水厂给水管道改造合同

水厂给水管道改造合同合同编号：__________合同双方：甲方：（水厂名称）地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：（施工单位名称）地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方是一家专业从事供水业务的企业，拥有完善的供水设施，为满足甲方供水需求，提高供水水质和供水压力，乙方接受甲方的委托，就甲方水厂给水管道改造工程进行施工。为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：水厂给水管道改造工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：根据甲方提供的技术要求和施工图纸，乙方负责改造水厂给水管道，确保供水水质和供水压力满足甲方要求。1.4工程质量：乙方应严格按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。2.2乙方报价已包含施工过程中的一切费用，包括材料费、人工费、机械使用费、交通费等。2.3甲方支付乙方合同款项，按照双方约定的付款进度支付。第三条合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自甲方与乙方签订合同之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条甲方义务4.1提供施工图纸及技术要求，向乙方进行现场交底。4.2负责协调相关部门，为乙方施工提供必要的进场条件。4.3按照约定的付款进度支付合同款项。第五条乙方义务5.1按照施工图纸、技术要求和甲方要求，保质保量完成工程。5.2负责工程期间的安全防护工作，确保施工现场安全。5.3工程完工后，按照甲方要求进行验收、移交和保修。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照违约金计算方式向乙方追讨违约金。6.2甲方未按照约定时间支付合同款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成保修责任之日终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：_________乙方代表（签名）：_________签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.施工图纸及技术要求2.工程量清单3.材料合格证书4.施工方案和安全防护措施5.付款申请单6.验收报告7.保修证书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，认定为违约行为。2.甲方未按照约定时间支付合同款项，认定为违约行为。3.工程质量不符合约定，认定为违约行为。4.乙方未按照约定标准进行施工，认定为违约行为。5.甲方未提供施工图纸及技术要求，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指水厂，合同中的权利和义务主体。2.乙方：指施工单位，合同中的权利和义务主体。3.合同工期：指合同约定的工程完成时间。4.工程质量：指工程达到的国家标准、行业规范及甲方要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照违约金计算方式向乙方追讨违约金，必要时协商延期。2.甲方付款延误：解决办法：乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。3.工程质量问题：解决办法：要求乙方按照约定标准进行施工，必要时停工整改。4.施工安全问题：解决办法：要求乙方加强安全防护措施，确保施工现场安全。5.争议解决：解决办法：友好协商解决，如协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.水厂给水管道改造工程2.施工单位接受甲方委托进行给水