合同约定支付工程款;(2)总包方应按合同约定完成其他义务。第五条工程造价与支付方式5.1工程造价本工程总价为人民币万元。5.2支付方式(1)合同签订后,总包方支付分包方合同总价%的预付款;(2)工程进度达到约定节点后,总包方支付分包方合同总价%的进度款;(3)工程竣工验收合格后,总包方支付分包方合同总价%的结算款;(4)保修期满后,总包方支付分包方合同总价%的保修金。5.3付款进度(1)预付款:合同签订后天内支付;(2)进度款:每完成%工程量后支付;(3)结算款:工程竣工验收合格后天内支付;(4)保修金:保修期满后天内支付。5.4付款条件(1)分包方完成约定的工程量;(2)工程质量符合合同约定;(3)安全生产无事故;(4)环境保护无问题。5.5逾期付款处理(1)逾期付款,总包方应向分包方支付合同总价%的违约金;(2)逾期付款超过天,分包方有权解除合同。第六条施工进度与工期6.1施工进度计划(1)分包方应在合同签订后天内提交施工进度计划;(2)总包方应在接到施工进度计划后天内予以确认。6.2工期要求本工程总工期为个月。6.3工期延误处理(1)因分包方原因导致工期延误,分包方应承担相应的违约责任;(2)因总包方原因导致工期延误,总包方应承担相应的违约责任;(3)因不可抗力导致工期延误,双方应协商解决。6.4工期变更(1)因工程变更、设计变更等原因导致工期延长,双方应协商解决;(2)工期变更应在本合同约定的时间内完成。第七条质量要求与验收7.1质量标准本工程质量应符合国家及行业标准,达到合格标准。7.2质量验收程序(1)分包方应在施工过程中进行自检;(2)总包方应按合同约定进行质量验收;(3)质量验收不合格,分包方应进行整改。7.3质量问题处理(1)质量问题的处理应按照国家及行业标准执行;(2)质量问题处理费用由责任方承担。7.4质量保证期本工程质量保证期为个月。在保证期内,因分包方原因造成的质量问题,分包方应负责修复或赔偿。第八条安全生产与事故处理8.1安全生产责任(1)分包方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全生产责任;(2)分包方应制定安全生产规章制度,定期进行安全生产教育培训。8.2安全生产措施(1)分包方应采取必要的安全防护措施,确保施工人员的人身安全;(2)分包方应配备必要的安全防护设施,定期进行检查和维护。8.3事故处理程序(1)发生安全事故时,分包方应立即组织抢救,并立即报告总包方;(2)总包方接到事故报告后,应立即启动事故应急预案,组织事故调查和处理。8.4事故责任追究(1)事故责任由事故调查组根据事故原因和责任认定进行追究;(2)事故责任方应承担相应的法律责任和经济责任。第九条环境保护与文明施工9.1环境保护责任(1)分包方应遵守国家环境保护法律法规,采取措施减少施工对环境的影响;(2)分包方应按照合同约定进行环境保护验收。9.2文明施工措施(1)分包方应加强施工现场管理,保持施工现场整洁;(2)分包方应遵守施工现场文明施工规定,维护施工现场秩序。9.3环境保护验收(1)环境保护验收应在工程竣工后进行;(2)验收不合格的,分包方应进行整改,直至合格。9.4环境污染赔偿(1)如分包方造成环境污染,应承担相应的环境污染赔偿责任;(2)环境污染赔偿金额由双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议;(2)协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序(1)提出争议一方应向对方发出书面通知,说明争议内容和要求;(2)双方应在接到争议通知后天内进行协商;(3)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决费用(1)争议解决费用由败诉方承担;(2)如双方协商解决争议,争议解决费用由双方各自承担。第十一条违约责任11.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务;(2)一方违反合同约定造成对方损失;(3)一方因故导致合同解除或终止。11.2违约责任承担(1)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;(2)违约责任的具体承担方式由双方协商确定。11.3违约责任追究(1)违约责任追究由受损害方提出;(2)违约责任追究程序按照本合同第十条的规定执行。第十二条合同解除与终止12.1合同解除情形(1)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;(2)发生不可抗力,导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。12.2合同终止情形(1)合同约定的工程完成;(2)合同约定的权利义务履行完毕;(3)合同约定的终止条件成就。12.3合同解除与终止程序(1)一方提出解除或终止合同,应提前天书面通知对方;12.4合同解除与终止后的处理(1)合同解除或终止后,双方应结清债务;(2)合同解除或终止后,双方应妥善处理遗留问题。第十三条合同生效、变更与解除13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更(1)合同变更需经双方书面同意;(2)合同变更应采取书面形式。13.3合同解除(1)合同解除需符合本合同第十二条规定的情形;(2)合同解除应采取书面形式。第十四条附则14.1合同附件(1)工程量清单;(2)施工图纸;(3)质量验收标准;(4)安全生产规章制度。14.2合同解释本合同未尽事宜,按国家法律法规和行业规范执行。14.3合同争议本合同争议的解决,应适用中华人民共和国法律。14.4合同执行与监督(1)双方应严格按照本合同约定履行义务;(2)任何一方违反合同约定,应承担相应的法律责任。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念与界定1.1第三方定义本合同所指的第三方,是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人或其他组织。1.2第三方类型(1)工程监理公司;(2)造价咨询公司;(3)法律咨询公司;(4)安全生产监督机构;(5)其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方责任限额2.1责任限额定义本合同中的责任限额,是指第三方在履行其职责过程中,因自身原因导致合同履行出现违约或损害,应承担的最高赔偿责任。2.2责任限额确定(1)第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,可根据第三方服务的性质和风险程度确定;(2)责任限额不得超过第三方服务费用的一定比例,具体比例由甲乙双方协商确定。第三条第三方职责与权利3.1第三方职责(1)第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业服务、咨询或监督;(2)第三方应遵守国家法律法规和行业标准;(3)第三方应保守合同机密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.2第三方权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;(2)第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督和检查;(3)第三方有权在发现甲乙双方违约行为时,提出书面意见或建议。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分(1)甲乙双方应明确各自在合同中的权利和义务,第三方应根据合同约定提供相应的服务;(2)第三方应协助甲乙双方履行合同,但不承担甲乙双方的直接履约责任。4.2责任划分(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行出现违约或损害,应承担相应的责任;(2)甲乙双方在履行合同过程中,因自身原因导致合同履行出现违约或损害,应各自承担相应的责任;(3)第三方在履行职责过程中,因不可抗力或甲乙双方共同原因导致合同履行出现违约或损害,甲乙双方应共同承担责任。第五条第三方介入的程序5.1第三方介入的申请(1)甲乙双方可共同邀请或指定第三方介入合同履行;(2)第三方介入前,甲乙双方应就第三方职责、权利和责任限额达成一致意见。5.2第三方介入的确认(1)甲乙双方应将第三方介入的确认书送达第三方;(2)第三方应在收到确认书后天内,向甲乙双方提交其服务方案和责任承诺。第六条第三方介入的监督与评估6.1监督机制(1)甲乙双方应设立第三方介入的监督机制,对第三方履约情况进行监督;(2)监督机制应包括定期检查、报告制度等。6.2评估机制(1)甲乙双方应设立第三方介入的评估机制,对第三方履约效果进行评估;(2)评估机制应包括第三方履约报告、绩效评价等。第七条第三方介入的变更与终止7.1变更(1)甲乙双方可就第三方介入的职责、权利和责任限额进行变更;(2)变更应采取书面形式,并经甲乙双方和第三方共同确认。7.2终止(1)合同履行完成后,第三方介入即自动终止;(2)如甲乙双方或第三方认为有必要终止第三方介入,应提前天书面通知对方。第八条第三方介入的费用承担8.1费用构成第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、评估费等。8.2费用承担(1)第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分担;(2)如合同未约定,由邀请或指定第三方介入的一方承担。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式第三方介入的争议解决方式,应适用本合同第十条的规定。9.2争议解决程序第三方介入的争议解决程序,应适用本合同第十条的规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程项目的各项工程量,包括单位、数量、单价和总价。要求:清单应与合同约定的工程范围和内容一致,并由双方签字确认。2.施工图纸包含工程项目的平面图、立面图、剖面图等设计图纸。要求:图纸应符合国家及行业标准,并由设计单位盖章。3.质量验收标准列出工程质量验收的标准和规范。要求:标准应与国家及行业标准一致,并由双方签字确认。4.安全生产规章制度包含施工现场安全生产的管理制度、操作规程和应急预案。要求:制度应符合国家安全生产法律法规,并由双方签字确认。5.环境保护验收报告包含工程项目的环保验收结果和环保措施落实情况。要求:报告应经环保部门审核通过,并由双方签字确认。6.工程进度计划列出工程项目的施工进度计划,包括关键节点和里程碑。要求:计划应与合同约定的工期一致,并由双方签字确认。7.施工组织设计包含工程项目的施工组织结构、施工方案和施工技术措施。要求:设计应具有科学性、合理性和可行性,并由双方签字确认。8.质量保证书包含分包方对工程质量保证的承诺和措施。要求:保证书应具体、明确,并由分包方签字盖章。9.安全生产保证书包含分包方对安全生产保证的承诺和措施。要求:保证书应具体、明确,并由分包方签字盖章。10.环境保护保证书包含分包方对环境保护保证的承诺和措施。要求:保证书应具体、明确,并由分包方签字盖章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定履行工程进度计划;违约方未按合同约定完成工程质量要求;违约方未按合同约定履行安全生产责任;违约方未按合同约定履行环境保护责任;违约方未按合同约定支付工程款;违约方未按合同约定履行合同解除或终止后的处理义务。2.责任认定标准:违约方应根据违约行为的性质、程度和影响,承担相应的违约责任;违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等;违约责任的具体承担方式由双方协商确定。示例说明:违约方未按合同约定完成工程质量要求,导致工程无法正常使用。违约方应承担相应的赔偿责任,包括修复费用、逾期使用费用等。全文完。2024年度架子工专属劳务分包协议书2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包单位基本信息2.2主办单位基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.服务内容4.1架子工工作内容4.2作业范围5.服务期限5.1开始时间5.2结束时间6.服务质量要求6.1工程质量标准6.2安全生产要求7.服务费用及支付方式7.1服务费用总额7.2费用支付方式7.3付款时间8.乙方权利和义务8.1乙方权利8.2乙方义务9.甲方权利和义务9.1甲方权利9.2甲方义务10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他约定14.1不可抗力条款14.2合同附件14.3合同生效及修改第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包单位”指在本合同中承担架子工施工任务的乙方。1.1.2“主办单位”指在本合同中委托乙方进行架子工施工任务的甲方。1.1.3“项目”指甲方委托乙方施工的具体工程。1.1.4“架子工”指从事建筑架子搭设、拆除及维护的专业人员。1.1.5“服务期限”指本合同约定的乙方提供服务的起止时间。1.1.6“服务质量要求”指本合同中规定的乙方提供服务的质量标准。1.1.7“服务费用”指乙方按照本合同约定应收取的费用。1.1.8“保密内容”指本合同中双方约定需要保密的信息。1.2解释1.2.1本合同中的定义和解释以本合同为准,如有不一致之处,以最新修订的文本为准。2.双方基本信息2.1分包单位基本信息2.1.1分包单位名称:[分包单位名称]2.1.2分包单位地址:[分包单位地址]2.1.3分包单位联系人:[分包单位联系人]2.1.4分包单位联系电话:[分包单位联系电话]2.2主办单位基本信息2.2.1主办单位名称:[主办单位名称]2.2.2主办单位地址:[主办单位地址]2.2.3主办单位联系人:[主办单位联系人]2.2.4主办单位联系电话:[主办单位联系电话]3.项目概况3.1项目名称:[项目名称]3.2项目地点:[项目地点]3.3项目规模:[项目规模描述,如:建筑面积、施工面积等]4.服务内容4.1架子工工作内容4.1.1搭设各类建筑架子,包括脚手架、模板支架等。4.1.2拆除各类建筑架子。4.1.3维护建筑架子的安全状态。4.2作业范围4.2.1作业范围包括但不限于[具体作业范围描述]。5.服务期限5.1开始时间:[服务开始日期]5.2结束时间:[服务结束日期]6.服务质量要求6.1工程质量标准6.1.1搭设的架子应符合国家相关工程质量标准。6.1.2架子工程应无坍塌、倾斜、变形等安全隐患。6.1.3架子工程完成后,应符合设计要求和使用功能。6.2安全生产要求6.2.1乙方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。6.2.2乙方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。6.2.3乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。7.服务费用及支付方式7.1服务费用总额:[服务费用总额]7.2费用支付方式7.2.1甲方应按本合同约定的时间和比例支付服务费用。7.2.2甲方应在合同签订后[具体时间]内向乙方支付预付款。7.2.3甲方应在服务完成并验收合格后[具体时间]内支付剩余服务费用。8.服务内容8.1架子工工作内容8.1.1乙方应按照甲方要求,负责项目现场的架子搭设、拆除及维护工作。8.1.2乙方应确保架子搭设符合国家相关标准和规范,保证施工安全。8.1.3乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求,进行架子工程的设计、制作和安装。8.1.4乙方应负责架子的日常检查和维护,确保其安全稳定。8.2作业范围8.2.1乙方负责的项目现场所有架子工程,包括但不限于脚手架、吊篮、斜道、防护栏杆等。8.2.2乙方应负责现场材料的准备、运输和堆放,确保材料符合施工要求。8.2.3乙方应配合甲方进行现场施工协调,确保架子工程与其他施工环节的顺利进行。9.服务期限9.1服务期限自合同签订之日起至项目现场架子工程验收合格之日止。9.2乙方应在接到甲方验收通知后的[具体时间]内完成架子工程的拆除工作。10.服务质量要求10.1工程质量标准10.1.1架子工程应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等相关国家标准。10.1.2架子结构应稳固,连接件应紧密,不得有松动、变形等现象。10.1.3防护设施应齐全,防护等级应符合安全要求。10.2安全生产要求10.2.1乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工现场安全生产。10.2.2乙方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。10.2.3乙方应配备必要的安全防护用品,确保施工人员安全。11.服务费用及支付方式11.1服务费用总额为人民币[具体金额]元,包括但不限于架子搭设、拆除、维护等费用。11.2费用支付方式:11.2.1合同签订后,甲方应向乙方支付人民币[具体金额]元作为预付款。11.2.2服务完成后,甲方应在验收合格后的[具体时间]内支付剩余款项。12.违约责任12.1如乙方未能按照合同约定完成工作,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失。12.2如甲方未能按照合同约定支付费用,乙方有权要求甲方支付违约金。13.合同解除13.1本合同任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同。13.2合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余事项。14.其他约定14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中,由甲方或乙方引入的,为合同履行提供咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方引入15.2.1甲方或乙方在合同履行过程中,如需引入第三方,应提前通知对方,并获得对方的书面同意。15.2.2引入第三方应签订单独的服务协议,明确服务内容、费用、期限、责任等。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中的行为,应遵守国家法律法规和合同约定。15.3.2第三方对自身的服务结果承担相应的法律责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据其服务协议中约定的责任范围和赔偿限额确定。15.4.2如无特殊约定,第三方责任限额不超过其服务费用的一倍。16.第三方介入的额外条款16.1当第三方介入时,甲方或乙方应确保第三方具备相应的资质和条件,能够独立承担其服务责任。16.2甲方或乙方应将

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论